水電安裝承包合同糾紛范文(23篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-11 01:27:15
水電安裝承包合同糾紛范文(23篇)
時間:2023-11-11 01:27:15     小編:筆舞

合同是指多方在法律保護下達成的書面協(xié)議,約定了各方在特定事項上的權(quán)利和義務(wù)。在簽訂合同之前,應(yīng)進行充分的協(xié)商和討論,確保各方的利益得到平衡。以下是一些常見合同的范例,供您參考和借鑒。

水電安裝承包合同糾紛篇一

對大多數(shù)的普通人來說,買房可是人生的大事,但是水電的安裝更是重中之重,下面是小編幫大家整理的水電安裝承包合同,希望大家喜歡。

甲方:(發(fā)包方)

乙方:(承包方)

本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

1.施工地點:聞喜縣信達花園二期16#、17#樓(原工具廠)

3.本項工程預(yù)計11000平米,結(jié)算價格為15元/平方米(建筑面積)。工程總價約為:165000元。

1.甲方提供的材料

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。 甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的`,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2.甲方采購供應(yīng)的材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

1、乙方施工人員要嚴(yán)格服從甲方現(xiàn)場管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工過程中如果出現(xiàn)工傷事故由乙方負責(zé)。

2、甲方現(xiàn)場管理人員負責(zé)對乙方施工進行監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。

3、甲方免費提供施工用水用電。為乙方施工人員免費提供材料倉庫和基本的住宿場所。

4、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

5、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

1. 工程款付款方式:

主體工程布管完成后支付工錢人民幣叁萬,線盒、表箱、下水、上水完工后支付工錢人民幣伍萬, 穿線按安裝進度分兩次支付。

2. 乙方承包內(nèi)容:

1).水電開槽、布管、穿線、埋盒

2).所有水電施工過程的垃圾清運

3).水電施工的穿墻、打孔、切割

4).開關(guān)面板和燈口安裝

3.工程結(jié)算方式:

按建筑面積結(jié)算:15元/平米

1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。

第七條 糾紛處理方式:

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向聞喜縣人民法院提起訴訟。

合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10 %支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。

2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認,甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。

3.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。

(一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二) 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):

水電安裝承包合同糾紛篇二

甲方:(發(fā)包方)

乙方:(承包方)

本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

1.施工地點:聞喜縣信達花園二期16#、17#樓(原工具廠)

3.本項工程預(yù)計11000平米,結(jié)算價格為15元/平方米(建筑面積)。工程總價約為:165000元。

1.甲方提供的材料

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。 甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2.甲方采購供應(yīng)的材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

1、乙方施工人員要嚴(yán)格服從甲方現(xiàn)場管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工過程中如果出現(xiàn)工傷事故由乙方負責(zé)。

2、甲方現(xiàn)場管理人員負責(zé)對乙方施工進行監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。

3、甲方免費提供施工用水用電。為乙方施工人員免費提供材料倉庫和基本的住宿場所。

4、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

5、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

1. 工程款付款方式:

主體工程布管完成后支付工錢人民幣叁萬,線盒、表箱、下水、上水完工后支付工錢人民幣伍萬, 穿線按安裝進度分兩次支付。

2. 乙方承包內(nèi)容:

1).水電開槽、布管、穿線、埋盒

2).所有水電施工過程的垃圾清運

3).水電施工的穿墻、打孔、切割

4).開關(guān)面板和燈口安裝

3.工程結(jié)算方式:

按建筑面積結(jié)算:15元/平米

1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。

第七條 糾紛處理方式:

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向聞喜縣人民法院提起訴訟。

合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10 %支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。

2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認,甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。

3.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。

(一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二) 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):

水電安裝承包合同糾紛篇三

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:身份證號碼:(以下簡稱乙方)

為確保工程項目的順利施工,按計劃保質(zhì)保量地完成任務(wù),明確雙方職責(zé),維護雙方利益,在互惠互利、平等相處的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特制定以下承包協(xié)議。

工程的所有水電安裝。注:臨時設(shè)施以及工程因文明施工需要的所有維護人工費用不得另行計算。

1、承包價格:根據(jù)本工程的建筑面積計算,暫定建筑面積為13萬平方米,中途付款方式以總承包預(yù)算書為準(zhǔn),最終決算以工程竣工決算書為準(zhǔn)。結(jié)算方法以94定額為計算方式,結(jié)算以直接費(主材費+安裝費=直接費)下浮10%進行結(jié)算。

2、高層建筑增加費,及架子措施費不另行計費。

3、注:水電質(zhì)量信譽保證金為70萬元,所有單體工程一次性最終通過總體竣工驗收后,則甲方在驗收后的一個月內(nèi)退還乙方保證金。

2、工程通過總體竣工驗收后付至工程暫定總價的85%;

4、工班與操作工人發(fā)生的勞資或其他糾紛由工班自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。

1、乙方嚴(yán)格按施工規(guī)范及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工,發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

2、乙方必須嚴(yán)格總承包施工方案和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工,如擅自修改施工方案及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容施工所引起的施工損失均有乙方自負。

3、乙方必須服從建設(shè)單位、監(jiān)理單位、公司、總承包項目部領(lǐng)導(dǎo)及施工技監(jiān)員的指揮,如違者,甲方有權(quán)以200元/次處罰,并在發(fā)放工資時扣除。

為了保證工程按時完成,乙方應(yīng)無條件服從總包的總進度計劃,合理安排施工,各工種間要密切配合,服從甲方現(xiàn)場負責(zé)人統(tǒng)一安排調(diào)配。

1、乙方在新工人進場施工前主動配合甲方做好三級安全教育,機械操作等特除工種必須持證上崗。

2、現(xiàn)場所有的機械設(shè)備、安全用電必須符合規(guī)范,并遵守一機一閘一漏,用電接設(shè)由總包項目部電工負責(zé),嚴(yán)禁違章作業(yè),總包項目部電工有權(quán)對乙方在用電方面做出停工、沒收、處罰的權(quán)利,乙方自行負責(zé)。

3、施工必須安全,安全必須從個人做起,乙方所有施工人員必須遵守安全生產(chǎn)六大紀(jì)律、十個不準(zhǔn)及甲方所規(guī)定的安全生產(chǎn)條例。發(fā)現(xiàn)有不安全因素馬上通知總包項目部及時整改。

4、由于乙方人員違章作業(yè),不服從總承包項目部人員安排和指揮,造成人員傷亡事故,則責(zé)任和損失由乙方承擔(dān);如操作人員發(fā)生意外傷亡事故而造成人員傷亡,費用由總包、甲、乙三方共同協(xié)商解決。

1、人員管理:

(1)、乙方承包人必須每天在工地時間不少于2小時,同時配合的班長等專職管理技術(shù)人員必須常駐工地,乙方應(yīng)及時做好各項技術(shù)交底工程,配合甲方項目部做好各項銜接工作。管理人員如有特殊情況需離崗,必須報請甲方請假批準(zhǔn)方可,否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元/人。

(2)、乙方必須與施工人員訂立勞動合同,明確與勞動者的工作期限、工作內(nèi)容、勞動報酬、勞動紀(jì)律、勞動合同終止條件、違反勞動合同的責(zé)任等,統(tǒng)一格式裝訂成冊交項目部處備查。

(3)、乙方人員進場時,應(yīng)在當(dāng)天向甲方提供進場人員的身份證復(fù)印件一份,照片(1寸)8張、外出計劃生育證明,以便總包免費為乙方辦理暫住證、務(wù)工證,工本費由乙方自理。如不按規(guī)定辦理,相關(guān)罰款由乙方自負。

(4)、乙方不得招收童工,不得收留氓流人員,否則罰款1000元/人。不得將不在工地施工的人員留宿工地,違者罰款200元/人x天,并將人及時清退。

(5)、乙方人員居住應(yīng)按甲方規(guī)劃布置落實,用餐集中到總包食堂。不準(zhǔn)私自用電,使用任何手段燒菜、飯、水等,如有違反沒收用具,并罰款200元/次。

(6)、乙方應(yīng)做好施工人員的思想工作,班組間必須搞好關(guān)系,相互幫組、團結(jié),不得尋事挑斗,不得發(fā)生打架事故,遇事由班組長互相解決,特殊情況由甲方配合總包項目部負責(zé)調(diào)解。如發(fā)生打架事件,無論對錯雙方一律先罰20x元/次,爾后再進行調(diào)解處理。工地內(nèi)嚴(yán)禁賭博、違者罰款200元/次x人。

(7)、乙方人員嚴(yán)禁在工地上發(fā)生偷盜行為,如被發(fā)現(xiàn),則按偷盜財物價款的10倍予以罰款,并作開除處理,情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機關(guān)處理。

2、文明施工:

(1)、乙方施工人員進入施工現(xiàn)場,必須正確戴好安全帽,佩戴工作證,服從工地安全員統(tǒng)一指揮。

(2)、乙方應(yīng)做好施工人員的環(huán)境衛(wèi)生工作,做到早上上班前,棉被疊放整齊,做到衣著整潔,日常用品安放整齊,不亂丟垃圾,注意公共及個人衛(wèi)生,做到一日一小掃,一周一大掃,禮貌用語,以誠待人,以理服人。安全用火、嚴(yán)防火災(zāi),對較差班組甲方有權(quán)對乙方進行處罰。

(3)、必須做到工完場清,現(xiàn)場材料堆放要合理布局,堆放整齊有序。如乙方在施工過程中出現(xiàn)建筑垃圾。均由各班組自己清理至指定地點。

十一、其他

1、乙方承包的工程量不得轉(zhuǎn)包,否則,甲方有權(quán)扣除所作一切工程款,有權(quán)沒收所有保證金,有權(quán)清退乙方,相關(guān)損失均由乙方負責(zé)。

2、對未辦理暫住證、勞務(wù)證的人,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任(治安、安全、勞資糾紛);乙方如發(fā)生勞資、安全糾紛,甲方受到上級主管部門責(zé)問的,按5000元/次處罰,投訴超過三次的,罰款10000元/次,罰款額在工程款中扣除。

3、乙方完成工程量后做好自檢工作,并務(wù)必一次性通過竣工驗收,同時,按審定后的直接費提供100%的材料發(fā)票,以作抵充工程款。

4、外架的避雷接地和一些裝飾性、警示性燈具、光帶、報警燈等配合土建均由乙方無償安裝。同時,隨樓層上升而同步。

5、在施工過程中,由于土建與安裝相矛盾時,則乙方及時采用書面形式與土建進行技術(shù)交底。

6、現(xiàn)場乙方所需的零星鋼筋,接地鋼筋、均壓環(huán)、帶,水泥、模板等材料均應(yīng)征得總包同意,才準(zhǔn)許使用,否則造成后果自負,如甲方無關(guān)。

7、甲方和總包簽訂合同不允許轉(zhuǎn)包,如甲方轉(zhuǎn)包總包有權(quán)清場。所以乙方在施工操作過程中,對外只能說合作,幫助管理,嚴(yán)格保密是轉(zhuǎn)包,如乙方不遵守該條規(guī)定,出現(xiàn)一切后果有乙方負全部責(zé)任。

以上協(xié)議,雙方共同遵守,未盡事宜,按甲方常規(guī)處理辦法解決。甲方未盡事宜雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字之日起生效,帳清失效。

甲方簽章:乙方簽章:

年月日年月日

水電安裝承包合同糾紛篇四

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同:

一、工程名稱:

二、承包方式:整棟樓的給水排水電表、電線、插座、燈具開關(guān)、水嘴、便盆、暗管預(yù)埋、防雷焊接除主線和給水主管工程由公司做外所有以上工作內(nèi)容都是承包內(nèi),按建筑面積每平方米________元(平方米計算)。

三、工程工期:從簽字之日起,根據(jù)甲方要求工期完工,除人力不可抗拒和特殊情況以外,乙方不可無故拖延。

四、工程質(zhì)量:嚴(yán)格照圖施工,認真做好每一道工序的預(yù)埋和安裝工程,達到工程驗收合格。

五、付款方式:主體完工后付總工程款的30%,給排水安裝后付總工程款的30%,電線和燈具安裝后付總工程款30%,驗收合格后付清尾款10%。本合同自動失效。

六、在施工中未帶安裝帽一次罰款50元,在施工中未拴安全繩一次罰款200元,酒后作業(yè)上班一次罰款200元。

七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

水電安裝承包合同糾紛篇五

甲方:

乙方:

甲方將承建的永豐豪庭1#樓、2#樓、3#樓、其中給水管安裝分項工程以包工形式由乙方承包施工。為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行。

一、工程概況:

1、工程名稱:永豐豪庭

2、工程地點:永定縣、坎市鎮(zhèn)

3、按施工圖紙、設(shè)計變更施工。現(xiàn)場問題雙方協(xié)商處理。

4、施工日期:以建設(shè)工程施工合同為準(zhǔn);

5、質(zhì)量形式:嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行施工規(guī)范和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)要求;質(zhì)量達到合格和建設(shè)方要求的質(zhì)量目標(biāo)。

二、承包原則:

乙方在甲方現(xiàn)場管理人員的指揮、監(jiān)督管理下保質(zhì)量、保安全、保工期,自負盈虧。

三、承包方式:

包工:按建筑面積每平方2.2元結(jié)算。

四、承包范圍:

給水管、水表箱、水表、水龍頭安裝。管道試壓、上油漆、補孔洞等。1f埋地管與室外給水管道連接。達到管道無滲漏、無堵塞。乙方所產(chǎn)生的垃圾由乙方負責(zé)清理。注(3#樓標(biāo)準(zhǔn)層電梯前室與戶內(nèi)地面標(biāo)高相同、若電梯前室要開槽由甲方負責(zé)、乙方負責(zé)放樣。

五、工程款支付方式:

1、分棟結(jié)算、按月報進度、安裝完成支付50%、試壓完成支付45%、剩下5%在年底一次付清。 1#樓至3#樓挖溝)

六、質(zhì)量要求:

3、乙方在墻體預(yù)埋水管時必須用切割機割線槽,磚墻的'孔洞自行修補整潔;

七、其他約定:

2、乙方施工人員的食、住由乙方自理,甲方提供施工圖紙一套給乙方;

4、上級光臨工地檢查安全文明和竣工驗收前,應(yīng)及時將本工種垃圾清理干凈,不得影響整個工地的文明施工和竣工驗收工作。

5、施工安全防護用品由乙方自行負責(zé),若出現(xiàn)安全事故由乙方自行負責(zé)、甲方不再付連帶責(zé)任。

八、違約責(zé)任:

九、本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方簽字之日起生效,至辦好工程結(jié)算,付清工程尾款時自動失效。

甲方:

乙方:

日期:

水電安裝承包合同糾紛篇六

甲方:_______(發(fā)包方)。

乙方:_______(承包方)。

本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

第一條工程概況。

3、本項工程預(yù)計費用_______元人民幣。

第二條材料供應(yīng)的約定。

1、甲方提供的材料。

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。

甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。

甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。

2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方提供的材料。

乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。

第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。

2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

3、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。

第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:

1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施。

工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3、工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

5、負責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責(zé)。

7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

8、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:

1、工程款付款方式:

2、乙方承包內(nèi)容:

1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽。

2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。

3)、水電施工的穿墻、打孔、切割。

5)、小五金、馬桶、的安裝。

6)、后期燈具的安裝。

3、工程結(jié)算方式:

按實結(jié)算:_______。

總價結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)。

第六條違約責(zé)任:

1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。

第七條糾紛處理方式:

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

第八條合同的變更和解除:

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。

第九條其它約定:

1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進行協(xié)商工作。

在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。

2、經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認,甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。

3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。

4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費。

第十條附則。

(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。

甲方簽字:_______。

_______年_______月_______日。

乙方簽字(蓋章):

_______年_______月_______日。

水電安裝承包合同糾紛篇七

甲方:

乙方:

経雙方協(xié)商,甲方將水電安裝工程承包給乙方施工,為界定雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公平誠信原則,雙方達成一致訂立本合同。

確保工程既定質(zhì)量等級達標(biāo);確保工期完工;確保施工現(xiàn)場安全文明規(guī)范,事故率為零;確保材料質(zhì)量合格不超標(biāo);確保與其它工地、工種在施工中的協(xié)調(diào)配合,要絕對服從甲方施工管理人員的統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)。

1、承包方式:包工

2、承包內(nèi)容和范圍:(1)本工程強電、給排水預(yù)埋工程;

(2)本工程施工圖紙包含的`強電和給排水安裝工程;

(3)避雷針焊接和預(yù)埋;

(4)臨時設(shè)施的水電。

1、計價方式:按建筑面積______元/m包干價計算。

2、計價內(nèi)容:人工費、必備施工機具、現(xiàn)場材料二次轉(zhuǎn)運費、管理費、安全生產(chǎn)與文明施工費、進場退場費、意外工傷保險費、材料場地清理費等,甲方除包干價外不再承擔(dān)其他任何費用。

3、付款方式:開工日期起,按實際施工人員每人10天支付基本生活費______元,余款在完工并驗收合格后30日內(nèi)付清。

乙方必須嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)資料和施工規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量達到合格。服從甲方技術(shù)質(zhì)量、安全人員的監(jiān)督檢查,抓好質(zhì)量事前控制。

從______年______月______日至______年______月______日。按土建施工進度完成承包的施工內(nèi)容(包括配合臨時水電安裝),未按時完成的將每天罰款______元。施工過程中必須按甲方的施工進度表,配合相關(guān)工種進度銜接,若單方原因影響工程進度銜接必須承擔(dān)每天______元的罰款。如甲方原因影響工期,按影響天數(shù)順延。

1、在施工中要服從甲方管理人員的生產(chǎn)指揮和管理,工作時間要服從與施工質(zhì)量和施工進度的需要,對不服從生產(chǎn)指揮,屢教不改的甲方有權(quán)清退出場。

2、妥善保管、使用甲方提供的材料、設(shè)備,由于安裝質(zhì)量原因須返工項目,承擔(dān)工料損失費用,且不延長工期。

3、每完成一道施工工序后,甲方進行檢驗,若達不到合同質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)立即整改,如限期內(nèi)拒不整改或中途退場,甲方有權(quán)另外安排施工,返工人工費用按人工單價的兩倍計算,返工材料費按實際發(fā)生金額計算,均從乙方工程款中扣除。

4、食宿費均由乙方自理。

5、按文明施工要求,設(shè)備、材料必須按文明工地的要求地點存放和堆碼,對殘留物及施工垃圾必須及時清除干凈,做到工完場清,不另計費。乙方不清除時,甲方另外安排清掃,清掃費按人工費用單價的兩倍計算,從乙方工程款中扣除。

6、必須按合同完成承包項目施工,無特殊原因中途退場屬違約行為,必須承擔(dān)所包工程30%罰款。

7、負責(zé)人必須堅守在施工崗位對所承包的項目進行全過程管理,離開工地必須向項目經(jīng)理請假,并指明代理人員負責(zé)臨時管理,允許后才能離開。

8、在施工中除了接受甲方管理人員和現(xiàn)場監(jiān)理人員外,未經(jīng)甲方許可,不得與建設(shè)方、監(jiān)理方、設(shè)計方或質(zhì)檢部門建立工作關(guān)系或超越范圍處理問題。

1、為確保施工質(zhì)量,向乙方提供相應(yīng)的技術(shù)圖紙和技術(shù)資料,并進行技術(shù)交底,提供技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督。

2、項目管理人員在施工中不得違章指揮,或強令乙方進行冒險和危害身體健康的作業(yè)。

3、負責(zé)與建設(shè)方、監(jiān)理、設(shè)計及有關(guān)部門聯(lián)系,協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工關(guān)系。

4、按合同具體條款足額支付給勞務(wù)人員生活費,乙方不得拖欠工人生活費。

5、及時向乙方提供合格材料,保證工程施工的需要。

(1)、乙方在確保施工質(zhì)量的同時必須狠抓安全生產(chǎn),加強對所轄職工的安全教育和管理。

(2)、遵守安全紀(jì)律和操作規(guī)范,防止和杜絕觸電事故。上崗時必須戴安全帽;嚴(yán)禁酒后上崗和穿拖鞋,打赤膊上崗,遵守文明工地管理制度;不準(zhǔn)擅自亂拉亂接用電,現(xiàn)場不準(zhǔn)生明火。凡施工期間發(fā)生安全事故,均由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

(3)、嚴(yán)禁在工地聚眾賭博、打架、斗毆,凡違反規(guī)定,出現(xiàn)一次罰款______元,情節(jié)嚴(yán)重的交當(dāng)?shù)嘏沙鏊幚?,并由乙方承?dān)一切責(zé)任。

本合同附表是合同的不可分割的部分。未盡事宜,雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議作為本合同的組成部分。

本合同壹式肆份,甲方兩份,乙方貳份,具有同等的法律效力。

此合同雙方蓋章簽字生效。工程項目完工驗收合格、款項付清后自行作廢。

甲方(蓋章):______乙方(蓋章):______

甲方代表(簽字):______乙方代表(簽字):______

水電安裝承包合同糾紛篇八

甲方:

乙方:

1,工程名稱:

2,工程地點:

3,工期:______年______月______日至______年______月______日。

1,水,電圖紙所示項目。

2,水電開槽布管,穿線,埋槽;消防系統(tǒng)除外,水電施工的穿墻,打孔,切割;開關(guān)面板燈具的安裝。(不包括暖氣)。

3,給排水管道安裝。

4,負責(zé)施工現(xiàn)場水、電安裝、維護。

5,乙方負責(zé)勞務(wù)用工以及施工機器,工具,小型耗材(鉆頭,膠帶,膠布,自攻絲。生料帶,穿線鋼絲)自帶,其它材料一切由甲方負責(zé)。

按實際建筑面積結(jié)算:______元/每平方米(不包括暖)氣,施工過程中如有變更需附加工程量結(jié)算。

施工中每月付工程量的______%工程費,安裝結(jié)束付到工程款的百分之______,竣工驗收后一個月內(nèi)付清余款。

1,甲方提供乙方在施工場地人員的住宿,工具存放。

2,專人配合乙方,保證材料的供應(yīng),不能使乙方因此延誤工期,施工過程中如有變更,需提供給乙方書面材料及變更圖紙,作為附加工程量結(jié)算憑證。

1,工作人員進入工地,服從一切工地管理制度,友好配合其他施工單位。

2,按圖施工,保證施工質(zhì)量。

3,積極配合甲方人員,按規(guī)定的施工進度,按時保質(zhì)完成任務(wù)。

甲乙雙方要共同遵守執(zhí)行,誰違反誰承擔(dān)給對方造成的損失。

甲方:

乙方:

______年______月______日

水電安裝承包合同糾紛篇九

工程名稱:

地址:

甲方:

乙方:

質(zhì)量是生命,安全出效益。為確保該工程按時按質(zhì)竣工驗收,現(xiàn)將該工程所有水電安裝作業(yè)承包給乙方,特定如下合同:

一,承包方法:

1承包形式:雙包,即包工包料。

2工作量:工程上的水電安裝;臨時設(shè)施上包括:辦公室、門衛(wèi)、倉庫、等的照明、插座等用電的接線、敷設(shè)。文明設(shè)施配套上:材料歸堆、材料進退場裝卸、現(xiàn)場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。

3承包價格,按國家招標(biāo)建筑平方每平方米______元。按圖紙設(shè)計和甲方要求。

二,工程進度:按甲方及業(yè)主要求,總工期天,基礎(chǔ)、主體階段跟著土建進度走,敷線盒、燈座、穿線、安裝開關(guān)等必須按甲方制定的生產(chǎn)小段進度計劃如數(shù)完成,乙方如完不成生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)采取小段罰款進行制約。

三,質(zhì)量上:項目部對該工程質(zhì)量管理目標(biāo)——一次性驗收合格,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術(shù)力量過硬、素質(zhì)高的施工隊伍,保證正常的使用功能,使業(yè)主、甲方滿意,確保竣工驗收順利圓滿。

四,安全上:必須保證施工安全,杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員,安全帽由各工種自備,但乙方需購置符合國家安監(jiān)合格產(chǎn)品,對職工要簽定好安全合同,分項工程要有安全技術(shù)交底,服從現(xiàn)場安全管理,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報,所有施工中的安全由乙方(承包人)負責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

五,甲方負責(zé)一定的照明用電費用,其他超出的用電費用由乙方自理。

六,文明衛(wèi)生

現(xiàn)場每天保持整潔,講文明、講衛(wèi)生,工種間互相協(xié)調(diào)、配合、不爭不吵,給業(yè)主和監(jiān)理留下好印象。材料進場堆放整齊、垃圾歸堆,材料每天做到工完場清、不浪費,發(fā)現(xiàn)浪費加倍罰款。

七,罰款制度

施工不帶安全帽罰款______元/人次;帽帶不扣罰款______元/人次;赤膊穿拖鞋施工罰款______元/人次;懸空拋物罰款______元/人次;井字架吊籃乘人罰款______元/人次;燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款______元,并沒收;點白日燈罰款______元,酗酒鬧事、打架斗毆出現(xiàn)一次處以______的罰款,除追究其責(zé)任外,情節(jié)嚴(yán)重的交當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門處理;亂倒剩余飯菜罰款______元;在新建樓內(nèi)大便罰款______元;不服從現(xiàn)場管理、指出問題而不及時整改者罰款______元。

八,合同期內(nèi)乙方必須信守合同。如乙方在施工中質(zhì)量和進度等達不到業(yè)主和甲方的要求,甲方有權(quán)中途更換承包人和采取其他制約措施;如乙方無理終止合同、合同期內(nèi)自己退場或未解除合同前退場,承包金額將永久拒絕支付。

九,由甲方負責(zé)一定的用電費用(______度/月),超過規(guī)定用電量,由乙方自己負責(zé)。

十,乙方向甲方交納萬元作為的安全及質(zhì)量保證金,工程竣工驗收合格且施工過程中未發(fā)生安全事故,甲方全額退還萬保證金給乙方,不計利息。甲方不再收取乙方其他管理費。

十一,付款方式:

十二,此合同一式三份,雙方簽字后生效,各執(zhí)一份為憑,存檔一份,并作為甲乙雙方當(dāng)事人法律依據(jù)。

甲方:______

乙方:______

日期:______年______月______日

水電安裝承包合同糾紛篇十

現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關(guān)系。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的水電安裝承包合同模板,僅供參考,大家一起來看看吧。

甲方:(發(fā)包方)

乙方:(承包方)

本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

3、本項工程預(yù)計費用元人民幣。

1、甲方提供的材料

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。

甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。

甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。

2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方提供的材料

乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。

2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

3、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。

1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施

工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3、工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

5、負責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責(zé)。

7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

8、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

1、工程款付款方式:

2、乙方承包內(nèi)容:

1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽

2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)

3)、水電施工的穿墻、打孔、切割

4)、開關(guān)面板安裝

5)、小五金、馬桶、的安裝

6)、后期燈具的安裝

3、工程結(jié)算方式:

按實結(jié)算:

總價結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)

1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

第八條合同的變更和解除:

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。

1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進行協(xié)商工作。

在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。

2、經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認,甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。

3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。

4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費。

5、保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。

(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

(四)合同有效期至_____________________.

(五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。

甲方簽字:

乙方簽字(蓋章):

________年_______月_______日

________年_______月_______日

水電安裝承包合同糾紛篇十一

甲方:

乙方:

為了柳葉湖度假區(qū)東江村公寓式安置小區(qū)工程,高標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)量,如期竣工。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,本著平等互利、誠實守信的原則,特簽定水電班組施工承包合同,協(xié)議如下:

一、承包工程內(nèi)容:

乙方負責(zé)本工程施工圖紙及變更的所有室內(nèi)本工種的施工內(nèi)容。即室內(nèi)水電安裝工程及接地避雷工程,所有工程內(nèi)容施工,所有用后的材料清理、分類堆放在指定位置。水電工所用的小型施工機具及用具均由乙方自備。

二、質(zhì)量要求:乙方按設(shè)計圖紙及變更,結(jié)合《建筑安裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進行施工,達到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照項目部技術(shù)交底進行作業(yè),不得隨意更改圖紙和設(shè)計要求。

因工程質(zhì)量不合格而造成的返工損失由乙方全部負責(zé),并罰款300元,罰款在工資結(jié)算時扣除。

三、工作要求:

乙方人員在施工中,要絕對服從甲方人員的管理,不得隨心所欲,尤其是帶班人員要堅守工地,有事外出必須請假,對不服從公司及項目部管理的班組有權(quán)單方面解除合約。每項工序施工作業(yè)時不得浪費材料,施工材料應(yīng)分類堆放整齊,工作場地時刻保持整潔干凈。每天施工完畢,必須對預(yù)埋線管及線等材料進行清理,返回入庫。

四、施工安全。

在施工過程中,乙方每天上班前要進行安全教育,強化工人的安全意識,工程作業(yè)時要注意安全,戴好安全帽、穿防滑鞋,違者每發(fā)現(xiàn)一次,罰款50元,在乙方工資中扣除。嚴(yán)格按照本工種安全操作規(guī)程和安全技術(shù)交底進行作業(yè),不得違章違規(guī)作業(yè),嚴(yán)禁酒后違規(guī)作業(yè),如不服從管理或違章違規(guī)作業(yè)造成的安全事故,一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

五、工期要求:

乙方應(yīng)合理安排人力,按照甲方規(guī)定的施工計劃工期完成本工種的施工作業(yè)任務(wù),不得以任何理由拖延工期,每延期一天罰款300元。

六、價格結(jié)算。

乙方在保證質(zhì)量、進度的情況下,按照建筑面積實收,綜合價________元/m2,按施工圖暫定工程總價款為________元。

七、付款方式:按總價款分二次支付,主體完工后付總價款的________%所有水電安裝完工后付總價款的________%,竣工驗收決算后付清所有工程款。

八、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效,并起法律效力。

甲方簽字:乙方簽字:

________年________月________日。

水電安裝承包合同糾紛篇十二

乙方:(承包方)________________。

本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

第一條工程概況。

3、本項工程預(yù)計費用________元人民幣。

第二條材料供應(yīng)的約定。

1、甲方提供的材料。

乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。

甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。

甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)賠償。

2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

3、乙方提供的材料。

乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,如不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。

第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。

2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。

3、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。

第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:

1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施。

工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的`關(guān)系。

2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3、工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

5、負責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。

6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責(zé)。

7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

8、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:

1、工程款付款方式:

2、乙方承包內(nèi)容:

1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽。

2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。

3)、水電施工的穿墻、打孔、切割。

4)、開關(guān)面板安裝。

5)、小五金、馬桶、的安裝。

6)、后期燈具的安裝。

3、工程結(jié)算方式:

按實結(jié)算:

總價結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)。

第六條違約責(zé)任:

1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾________元的違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾________元違約金。

第七條糾紛處理方式:

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

第八條合同的變更和解除:

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。

第九條、其它約定:

1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進行協(xié)商工作。

在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費用。

2、經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認,甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。

3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。

4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費。

5、保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。

第十條附則。

(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

(四)合同有效期至_____________________.

(五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。

甲方簽字:________________。

________年________月________日。

乙方簽字(蓋章):________________。

________年________月________日。

水電安裝承包合同糾紛篇十三

甲方:________________(以下簡稱甲方)。

乙方:_______________身份證號碼:_______________(以下簡稱乙方)。

為確保工程項目的順利施工,按計劃保質(zhì)保量地完成任務(wù),明確雙方職責(zé),維護雙方利益,在互惠互利、平等相處的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特制定以下承包協(xié)議。

一、工程項目:_______________。

二、工程地點:______________________________。

三、建筑面積:_______________。

四、承包范圍:工程的所有水電安裝。注:臨時設(shè)施以及工程因文明施工需要的所有維護人工費用不得另行計算。

五、承包價款:

1、承包價格:根據(jù)本工程的建筑面積計算,暫定建筑面積為13萬平方米,中途付款方式以總承包預(yù)算書為準(zhǔn),最終決算以工程竣工決算書為準(zhǔn)。結(jié)算方法以94定額為計算方式,結(jié)算以直接費(主材費+安裝費=直接費)下浮10%進行結(jié)算。

2、高層建筑增加費,及架子措施費不另行計費。

3、注:水電質(zhì)量信譽保證金為70萬元,所有單體工程一次性最終通過總體竣工驗收后,則甲方在驗收后的一個月內(nèi)退還乙方保證金。

六、付款方法:

2、工程通過總體竣工驗收后付至工程暫定總價的85%;。

4、工班與操作工人發(fā)生的勞資或其他糾紛由工班自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。

七、質(zhì)量要求:

1、乙方嚴(yán)格按施工規(guī)范及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工,發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

2、乙方必須嚴(yán)格總承包施工方案和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工,如擅自修改施工方案及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容施工所引起的施工損失均有乙方自負。

3、乙方必須服從建設(shè)單位、監(jiān)理單位、公司、總承包項目部領(lǐng)導(dǎo)及施工技監(jiān)員的指揮,如違者,甲方有權(quán)以200元/次處罰,并在發(fā)放工資時扣除。

八、工期要求:

為了保證工程按時完成,乙方應(yīng)無條件服從總包的總進度計劃,合理安排施工,各工種間要密切配合,服從甲方現(xiàn)場負責(zé)人統(tǒng)一安排調(diào)配。

九、安全生產(chǎn)。

1、乙方在新工人進場施工前主動配合甲方做好三級安全教育,機械操作等特除工種必須持證上崗。

2、現(xiàn)場所有的機械設(shè)備、安全用電必須符合規(guī)范,并遵守一機一閘一漏,用電接設(shè)由總包項目部電工負責(zé),嚴(yán)禁違章作業(yè),總包項目部電工有權(quán)對乙方在用電方面做出停工、沒收、處罰的權(quán)利,乙方自行負責(zé)。

3、施工必須安全,安全必須從個人做起,乙方所有施工人員必須遵守安全生產(chǎn)六大紀(jì)律、十個不準(zhǔn)及甲方所規(guī)定的安全生產(chǎn)條例。發(fā)現(xiàn)有不安全因素馬上通知總包項目部及時整改。

4、由于乙方人員違章作業(yè),不服從總承包項目部人員安排和指揮,造成人員傷亡事故,則責(zé)任和損失由乙方承擔(dān);如操作人員發(fā)生意外傷亡事故而造成人員傷亡,費用由總包、甲、乙三方共同協(xié)商解決。

十、文明施工:

1、人員管理:

(1)、乙方承包人必須每天在工地時間不少于2小時,同時配合的班長等專職管理技術(shù)人員必須常駐工地,乙方應(yīng)及時做好各項技術(shù)交底工程,配合甲方項目部做好各項銜接工作。管理人員如有特殊情況需離崗,必須報請甲方請假批準(zhǔn)方可,否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元/人。

(2)、乙方必須與施工人員訂立勞動合同,明確與勞動者的工作期限、工作內(nèi)容、勞動報酬、勞動紀(jì)律、勞動合同終止條件、違反勞動合同的責(zé)任等,統(tǒng)一格式裝訂成冊交項目部處備查。

(3)、乙方人員進場時,應(yīng)在當(dāng)天向甲方提供進場人員的身份證復(fù)印件一份,照片(1寸)8張、外出計劃生育證明,以便總包免費為乙方辦理暫住證、務(wù)工證,工本費由乙方自理。如不按規(guī)定辦理,相關(guān)罰款由乙方自負。

(4)、乙方不得招收童工,不得收留氓流人員,否則罰款1000元/人。不得將不在工地施工的人員留宿工地,違者罰款200元/人_天,并將人及時清退。

(5)、乙方人員居住應(yīng)按甲方規(guī)劃布置落實,用餐集中到總包食堂。不準(zhǔn)私自用電,使用任何手段燒菜、飯、水等,如有違反沒收用具,并罰款200元/次。

(6)、乙方應(yīng)做好施工人員的思想工作,班組間必須搞好關(guān)系,相互幫組、團結(jié),不得尋事挑斗,不得發(fā)生打架事故,遇事由班組長互相解決,特殊情況由甲方配合總包項目部負責(zé)調(diào)解。如發(fā)生打架事件,無論對錯雙方一律先罰20_元/次,爾后再進行調(diào)解處理。工地內(nèi)嚴(yán)禁賭博、違者罰款200元/次_人。

(7)、乙方人員嚴(yán)禁在工地上發(fā)生偷盜行為,如被發(fā)現(xiàn),則按偷盜財物價款的10倍予以罰款,并作開除處理,情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機關(guān)處理。

2、文明施工:

(1)、乙方施工人員進入施工現(xiàn)場,必須正確戴好安全帽,佩戴工作證,服從工地安全員統(tǒng)一指揮。

(2)、乙方應(yīng)做好施工人員的環(huán)境衛(wèi)生工作,做到早上上班前,棉被疊放整齊,做到衣著整潔,日常用品安放整齊,不亂丟垃圾,注意公共及個人衛(wèi)生,做到一日一小掃,一周一大掃,禮貌用語,以誠待人,以理服人。安全用火、嚴(yán)防火災(zāi),對較差班組甲方有權(quán)對乙方進行處罰。

(3)、必須做到工完場清,現(xiàn)場材料堆放要合理布局,堆放整齊有序。如乙方在施工過程中出現(xiàn)建筑垃圾。均由各班組自己清理至指定地點。

十一、其他。

1、乙方承包的工程量不得轉(zhuǎn)包,否則,甲方有權(quán)扣除所作一切工程款,有權(quán)沒收所有保證金,有權(quán)清退乙方,相關(guān)損失均由乙方負責(zé)。

2、對未辦理暫住證、勞務(wù)證的人,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任(治安、安全、勞資糾紛);乙方如發(fā)生勞資、安全糾紛,甲方受到上級主管部門責(zé)問的,按5000元/次處罰,投訴超過三次的,罰款10000元/次,罰款額在工程款中扣除。

3、乙方完成工程量后做好自檢工作,并務(wù)必一次通過竣工驗收,同時,按審定后的直接費提供100%的材料發(fā)票,以作抵充工程款。

4、外架的避雷接地和一些裝飾性、警示性燈具、光帶、報警燈等配合土建均由乙方無償安裝。同時,隨樓層上升而同步。

5、在施工過程中,由于土建與安裝相矛盾時,則乙方及時采用書面形式與土建進行技術(shù)交底。

6、現(xiàn)場乙方所需的零星鋼筋,接地鋼筋、均壓環(huán)、帶,水泥、模板等材料均應(yīng)征得總包同意,才準(zhǔn)許使用,否則造成后果自負,如甲方無關(guān)。

7、甲方和總包簽訂合同不允許轉(zhuǎn)包,如甲方轉(zhuǎn)包總包有權(quán)清場。所以乙方在施工操作過程中,對外只能說合作,幫助管理,嚴(yán)格保密是轉(zhuǎn)包,如乙方不遵守該條規(guī)定,出現(xiàn)一切后果有乙方負全部責(zé)任。

以上協(xié)議,雙方共同遵守,未盡事宜,按甲方常規(guī)處理辦法解決。甲方未盡事宜雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字之日起生效,帳清失效。

水電安裝承包合同糾紛篇十四

被告劉××男42歲漢主任同上××鄉(xiāng)經(jīng)管會。

一、請求事項:

1.履行合同:

2.賠償經(jīng)濟損失。

二、事實理由及證據(jù):

(一)請求的原因事實。

1.雙方是怎樣引起訂立承包合同的?

××縣××鄉(xiāng)辦企業(yè)制油廠,由于經(jīng)營不善,連年虧損至1982年負債累累已停產(chǎn)三年了。我自幼在油廠工作已有近20年的工齡,當(dāng)時在本縣太平川油廠擔(dān)負生產(chǎn)指導(dǎo)工作。

經(jīng)新建鄉(xiāng)武裝部部長的介紹來到××鄉(xiāng)擔(dān)起恢復(fù)制油廠生產(chǎn),償還舊債的重任,由鄉(xiāng)經(jīng)管會直接領(lǐng)導(dǎo),被告是企業(yè)主要負責(zé)人。我的職稱是技術(shù)員。1984年,油廠已恢復(fù)到扭虧為盈,又任命我為車間副主任,主管油廠的生產(chǎn)責(zé)任。隨著經(jīng)濟體制改革的形勢,企業(yè)實際生產(chǎn)責(zé)任制,又因償還了積累三年的舊債,這才主動找我承包。從1984年12月末起至1986年9月末止訂兩年承包期合同。1985年3月12日立的合同。

2.被告為什么中途撕毀了合同?

我從1982年來到新建油廠。幾年來,我耳聞目睹了油廠的現(xiàn)實,深知其虧損的弊病依然存在。被告劉××與油廠保管員的關(guān)系是形成企業(yè)虧損的主要原因。為此,當(dāng)被告找我擔(dān)任承包時,我就提條件,前段事務(wù)與承包后必須分清,庫存與帳面必須相符,不這樣我不承包。被告答應(yīng)。但提出“先交接帳簿,以后查庫存,如有缺少,由保管員負責(zé)。這樣不耽誤生產(chǎn)?!蔽彝饬?,由于我要求過前后分清,各負其責(zé)。同時,又掌握承包前的廠內(nèi)的底細,所以,被告就不顧一切了。他在我承包當(dāng)年的5月7日對我說,油廠不承包了,還象過去一樣干,給你按每天工資8元計算,你把合同交回來吧!我不同意。

3.被告以權(quán)謀私,損害集體和個人利益的違法行為,我要跟他爭出個事非曲直來。

首先,我到縣委上訪:他們告訴我到縣企業(yè)局去談;企業(yè)局李局長介紹我到法院;法院金庭長讓我請律師代理辦;后來縣律師事務(wù)所兩名律師檢查了帳目,作出了承包階段盈利一萬四千多元,豆油少七千多斤,豆餅少一萬多斤的證明。我再找縣委書記王、羅兩領(lǐng)導(dǎo)同志,他們指示到信訪辦去立案,信訪辦的工作人員劉××說“你告到那兒也得回去處理”勸我息事。我又找信訪辦主任劉××同志。他把我介紹到縣委書記那;縣委書記指示:通過法律手段解決。介紹我去法院。在此期間,被告用威逼利誘的辦法,先煽動工人到我家去要工資,拿走我家的電視機,用此逼我交出合同,在我上訪的二年中劉××不顧黨紀(jì)國法,公然下令砸開油庫,原料房、生產(chǎn)車間、食堂,收去我承包期間純利14183.29元,占用食堂糧面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油廠另行承包給第三人,庫存豆油經(jīng)律師調(diào)查時已短少七千多斤,豆餅萬斤以上,劉××又想借用承包之機的混亂,以便消滅或減少他利用職權(quán)侵吞的集體財富罪責(zé)。

被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪,這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法,首先盜。

用原告名義向上級打報告,說我自動撂下不干了,無能經(jīng)營、虧損等,其用心是為掩飾他片面毀約行為:又蒙蔽鄉(xiāng)政府,用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會名義聯(lián)橫向縣打報告,說是原告自己請求不干。

以上就是本案的經(jīng)過詳情,尚有未便記人的事實,留待法庭審理時面述。

(二)訴訟的理由。

1983年3月12日,雙方簽訂的合同是一種經(jīng)營權(quán)承包。被告代表發(fā)包方把油廠經(jīng)營管理職能移交給承包人(原告)。這種承包根據(jù)法令規(guī)定,它體現(xiàn)了所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離。發(fā)包方不能再插手經(jīng)營,只是監(jiān)督管理而已。在承包期間,承包人依據(jù)合同規(guī)定應(yīng)對生產(chǎn)、資金、收益、虧損以及工資和傷亡事故負全部責(zé)任。除了每年向上級單位交納提留費外,承包人有完全自主經(jīng)營權(quán)。然而,被告身為經(jīng)管會主任,只是為了消滅和掩飾自己經(jīng)濟上的問題,對我還個不跟他合作的人,決計踢開,所以不擇手段,毀約違法,此訴訟理由之一。

雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿,內(nèi)容清楚,手續(xù)齊全,屬于有效的合同,應(yīng)受法律保護。被告在合同生效后,既未經(jīng)雙方協(xié)商同意,又不具備解除合同的條件,就單方面隨意撕毀合同,此為申訴理由之二。

根據(jù)我國經(jīng)濟合同法第三十三條之規(guī)定,發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔(dān)因此造成停工、丟失等一切實際損害的賠償責(zé)任。

發(fā)包方就此同一經(jīng)營范圍和內(nèi)容,又與第三方簽訂的承包合同是無效的,從簽訂之日起,就沒有享受法律保護的條件。

基于上記理由和事實,特提起訴訟,請求法律解決是盼。

此致

頒布單位:國家工商管理局。

頒布日期:1990

水電安裝承包合同糾紛篇十五

案由:_________________租賃合同糾紛。

訴訟請求:_________________。

一、判令被告向原告支付違約金共計________元;。

二、判令被告賠償原告裝修損失________元;。

三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失________元;。

四、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費用。

事實與理由:_________________。

原告與被告于20__年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同),被告將坐落于北京市海淀區(qū)**莊園8#樓的房出租給原告,合同約定房屋租賃期自20__年9月8日至20__年9月7日,共計36個月。租金為每月5000元,支付時間分別為20__年9月7日、200年9月7日、20__年9月7日;付款方式為“一年一付,付十二押一”。

20__年9月7日,原告向被告交付20__年9月8日至20__年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并開始裝修、營業(yè),裝修共花費10060.80元。20__年12月,在原告忙于其他業(yè)務(wù)期間,被告擅自解除合同,將房屋租給他人,致使原告原定的業(yè)務(wù)無法開展。

在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同,但對方拒不繼續(xù)履行,對原告的要求置之不理。

原告與被告簽定的'合同事實清晰、有效,被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權(quán)益。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院。

具狀人:_________________。

________年________月________日。

水電安裝承包合同糾紛篇十六

第一百一十七條侵占國家的、集體的財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)返還財產(chǎn),不能返還財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)折價賠償。

損壞國家的、集體的財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或者折價賠償。

受害人因此遭受其他重大損失的,侵害人并應(yīng)當(dāng)賠償損失。

《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條當(dāng)事人對自己提出的主張,有責(zé)任提供證據(jù)。

當(dāng)事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù),或者人民法院認為審理案件需要的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)調(diào)查收集。

人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序,全面地、客觀地審查核實證據(jù)。

第二百二十九條被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的'期間履行給付金錢義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行其他義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)支付遲延履行金。

【案件】。

薛海金于12月30日,與郇封村委會(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村村民委員會)簽訂了承包合同,合同約定由薛海金承包郇封村(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村)北地工業(yè)區(qū)養(yǎng)狐場養(yǎng)殖狐貍,承包期限自1月1日至12月31日,共六年;承包期限內(nèi),如因上級政策性項目建設(shè)需要,薛海金須服從規(guī)劃。

在合同履行期間,因華芳公司(華芳修武紡織有限公司)進行項目開發(fā)需要征遷土地,薛海金經(jīng)營的養(yǎng)狐場土地被納入修武縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)整體規(guī)劃范圍,屬于征遷土地范圍。但是,薛海金與郇封村委會對補償費用并未達成一致意見。3月5日,郇封村委會在薛海金不在場的情況下,對薛海金養(yǎng)狐場進行了強制拆遷,造成了薛海金養(yǎng)狐場地上附著物損失12.6279萬元,及其他物品損失。

薛海金以郇封村委會強制拆遷其承包的養(yǎng)狐場,造成其財產(chǎn)損失為由,提起訴訟,請求判令郇封村委會賠償其經(jīng)濟損失。

【審判結(jié)果】。

一審法院認定:郇封村委會在與薛海金就養(yǎng)狐場搬遷補償事宜未達成一致意見的情況下,強制搬遷其養(yǎng)狐場,造成其經(jīng)濟損失,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。郇封村委會委托代養(yǎng)尚存的狐貍應(yīng)返還薛海金,參照市場價格,將其價值酌定為每只300元,共計16.26萬元,在薛海金主張的種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟損失371.5萬元中扣除該部分,剩余355.24萬元。

一審法院判決:郇封村委會返還薛海金成年種銀狐438只,成年種藍狐23只,幼狐81只;郇封村委會賠償薛海金種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟損失共計355.24萬元;郇封村委會賠償薛海金養(yǎng)狐場地上附著物損失共計12.6279萬元;郇封村委會返還薛海金養(yǎng)狐場物品(詳見返還物品清單);駁回薛海金的其他訴訟請求。

郇封村委會不服一審判決,提起上訴稱:其行為系基于雙方簽訂的合同約定,在合同承包期內(nèi)遇上級政策性項目,薛海金有義務(wù)服從規(guī)劃,但其經(jīng)多次協(xié)商拒不搬遷,故郇封村委會只得對其搬遷。其在搬遷過程中已盡到相應(yīng)的注意義務(wù),委托他人代養(yǎng)被搬遷的狐貍,故其搬遷行為不構(gòu)成侵權(quán)。

薛海金飼養(yǎng)的種狐已由郇封村委會代養(yǎng),原物未毀滅,故不存在損失;薛海金飼養(yǎng)的是野生狐貍,并非種狐;原審判決種狐數(shù)量、貶損價值以及仔狐數(shù)量及損失數(shù)額,沒有依據(jù)。綜上,故原審認定的薛海金損失數(shù)額不當(dāng),請求撤銷原審判決,駁回薛海金的訴訟請求。

薛海金辯稱:其與郇封村委會簽訂的合同中雖約定其應(yīng)當(dāng)服從上級政策性項目的規(guī)劃,但郇封村委會并未依法解除合同,而是擅自對其養(yǎng)狐場進行拆遷,構(gòu)成侵權(quán);因郇封村委會的強制拆遷活動,致繁殖期的狐貍受到驚嚇,造成其重大損失。故郇封村委會的拆遷行為構(gòu)成侵權(quán),原審對其損失數(shù)額的認定正確。薛海金所飼養(yǎng)的種狐雖有部分生存,但因不能再作為種狐使用,價值大幅降低,原審依據(jù)野生動物養(yǎng)殖委員會(中國野生動物保護協(xié)會養(yǎng)殖委員會)意見確定損失數(shù)額正確。綜上,請求二審駁回上訴,維持原判。

二審法院判決:維持一審判決的第一、三、四、五項;變更一審判決的第二項為:郇封村委會賠償薛海金狐貍損失350.785萬元。

郇封村委會不服二審判決,向最高人民法院申請再審。

最高人民法院裁定:駁回郇封村委會的再審申請。

【審判理由】。

依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百一十七條規(guī)定:“侵占國家的、集體的財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)返還財產(chǎn),不能返還財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)折價賠償。損壞國家的、集體的財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或者折價賠償。受害人因此遭受其他重大損失的,侵害人并應(yīng)當(dāng)賠償損失?!蔽覈嚓P(guān)法律還規(guī)定,簽訂合同的雙方應(yīng)按照合同的約定履行各自的義務(wù)。

合同雙方當(dāng)事人簽訂承包合同,承包人有義務(wù)按照合同中約定在承包期限內(nèi),遇上級政策性項目時,服從規(guī)劃。但若發(fā)包人在雙方未對賠償事宜達成一致意見時,擅自拆除承包房屋的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

就本案而言,郇封村委會與薛海金簽訂了養(yǎng)狐場承包合同,合同中約定在承包期內(nèi),如遇上級政策性項目,薛海金應(yīng)服從規(guī)劃。故郇封村委會在此情況下是有權(quán)解除雙方合同的,但其未按照合法程序?qū)嵤┰擁椊獬龣?quán),反而在未與薛海金對征地補償事宜達成一致意見的情況下,未經(jīng)薛海金同意,也沒有給予合理搬遷時間,即擅自將養(yǎng)狐場拆遷,造成養(yǎng)殖狐貍遭受嚴(yán)重損失,故郇封村委會應(yīng)賠償薛海金損失。

被拆遷養(yǎng)殖戶屬弱勢群體,因被暴-力拆遷,利益受損害的事件經(jīng)常發(fā)生。雖拆遷行為系為發(fā)展而實施,利于穩(wěn)定大局,但在此過程中不得忽視被拆遷人的利益,不能以公平公正的喪失換取暫時的穩(wěn)定。

水電安裝承包合同糾紛篇十七

原告:____________,女,出生于________年______月_____日,身份證號碼:____________,地址:____________,電話:____________。

被告:____________,女,出生于_______年______月_____日,身份證號碼:____________,單位:____________,地址:____________。

訴訟請求:

1、判令被告每月支付贍養(yǎng)費______元;。

2、判令被告每個星期回家看望一次原告;。

3、判令本案訴訟費由被告承擔(dān)。

事實和理由:

此致

____________________區(qū)人民法院。

具狀人:_________________。

__________年__________月__________日。

水電安裝承包合同糾紛篇十八

住址:xx省xx縣xx鎮(zhèn)。

被上訴人xxxx公司。

法定代表人:蔣xx職務(wù):總經(jīng)理。

住址:xx省xx市xx街xxx號。

被上訴人:xxxx。

上訴人因不服xx市xx區(qū)人民法院(xxxx)x民重字第xx號民事判決書,現(xiàn)依法提起上訴。

上訴請求。

一、請求二審法院查明事實,依法撤銷xx市xx區(qū)人民法院(xxxx)x民重字第xx號民事判決書。

二、請求二審法院重新審理,依法改判被上訴人xxxx公司立即支付上訴人工程款及財產(chǎn)損失共計xxxxx元,并按中國人民銀行同期貸款利息支付利息。第二被上訴人xxx對上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

三、一、二審的訴訟費用及相關(guān)費用全部由二被上訴人承擔(dān)。

事實與理由。

一審法院作出的重審判決在適用法律和事實認定上存在諸多錯誤,并且在事實認定上,事實不清,證據(jù)明顯不足,嚴(yán)重違背了人民法院在裁判案件過程堅持中立的原則,明顯偏袒被上訴人,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益。

一、一審法院認定上訴人與被上訴人xxx公司簽訂的《合作協(xié)議書》以及隨后簽訂的《合作合同書》、《合同補充條款》無效,沒有任何事實根據(jù)與法律根據(jù)。

在一審的重審判決中,一審法院以合同法關(guān)于禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的強行性規(guī)定為由,由此認定雙方簽訂的協(xié)議書無效。但是,該項認定明顯違背了本案的客觀事實,沒有任何法律依據(jù)。

上訴人與第一被上訴人簽訂協(xié)議時,已經(jīng)向第一被上訴人出具了上訴人的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證件。在上訴人的營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍一欄明確載明,上訴人的經(jīng)營范圍主營項目有工程建筑安裝,并且上訴人下屬分公司xxxx公司在工商登記部門備案登記的營業(yè)執(zhí)照上,經(jīng)營范圍也有工程建筑安裝的項目,與第一被上訴人的工程也是以上訴人的下設(shè)分公司xxxx公司xx工區(qū)進行的。

這一切客觀事實都說明了,上訴人完全具備工程建筑安裝的相應(yīng)資質(zhì)條件,上訴人承攬他人的建筑安裝工程完全有合法的法律依據(jù)。一審法院卻強行抹殺該客觀事實,并由此強行宣布上訴人與被上訴人簽訂的協(xié)議無效,可見一審法院在認定該事實方面,存在嚴(yán)重錯誤,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益。

二、一審法院認定上訴人不得參照合同約定要求支付工程款,也是認定事實嚴(yán)重錯誤,適用法律也完全錯誤。

在一審判決中,一審法院以上訴人沒有提供相應(yīng)的證據(jù)證明其所完成的工程符合國家相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),是合格工程為由,不得要求支付工程款。一審法院的該項認定,毫無事實根據(jù)與法律依據(jù)。

首先,就如上述,一審法院以上訴人與第一被上訴人xxxx公司簽訂的協(xié)議違背了我國合同法禁止性規(guī)定,而認定無效。既然如此,根據(jù)我國《合同法》的相關(guān)規(guī)定,合同被確認無效后,發(fā)生的法律后果為,一方因合同而取得財產(chǎn)的,應(yīng)單方返還;返還財產(chǎn)的范圍以全部返還為原則,應(yīng)原數(shù)或原價返還。在一審中,既然一審法院認定了雙方簽訂的協(xié)議無效,那么上訴人為第一被上訴人已經(jīng)進行了部分工程的施工,也就是第一被上訴人因雙方的協(xié)議取得了財產(chǎn),對于取得的該部分財產(chǎn),第一被上訴人應(yīng)當(dāng)無條件的原價返還。所以,一審法院認定上訴人沒有權(quán)利要求被上訴人支付工程款,毫無事實根據(jù)與法律依據(jù)。

其次,一審法院在該項事實認定上,適用法律明顯錯誤,沒有任何法律依據(jù)。一審法院以上訴人沒有提供相應(yīng)的證據(jù)證明其所完成的工程符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),是合格工程為由否定了上訴人主張支付工程款的權(quán)利。但是,上訴人為此查閱了我國有關(guān)該方面的法律條文,始終沒有找到一審法院所謂的法律依據(jù),我國法律對此也沒有相應(yīng)的法律規(guī)定。由此可見,該項理由,完全是一審法院在莫須有地“創(chuàng)造”法律,國家在什么時候賦予了一審法院創(chuàng)造法律的權(quán)利。一審法院就憑借其“創(chuàng)造”的法律,強行剝奪了上訴人主張債權(quán)的權(quán)利,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益,甚至踐踏了我國法律的尊嚴(yán)。

三、一審法院在發(fā)生糾紛的責(zé)任歸責(zé)于上訴人,其所依據(jù)的理由更是毫無事實根據(jù)與法律依據(jù)。一審法院的該項認定,不是明顯有偏袒被上訴人之嫌疑,而是在赤裸裸地偏袒被上訴人。

在一審法院的判決中,一審法院以上訴人明知自己不具有施工資質(zhì),仍與他人簽訂合同并實際履行為由,認定上訴人有主要過錯,對于自己的損失,應(yīng)當(dāng)自負其責(zé)。一審法院的此項認定,沒有任何事實根據(jù)與法律依據(jù)。

其次,在法律適用方面,一審法院此項認定沒有任何法律依據(jù)。第一、我國《合同法》總則對于合同無效的責(zé)任劃分,根本沒有主要過錯與次要過錯之說,一審法院將合同無效的的主要過錯歸咎于上訴人,再一次憑空“創(chuàng)造”了法律。

第二、我國《合同法》規(guī)定了合同無效,一方因合同取得的財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)無條件返還。而一審法院卻以莫須有的主要過錯,而認定由上訴人自己承擔(dān),但是,對于上訴人應(yīng)得的工程款,第一被上訴人已經(jīng)從第二被上訴人處取得,如果這樣,那么將會使第一被上訴人明顯取得不當(dāng)?shù)美瑥亩沟蒙显V人合法的權(quán)益無法得到維護。由此可見,一審法院明顯在偏袒被上訴人。

四、一審法院以上訴人已經(jīng)取得了“合理對價”為由,由此認定上訴人已無權(quán)利主張。一審法院的該項認定,沒有任何事實根據(jù)與法律依據(jù)。

一審法院在一審判決中認定:“原告從xxxx年開始實際占有使用地下室至今已十五年,原告最初投資xxxx萬元的目的是實現(xiàn)其無償使用地下室及六層房屋十五年作為投資回報,即對價。現(xiàn)雙方合作協(xié)議雖被認定無效,但原告在未履行全部投資義務(wù)的前提下,與被告xxxx公司合作的投資目的已部分實現(xiàn),獲取了相當(dāng)?shù)膶r,原告如還有損失,也并非其主張的情況。”一審法院的該項認定,可謂是明顯歪曲事實,曲解雙方簽訂協(xié)議條款,明顯偏袒被上訴人。

首先,上訴人與被上訴人簽訂合作協(xié)議,約定上訴人對地下室及六層房屋無償使用十五年。雙方約定該條款的初衷有二,一是上訴人施工需要辦公場地,而第一被上訴人有義務(wù)為上訴人施工無償提供辦公場地;二是,第一被上訴人為了吸引上訴人對其投資,作為一項優(yōu)惠措施而回報上訴人。根據(jù)上訴人與第一被上訴人簽訂的合作協(xié)議條款,一審法院卻明顯歪曲事實,故意曲解雙方簽訂的條款,強行將第一被上訴人給予上訴人的優(yōu)惠措施認定為上訴人應(yīng)得工程款的對價,其偏袒第一被上訴人的意圖可謂是昭然若揭,完全置上訴人的合法權(quán)益與不顧。

其次,該項工程的建設(shè),由于第一、第二上訴人之間的訴訟糾紛而被迫停工,直到現(xiàn)在,該大廈仍然沒有竣工,也沒有通過建設(shè)管理部門驗收批準(zhǔn)使用,地下室到現(xiàn)在仍然沒有水、電、暖設(shè)施,根本不具備使用的資格條件。在一審法院認定上訴人占有使用至今十五年內(nèi),該建筑一直處于停工狀態(tài),爛尾工程,所有建筑根本無法使用,而上訴人也根本就沒有使用過該建筑,也未取得任何經(jīng)濟收益。既然如此,何來使用收益,何來經(jīng)濟利益,又何來對價一說。

再有,一審法院以其所謂的“對價”一說,強行抵頂了第一被上訴人應(yīng)當(dāng)支付上訴人的工程款,明顯是在為被上訴人“創(chuàng)造”逃避法律責(zé)任的借口,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益。既然一審法院認定上訴人使用十五年能夠抵頂上訴人主張的工程款,那么一審法院作為中立裁判機構(gòu),就應(yīng)當(dāng)查明事實,應(yīng)當(dāng)確切認定上訴人使用十五年取得的經(jīng)濟收益的價值,應(yīng)當(dāng)確切認定是否能夠抵頂上訴人應(yīng)得的工程款。但是,很遺憾,一審法院在沒有委托相關(guān)部分進行價值鑒定的情況下,用了一個非常模糊的“對價”一詞,就強行剝奪了上訴人應(yīng)得工程款的權(quán)利,嚴(yán)重違反了法院在裁判案件過程中,堅持中立的原則,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益。

再有,一審法院在被上訴人提起反訴的情況之下,強行抵頂了上訴人應(yīng)得的.工程款。上訴人在一審中,提起的主張工程款的訴訟,是一個獨立的訴訟,而以一審法院所謂的“對價”抵銷上訴人的債權(quán),這又是一個獨立的訴訟,該向訴訟應(yīng)當(dāng)由被上訴人提出反訴。根據(jù)我國《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,這兩個獨立的訴訟可以合并審理。一審法院只能在雙方當(dāng)事人的訴訟請求范圍內(nèi)進行審理。如果要以所謂的“對價”抵銷上訴人的債權(quán),就必須需要被上訴人提起反訴,人民法院才能進行審理,以查明該所謂的“對價”能否抵銷上訴人主張的債權(quán)。但是,在一審中,一審法院在被上訴人沒有提起反訴的情況下,超出雙方當(dāng)事人的訴訟請求范圍,強行以其所謂的“對價”抵銷了上訴人主張的債權(quán)。再次違背了人民法院在裁判案件過程中堅持的中立原則,明顯偏袒被上訴人,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益。

五、一審法院認定上訴人未能提供充分的證據(jù),而駁回了上訴人要求第二被上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請求,該項認定沒有任何事實根據(jù)與法律依據(jù)。

在一審舉證期間內(nèi),上訴人向一審法院提交了第二被上訴人于1995年7月10日給上訴人發(fā)出的通知一份,該份通知明確載明了“大廈的籌建工作已由我院大廈基建辦公室承擔(dān),原籌建處的債權(quán)債務(wù)和一起手續(xù)將由醫(yī)院接收,由于貴公司已對大廈投資并進行施工,醫(yī)院將貴公司所在的大廈投資及施工等一切事務(wù)全部接管?!备鶕?jù)該份通知,可以充分證明,第二被上訴人已經(jīng)接管了有關(guān)該大廈的一起債權(quán)債務(wù),尤其是上訴人對該大廈的所有投資也全部接管。因此,上訴人完全有充分的證據(jù)向第二被上訴人主張債權(quán)。

另外,基于本案的客觀事實,根據(jù)xx省xx人民法院民事判決書認定,第二被上訴人第一被上訴人,兩者屬于上下隸屬關(guān)系,因此第二被上訴人應(yīng)當(dāng)對第一被上訴人的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

但是,一審法院卻強行抹殺了該份通知的證明效力,甚至在其作出的判決書中沒有提到該份通知,強行歪曲有關(guān)司法部門認定的客觀事實,惡意剝奪了上訴人向第二被上訴人主張債權(quán)的權(quán)利,顯失公平公正,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益。

六、在一審中,一審法院以上訴人未能提供確實充分的證據(jù)為由駁回了上訴人的訴訟請求。該項認定再一次暴露了一審法院有違司法公正,法院中立原則,明顯偏袒被上訴人的意圖,強行剝奪了上訴人主張債權(quán)的權(quán)利,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益。

在一審訴訟過程中,上訴人提供了充分的證據(jù)用以支持其主張的債權(quán)。其中最主要的證據(jù)就是已經(jīng)發(fā)生法律效力的xx省高級人民法院的民事判決書,該份判決書明確地肯定了一個事實(該項事實也得到了第一被上訴人的認可),就是上訴人投資施工的造價為xxxx元。

并且在第一被上訴人與第二被上訴人的訴訟中,xx省高級人民法院也在判決書中認定第二被上訴人支付第一被上訴人投資款人民幣xxxx元,該筆款項中就包括上訴人投資的xxxx元。

該項事實已經(jīng)得到了xx省高級人民法院發(fā)生法律效力的判決書的認定,既然如此,那么就足以認定上訴人向第一被上訴人投資xxxxx元的事實,也就足以支持上訴人在一審中的訴訟請求。

因此,一審中,在上訴人有充分的證據(jù)支持其訴訟請求的情況下,一審法院理應(yīng)查明事實,依法支持上訴人的訴訟請求。但是,一審法院卻根本沒有提到該兩份發(fā)生法律效力的民事判決書的效力,故意打擦邊球,以上訴人舉證不能為理由,無理地駁回了上訴人的訴訟請求,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益。

另外,由于二被上訴人之間訴訟糾紛,導(dǎo)致上訴人施工設(shè)備、材料、物品丟失,共計xx萬元,二被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。上訴人支付給第一被上訴人的工程定金、裝飾設(shè)計費xx萬元,二被上訴人也應(yīng)一并返還。

綜上所述,在程序方面,一審法院超出當(dāng)事人的訴訟請求范圍,進行判決,強行抵銷上訴人主張的債權(quán),程序嚴(yán)重違法,有違人民法院在裁判案件過程中保持中立的原則。在認定事實方面,存在明顯錯誤,證據(jù)不足。在法律適用方面,強行“創(chuàng)造”法律,適用法律嚴(yán)重錯誤。因此,一審法院無論是從程序方面,還是從實體方面,無論從事實認定方面,還是從法律適用方面,均存在嚴(yán)重錯誤,明顯偏袒被上訴人,嚴(yán)重損害了上訴人的合法權(quán)益。因此,上訴人特向貴院提起上訴,懇望二審法院依法查明事實,依法改判,支持上訴人的訴訟請求,維護上訴人的合法權(quán)益,體現(xiàn)法律的公平公正。

此致

xx市中級人民法院。

上訴人:xxx公司。

xxxx年xx月xx日。

水電安裝承包合同糾紛篇十九

訴訟請求:_________________。

1:_________________請求被告依法支付原告工程款7300元。

2:_________________本案的訴訟費由被告承擔(dān)。

事實及理由:_________________。

原告與__________________年___月___日與被告簽訂工程承包協(xié)議,就被告位于__________市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓,以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程,工程價款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積,工程總價款為32300元。后被告支付原告工程款25000元,還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無奈的情況下,為了維護自己的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定,特向貴院提起民事訴訟,請求人民法院支持原告的訴訟請求。

此致

榆陽區(qū)人民法院。

具狀人:_________________。

__________年___月___日。

水電安裝承包合同糾紛篇二十

近年來,不時發(fā)生承包。

合同。

糾紛的案件,那么,下面是小編給大家整理的承包合同糾紛起訴狀,希望對大家有幫助。

原告:石家莊市××公司。

住所地:石家莊市××路×號。

法定代表人:李××,系該公司經(jīng)理。

電話:××××××。

被告:邢臺××公司。

住所地:邢臺市××路×號。

法定代表人:王××,系該公司經(jīng)理。

電話:××××××。

訴訟請求。

1、依法解除合同,被告返還原告價款100000元;。

2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失××元。

3、訴訟費用由被告承擔(dān)。

事實和理由。

原、被告于x5年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權(quán)益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的經(jīng)濟損失。

此致

××人民法院。

具狀人:石家莊市××公司。

×年×月×日。

原告:李,男,漢族,43歲,住xx市榆陽區(qū),聯(lián)系電話:

被告:卜,男,漢族,42歲,住,聯(lián)系電話:

訴訟請求:

1:請求被告依法支付原告工程款7300元。

2:本案的訴訟費由被告承擔(dān)。

事實及理由:

原告與x6年9月30日與被告簽訂工程承包協(xié)議,就被告位于xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓,以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程,工程價款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積,工程總價款為32300元。后被告支付原告工程款25000元,還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無奈的情況下,為了維護自己的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定,特向貴院提起民事訴訟,請求人民法院支持原告的訴訟請求。

此致

榆陽區(qū)人民法院。

具狀人:

x0年3月12日。

水電安裝承包合同糾紛篇二十一

電話:________________。

被告:_________________邢臺市__________公司。

法定代表人:___________________________,系該公司經(jīng)理。

電話:________________。

訴訟請求。

1、依法解除合同,被告返還原告價款100000元;。

2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失__________元。

3、訴訟費用由被告承擔(dān)。

事實和理由。

原、被告于_______________5年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權(quán)益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的經(jīng)濟損失。

此致

__________人民法院。

具狀人:_________________石家莊市__________公司。

_____年_____月_____日。

水電安裝承包合同糾紛篇二十二

甲方:_______________。

身份證號:_______________。

乙方:_______________。

身份證號:_______________。

為確保該工程按時按質(zhì)竣工驗收,現(xiàn)將工程水電安裝作業(yè)承保給乙方,特定如下合同:

一、承包形式:

單包,即包工不包料(材料和輔材和大型工具全由甲方提供,乙方負責(zé)小型工具)。

二、承包價格:

按甲乙雙方協(xié)商決定,水電安裝總面積_平方米,pvc和jdg混合輕工價格_平方米,一次性承包。(按圖紙施工,變更另算。)。

三、工程進度:

按甲乙雙方及開發(fā)商要求,總工程期_天完成,主體預(yù)埋階段乙方跟著土建進度完成施工。(正常進度下,甲方或開發(fā)商出現(xiàn)缺料.日期規(guī)范不能正常進行中,導(dǎo)致乙方出現(xiàn)誤工或工期延誤,所有一切損失費用由甲方全面承擔(dān))

四、安全:

甲乙雙方必須保證施工安全,杜絕任何事故發(fā)生,工作期間乙方將服從現(xiàn)場安全管理,發(fā)現(xiàn)隱患及時反映或匯報,如乙方在施工中服從安全管理,出現(xiàn)事故由甲方承擔(dān)。

五、付款方式:

施工期間甲方按_樓和_樓分別單一樓次付款。

施工期間撥款,分別是總輕工款100%比撥款。

1、預(yù)埋期間標(biāo)二封頂撥總輕工款_%元。主體封頂撥總輕工款_%元,

2、室內(nèi)安裝配管鑲盒完成撥總輕工款_%元。

3、給排水完成給排水完成撥總輕工款_%元。

4、穿線完成撥總輕工款_%元。

5、開關(guān)插座和分戶盤安裝完成撥總輕工款_%元。

6、剩余款項等水電安裝完成撥總輕工款%元,除_%元維修保證金外,剩余款項一次付清。

7、進度完成以后不論總建單位或土建項目部撥不撥款。甲方必須在工程進度完成后天之內(nèi)把工程款按以上條例付清,如甲方不按以上條例正常撥款,乙方有權(quán)利停工,并由甲方承擔(dān)乙方所有損失。

8、以上付款條例生效在甲乙雙方身上,甲方不得以任何理由推托到第三者身上,如甲方推卸責(zé)任,乙方有權(quán)終止合同,乙方終止合同時導(dǎo)致乙方所造成的所有損失由甲方全力承擔(dān)和賠償。

六、合同期內(nèi)甲乙雙方必須信守合同條例,如乙方在施工遵守合同條例要求,甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工場地,否則乙方所有損失由甲方全部承擔(dān)。

七、違約責(zé)任:甲乙雙方必須嚴(yán)格履行以上條例,如一方違約,則違約方必須向另一方支付_元作為違約金。

此合同為一式三份,甲乙雙方簽字后生效,各執(zhí)一份為憑,存檔一份,并做為甲乙雙方當(dāng)事人的法律依據(jù)。

甲方:_______________。

乙方:_______________。

_________________年__月__日。

水電安裝承包合同糾紛篇二十三

供應(yīng)方(乙方):__________________。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,經(jīng)雙方充分協(xié)商,簽訂本合同。

1、工程名稱:閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。

2、交貨及安裝工程地點:

承包方式和承包范圍:本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險、包設(shè)計(設(shè)計方案以甲方認可為準(zhǔn))的形式由乙方承包,乙方必須按照甲方確定的設(shè)計方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料,承包整個系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試,并包通過有關(guān)技防辦部門的驗收。(設(shè)計方案以甲方認可為準(zhǔn))。

(一)系統(tǒng)總造價。

1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價(含感應(yīng)卡費用)為人民幣_______。

2、整個系統(tǒng)必須滿足甲方認可的設(shè)計方案的功能要求,以甲方審定的設(shè)計、施工方案為標(biāo)準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上價格不再作任何調(diào)整(甲方要求增加的工程除外)。

(二)工程款支付。

甲方根據(jù)乙方的工程進度向乙方支付工程款:

1、簽訂合同之日起_______日內(nèi)甲方付總工程款的_______%;。

2、工程全部完工,測試成功即付總工程款的'_______%。

3、通過甲方及有關(guān)部門初驗驗收合格,并且系統(tǒng)無故障運行一個月后,再付總工程款的_______%。

1、本合同簽訂后,乙方于_______年_______月_______日進場,到_______年_______月_______日止,完成安裝調(diào)試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為準(zhǔn))。

2、在履約過程中,因為變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等造成工期延期的,經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調(diào)整,以此確定竣工日期。

1、本工程必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進行施工。

2、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認可的設(shè)計方案的規(guī)定,否則,甲方有權(quán)要求乙方更換,有關(guān)費用由乙方承擔(dān)。

3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認可,方可采購進場安裝。

年限材料費維護服務(wù)費。

第一年免費;

第二、三年收取材料成本費___元/年。

2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的價格適當(dāng)向甲方收費。

3、保修期屆滿后,甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護協(xié)議,乙方應(yīng)對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護。

4、甲方要求軟硬件功能的改進、擴容不在保修之列,但乙方應(yīng)繼續(xù)為客戶提供最優(yōu)惠的服務(wù)。免費維修期內(nèi)人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞,僅收取維修成本費。以下情況不屬保修范圍5、自行拆卸改換機內(nèi)任何部分(如:線路、零件)后造成損壞;非乙方指定的專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)安裝而引起的故障。

(一)甲方責(zé)任:

1、審核乙方提供的設(shè)計方案、安裝施工方案,在收到后的_______日內(nèi)完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。

2、按工程進度向乙方支付工程款。

3、委派_______為現(xiàn)場管理代表,監(jiān)督、檢查工程質(zhì)量、進度。處理并協(xié)調(diào)甲乙雙方在施工中發(fā)生的有關(guān)事宜。

4、在乙方供貨后,甲方可以組織人員對器材進行驗收。

5、組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。

(二)乙方責(zé)任:

1、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理,凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故,均由乙方負責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。

2、施工中因乙方責(zé)任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔(dān)。所有設(shè)備和器材驗收前均由乙方妥善保管,如有損壞和遺失均由乙方負責(zé)。

3、對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題負責(zé)免費返修。4、對現(xiàn)場所有已完工的建筑及建筑裝修、設(shè)備、器具有保護的責(zé)任,施工時如損壞甲方或住戶財產(chǎn),由乙方負責(zé)賠償。

5、遵守甲方有關(guān)場地管理的規(guī)定并辦理有關(guān)的手續(xù)。

1、除不可抗力(戰(zhàn)爭、天災(zāi)等)外,甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的條款,否則,違約方須向另一方支付合同總造價_______%的違約金,違約金不足以彌補另一方損失的,違約方還應(yīng)就不足部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、甲方如未按本合同的進度付款,每延遲一日,按應(yīng)付而未付金額的_______%計付違約金。

3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程總造價的_______%向甲方計付違約金。逾期超過_______日,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外,還須按合同總價款的_______%向甲方支付違約金,違約金不足以彌補甲方損失的,乙方還應(yīng)就不足部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

1、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后天內(nèi)付清,否則按逾期付款處理。

2、本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,另簽補充協(xié)議。

3、雙方在執(zhí)行本合同中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)先行協(xié)商,若協(xié)商不成時,任何一方可以向_______人民法院提起訴訟。

4、雙方簽訂認可的設(shè)計施工方案及其它經(jīng)雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份,與本合同具同等效力。

5、甲乙雙方施工、設(shè)計方案以外的所有變更或要求必須致函對方,對方在收到通知后必須及時回函,如果_______日內(nèi)不答復(fù)視為認可。

6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效,保修期屆滿結(jié)清余款后本合同第八條第2款仍需繼續(xù)履行。

7、本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份,具同等法律效力。

甲方:______________乙方:______________。

簽約代表:__________簽約代表:__________。

聯(lián)系電話:__________聯(lián)系電話:__________。

地址:______________地址:______________。

簽約地點:________。

______年______月______日。

______年______月______日。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/10494703.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔