合同的簽訂應當遵循公平、公正、合法的原則,保護雙方的合法權益。編寫一份合同的關鍵在于清晰明了的條款和合理的約定。以下是一些常見的合同樣本,供大家了解合同的基本結構和內容。
業(yè)務承攬合同篇一
??1.為了增強甲乙雙方的責任感,加強經濟核算,提高經濟效益,確保雙方實現各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
??2.模具貨款的結算:甲方先付______%模具費用,待驗收合格后,甲方在本月月底支付已方剩余模具費。
??3.解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發(fā)生爭議,應當友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方均有權將爭議提交仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
??4.雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協(xié)商解決,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
??5.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
??購貨單位(甲方):_________(公章)供貨單位(乙方)(公章)。
??代表人:_________(簽字)代表人:_________(簽字)。
??簽約地址:_________簽約地址:_________。
??電話:______________電話:______________。
業(yè)務承攬合同篇二
甲方:
乙方:
為實現小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化,根據《_合同法》的相關規(guī)定,就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜,經雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議。
武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)。
年月日至年月日止。
乙方每周休息1天(星期天),除乙方休息日外,乙方應保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務。
乙方每人每月3000元承攬費用,乙方共兩人合計6000元費用包干,甲方不再承擔任何其他費用。
1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。
3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務,評價維修服務質量。
4、測評乙方維修工作,達不到要求的監(jiān)督乙方整改,直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料,監(jiān)督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
1、按照甲方的要求負責小區(qū)物業(yè)的維修。
2、主動巡回檢查,發(fā)現問題及時報告,提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。
3、合理使用原材料,提高物品利用率,盡可能節(jié)約成本。
4、遵守甲方的規(guī)章制度。
5、接受甲方的監(jiān)督管理,完不成目標要求,接受甲方處理。
甲方:
乙方:
20xx年月日20xx年月日。
業(yè)務承攬合同篇三
承攬人:________________________。
簽訂地點:______________________。
簽訂時間:________年____月____日。
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限。
項目名稱及內容。
計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫):(注:空格如不夠用,可以另接)。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________。
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:______________________________。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交_____________________委員會_____;。
(二)依法向人民法院起訴。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
業(yè)務承攬合同篇四
乙方:
一、承包范圍與單價。
二、甲方職責:
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套,并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點,甲方技術人員配合進行施工放線。
三、乙方職責:
1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工,確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理,服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內容,確保工程工期。
四、付款方式:
4、工程實體完工支付結算總價的95%,5%余款于年月日前一次性付清。
五、其它:
補充事項:
六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證。
發(fā)包人:承包人:
簽章:簽章:
聯系電話:聯系電話:
日期:日期:
業(yè)務承攬合同篇五
承運方:(甲方)_______________。
詳細地址:_____________________。
委托方:(乙方)_______________。
詳細地址:_____________________。
根據《_合同法》及道路旅游運輸的有規(guī)定,甲乙雙方本著互利互惠、誠實守信、公平的原則,經過平等協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:
一、甲方的權利和義務。
1、甲方應是經道路運輸管理機構批準取得相應旅游運輸資格的企業(yè)法人。
2、甲方應按具體趟次合同的要求提供車輛,所提供的車輛技術等級應達到_規(guī)定的一級車況等級要求,并具備完備的營運手續(xù)。
3、甲方所派駕駛員應符合交通行政主管部門規(guī)定的旅游客運駕駛員條件,駕駛員應嚴格按照乙方旅游團隊運行計劃提供服務,服從乙方委派的導游按照團隊運行計劃作出的安排。未經乙方同意,駕駛員不得搭乘他人。
4、甲方保持車內設施(如電視、空調、音響、座椅、窗簾等)的完好并正常使用,提供優(yōu)質服務。
5、車輛在運行途中發(fā)生故障_______小時以內不能修復的,甲方應就近安排相同或相近類別車輛接駁。
6、乙方旅游團隊人數超過車輛核定的載客人數或乙方委派的導游私自增加游客人數以及乙方團隊運行計劃違反了道路運輸安全管理規(guī)定的,甲方及其委派的駕駛員有權拒絕承運。
二、乙方的權利和義務。
7、乙方應是經旅游行政主管部門批準依法成立的具備旅游業(yè)務經營資格的企業(yè)法人。
8、乙方在簽訂趟次合同時應同時向甲方提供旅游團隊名稱、人數、國籍、所需車輛類型及等級、旅游線路、用車時間安排及接送地點等用車情況。
乙方的團隊運行計劃表應在旅游團隊出發(fā)前一天交給甲方。乙方提供的團隊運行計劃應符合道路運輸安全管理規(guī)定。
9、乙方委派的導游應負責安排好駕駛員的住宿,保證并督促駕駛員充分休息,確保旅游團隊的運輸安全。
10、趟次合同簽訂的當日,乙方應按趟次合同約定運輸費用的10%向甲方交納訂金,合同履行完畢合同_____天內向甲方付清合同約定運輸費用,乙方不再承擔甲方運輸過程中的其他費用。
11、車輛運行途中發(fā)生故障_____小時以內不能修復,甲方又無法安排接駁車輛時,乙方可自行組織車輛,所產生的費用由甲方承擔,但不得超過約定運輸費用的_____%。
12、乙方安排的團隊運行計劃應符合道路運輸安全管理規(guī)定,乙方組織的旅游團隊人數不得超過客車核定的載客人數。
三、甲方的違約責任。
13、甲方擅自變更運輸工具而降低服務標準的,退還降低服務標準多收的費用,并向乙方支付合同約定運輸費用_____%的違約金;提高服務標準的不應加收費用。
14、由于甲方或駕駛員的原因產生下列情形之一的,由甲方向乙方承擔由此造成的直接經濟損失:
1)延誤接團時間造成旅游團隊滯留而延誤行程計劃的;。
2)車輛在運行途中發(fā)生故障,造成旅游團隊滯留而延誤行程計劃的;。
4)甲方所派駕駛員不按照乙方旅游團隊運行計劃提供服務的;。
5)甲方所提供服務不符合國家及行業(yè)標準或合同約定標準,損害旅客合法權益的。
四、乙方的違約責任。
15、由于旅游團隊原因延誤行程計劃給甲方造成直接經濟損失,由乙方承擔。
16、乙方及其委派導游改變運行計劃應征得甲方同意,并承擔增加運輸里程或時間所產生的費用。擅自改變運行計劃的,應承擔由此給甲方造成的直接經濟損失。
17、旅游團隊人員造成車輛設備、設施損壞的,由乙方承擔賠償責任。
五、其他約定。
18、甲乙雙方因故需變更或解除本合同應征得對方同意。
19、車輛運行途中發(fā)生不可抗力(如暴雨、地震、山體滑坡、塌方等級)造成道路中斷而需臨時改道行駛增加里程所產生的費用,由乙方按_____元/公里支付;行程被迫中止的,乙方按實際用車情況支付費用。
20、運輸過程中發(fā)生交通事故,甲、乙雙方應共同配合,做好有關善后工作。
21、賠償金或違約金應明確責任之日起10日內償付,逾期償付的每延遲一日加付5%的滯納金。
22、甲乙雙方簽訂的旅游運輸趟次合同作為本合同組成部分。
23、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商。
24、本合同執(zhí)行過程中發(fā)生合同爭議時,雙方應通過協(xié)商解決,或提請道路運輸管理機構、旅游行政主管部門或工商行政管理部門調解,協(xié)商、調解不成可選擇以下_____的方式解決:
a、向______申請仲裁;。
b、向人民法院起訴。
25、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。本合同有效期為_____年_____月____日至_____年_____月_____日止。
甲方:(蓋章)____________乙方:(蓋章)___________。
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):_____。
(委托代理人簽字):______(委托代理人簽字):_____。
業(yè)務承攬合同篇六
經甲乙雙方友好協(xié)商,就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議:
第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
總金額合計:人民幣______________元整(小寫________元。)。
2、由甲方將紙箱印制品材料于________年____月____日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。
第二條:交貨時間。
甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方后,乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。
第三條:交貨方式地點。
交貨方式:________________。
交貨地點:________________。
第四條:付款結算方式及時間。
本合同總金額為________元,甲方支付乙方合同總金額的______%,即_______元,作為定金及預付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到________________有限公司對公賬戶,開戶行_______________,賬號:_______________________________。
甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權利和義務。
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計后,經甲方認可,投入制作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。
第六條:違約責任。
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過程中,發(fā)生任何爭議,均應協(xié)商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定__________人民法院管轄。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):________________。
________年____月____日。
乙方(蓋章):
代理人(簽字):________________。
________年____月____日。
業(yè)務承攬合同篇七
??買方:賣方:
??地址:地址:。
??電話:電話:。
??傳真:傳真:。
??聯系人:聯系人:。
??經買賣雙方友好協(xié)商,買方委托賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協(xié)議:
??模具基本情況:加工合同模板交貨條件。
??以上各套模具使用材質:_____________________(以上模具用料由賣方提供)。
??一、雙方的權利及責任:
??買方責任及權利如下:
??1.買方負責交付給賣方本項目的研發(fā)進度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷售預測。
??2.買方負責交付給賣方執(zhí)行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
??3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,買方具有唯一的解釋權,當發(fā)生歧義時,賣方應征詢買方意見,由買方確認。
??4.賣方完成模具的設計和制造后,由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續(xù)生產所需的夾治具和模具。
??賣方權利及責任如下:
??1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,賣方負責按照合同規(guī)定按時完成符合買方設計要求的模具。
??2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)。
??3.模具由買方認證合格后,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續(xù)加工生產,則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
??4.對給買方生產的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以xxx或-eg(-e2)制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
??二、技術條款:
??1.模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;。
??3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求。
??5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
??6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體e8。
??或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
??三、商務條款:
??1.模具價格:
??經雙方協(xié)商后,由賣方提供買方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。
??模具合同總金額(含____%增值稅)b___。
??模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
??1.
??賣方對產品進行成型二次加工組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;。
??1.
??賣方按合同規(guī)定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;。
??1.
??賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;。
??1.
??賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;。
??1.
??賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
??當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
??由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
??2.開模進度:
??由于買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
??如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,賣方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求重新開模。
??3.付款方式:。
??乙方同意甲方按如下方式付款。
??單獨結算的方式:____月結,開票后60天,開17%增值稅發(fā)票.
??3.
??本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩余___%模具費分攤在首50產品內,如果訂單數量不足50,買方需補給賣方未攤完的模具費。
??3.
??自雙方合同簽訂后,賣方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。
??4.產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
??四、產品品質保證。
??賣方在完成模具后,賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
??五、模具所有權。
??1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
??2.買方付清模具款后,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發(fā)運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
??3.模具轉移過程中,如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
??六、模具維護。
??1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責保養(yǎng)維修,如模具在使用壽命內不能使用,賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
??2.賣方應對模具的`修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由買方提出。如買方要詢問有關的技術細節(jié)或證據,買方可以隨時間登記,無需通知。賣方每三個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務,無需買方另行提出要求。
??七、知識產權。
??2.賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任;未經買方書面許可,賣方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
??4.其它未盡保密事項,依買方與賣方簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行。
??八、違約責任。
??1.如果賣方方未能按。
??中規(guī)定的各階段的進度完成模具制作及送樣,由賣方承擔違約責任。每延誤一天,賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
??2.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工停線費用。雙方可另行簽署生產用原材料零部件采購合同a;a;進行約定。
??3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發(fā)損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
??4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭、火災、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發(fā)生后24小時內以)書面形式通知買方,并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2周以上,買方有權取消本合同。
??5.其它未盡事宜:按《經濟合同法》執(zhí)行。
??九、糾紛解決。
??對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決,如在30天內協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交市法院處理.
??本合同雙方須嚴格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
??買方:賣方:。
??代表:代表。
業(yè)務承攬合同篇八
甲方:委托方代表:
乙方:承攬方代表:
根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權利、義務已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務,全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果,即按時制作完成,且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求,乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務,具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時,甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修,相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現未按時保質等事由,甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現不可抗力和難以預見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結算,結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后,甲方應在規(guī)定時間里,清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支,再由雙方按實際情況而定。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務,如有逾期或質量不合格,則無權領取制作承攬業(yè)務費,并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質完成,則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內,雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內,由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內,如乙方提前解除本合同,應提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:乙方:
代表:代表:
業(yè)務承攬合同篇九
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī),簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止,合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務,并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中,月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后,甲方于次月日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
(一)甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作;否則,所產生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,并應著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人,具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導,以及甲乙雙方的工作協(xié)調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發(fā)生各種費用。
1.本合同履行過程中經雙方協(xié)商,可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標準。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人法定代表人。
或委托代理人:或委托代理人:
年月日年月日。
簽訂地點:。
業(yè)務承攬合同篇十
定作方(甲方):
本合同甲方委托乙方承攬項目,雙方經過平等協(xié)商,在真實、充分地表達各自意愿的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,達成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。
1、1乙方帶料。
執(zhí)行。
驗收合格后免費保修月。
4、1乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
4、2乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
4、3甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
5、1按照合同規(guī)定的質量要求,技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。
5、2甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
5、3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
年月日至年月日。
驗收合格后日內支付總價款的95%,余款保修期滿后如無質量問題一次付清。
8、1乙方違約責任。
8、1、1未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
8、1、2交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
8、1、3未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
8、1、4逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0、3%償付違約金。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。
8、1、6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
8、1、7實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付甲方因此造成的損失。
8、1、9未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
8、1、10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
8、1、11乙方在甲方的工作場地,設備設施上進行工作時,應當遵守有關的操作規(guī)程,不允許毀壞甲方的設施設備,對工作中出現的安全事故由乙方自己負責,甲方不負任何責任。
8、2甲方違約責任。
8、2、1中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
8、2、2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。
8、2、3無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決。若協(xié)商不成,按以下1種方式解決:
1、向東營市人民法院提起訴訟。
2、向仲裁委員會申請仲裁。
3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。
雙方嚴格按照廉潔從業(yè)的有關規(guī)定,認真履行廉潔從業(yè)義務。
12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作向甲方負責,未經甲方同意的,甲方可以解除合同。
12、2本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
12、3本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方。
乙方。
單位名稱(章):
單位名稱(章):
住所:
住所:
法定代表人(負責人):
法定代表人(負責人):
委托代理人:
委托代理人:
聯系人:
聯系人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
郵政編碼:
郵政編碼:
簽訂時間:年月日。
簽訂地點:
業(yè)務承攬合同篇十一
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計:____總金額(大寫)____元整
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款____元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:____承攬方:____
單位:____單位:____
法定代理人:____法定代理人:____
委托代理人:____委托代理人:____
電話:____電話:____
開戶行:____戶名:____
帳號:____卡號:____
郵編:____郵編:____
簽訂時間:_____年____月____日
業(yè)務承攬合同篇十二
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一,乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)。
代表人:(簽名)。
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所。
帳號:
乙方:××縣百貨公司。
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行。
帳號:
業(yè)務承攬合同篇十三
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:年月日。
業(yè)務承攬合同篇十四
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗原則,現經雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現任何施工安全事故,責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
4、保證施工現場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構,落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結構或作修改,應經雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期:自20xx年農歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農歷4月前完工。
七、工程款支付方式:
乙方進場后,甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結頂,驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經雙方復驗,確無質量問題且經雙方簽字確認后,甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后,7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
業(yè)務承攬合同篇十五
委托方:_______________(甲方)。
承攬方:_______________(乙方)。
1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期:
______________________。
2、質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___________,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
法定代表人:__________法定代表人:_______________。
地址:________________地址:__________________。
銀行帳號:_____________銀行帳號:________________。
_____年_________月__________日。
業(yè)務承攬合同篇十六
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數量:_________本,每本_________頁。
二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務,保證人應繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限:本合約訂立后,經對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
業(yè)務承攬合同篇十七
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
計量單位。
數量或工作量。
報酬。
單價。
總價。
第二條技術標準、質量要求:_____________________。
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任:_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________。
定作人。
定作人(章):住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號:
稅號:郵政編碼:
承攬人。
承攬人(章):住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號:
稅號:郵政編碼:
業(yè)務承攬合同篇十八
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業(yè)務員證號:
開戶銀行:
帳戶:
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/10512216.html】