最新停建通知書的期限 停建通知書不簽字會怎么樣(4篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-10 23:42:23
最新停建通知書的期限 停建通知書不簽字會怎么樣(4篇)
時間:2023-01-10 23:42:23     小編:zdfb

范文為教學(xué)中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎大家分享閱讀。

停建通知書的期限 停建通知書不簽字會怎么樣篇一

構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用如何賠償

發(fā)布時間:2010-05-31 15:10:00

【要點(diǎn)提示】

因發(fā)包人的原因致使工程停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

承包人的人員停工及設(shè)備閑置損失,可依據(jù)施工日志、工資發(fā)放表、設(shè)備租賃合同以及設(shè)備閑置統(tǒng)計表等現(xiàn)有證據(jù),按照建筑行業(yè)的常規(guī),對其合理部分予以認(rèn)定。

【基本案情】

原告趙某某,男。

被告中鐵二十三局集團(tuán)有限公司。

法定代表人王某某,該公司董事長。

第三人天津金河置業(yè)有限公司。

法定代表人許某某,經(jīng)理。

案由:建設(shè)工程施工合同糾紛 原告訴稱,2004年12月20日,被告承包了金河公司發(fā)包的“天津市鑫馬工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房”工程。后被告與原告聯(lián)系,將此工程的a座、d2座交給原告施工,被告將該工程施工的全部技術(shù)資料交與原告,原告按照技術(shù)要求及時組織人員、安排設(shè)備進(jìn)行施工,并且作為施工方直接接收了監(jiān)理人員的監(jiān)督檢查。2005年5月27日,原告將被告交給的a座、d2座正負(fù)零以下基礎(chǔ)工程施工完畢,并且經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格。原告曾多次找到被告要求訂立合同和支付工程款,但是被告以未招投標(biāo)、未簽備案合同為由始終未予辦理。2007年2月2日,經(jīng)該工程所在地大港開發(fā)區(qū)管委會組織協(xié)調(diào),被告同意發(fā)包方金河公司將部分工人工資直接支付給原告。

在施工過程中,該項(xiàng)工程因非原告的原因經(jīng)常等待開工,因此,原告按照被告“等待開工”的指令,施工人員及設(shè)備均在場地待命未動。特別是2005年11月15日,發(fā)包方同意了被告關(guān)于鑫馬工業(yè)園a座、d2座于本進(jìn)行首層主體工程施工的請求。原告接到被告這一指令后,立即積極組織施工,并按照冬季施工要求比正常施工所需材料的三倍備足了所需建材及施工設(shè)施。但原告建完首層后,卻一直等待開工,工程停工至今,原告經(jīng)濟(jì)損失巨大。可是,被告對其拖欠原告工程款、施工人員工資及停工損失卻不予考慮。原告為避免更大損失,多次找到被告,但被告一直置之不理。現(xiàn)在原告處境困難,工人索要工資,情緒激動。故訴請判令被告給付所欠原告工程款2418651元、被拖欠的誤工工人工資491440元,賠償原告設(shè)備閑置損失費(fèi)2687800元、鋼材損失費(fèi)233987.60元、模板、木方、臨時設(shè)施損失費(fèi)570245元,共計6402123.60元;訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

被告辯稱,原告起訴沒有事實(shí)及法律依據(jù),請求駁回原告的訴訟請求。

1、原告所稱本案涉訴工程是第三人與被告簽訂的與事實(shí)不符,蓋章的是中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司,不是被告。本案被告不是合同的主體與義務(wù)人,與涉訴工程沒有關(guān)系。

2、合同是第三人與沛縣二建簽訂并實(shí)際履行的,金河公司所有工程款的支付對象是沛縣二建,本案原告再從沛縣二建那里支取。原告與沛縣二建是勞務(wù)關(guān)系,金河公司與沛縣二建才與本案有關(guān),有付款義務(wù),而被告與此無關(guān)。另外,原告主張其損失的證據(jù)不足,損失是其故意造成的,應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)。原告在明知停工,開工日期無法確定、另行通知的情況下,仍故意繼續(xù)租賃、擴(kuò)大損失,對其損失不應(yīng)支持。

第三人述稱,本案應(yīng)是原、被告之間解決其內(nèi)部施工問題的案件,與本案第三人無關(guān),并且根據(jù)我國合同法的規(guī)定,原告也只能對其合同相對方即本案的被告主張權(quán)利,而作為本案的第三人,其合同相對方應(yīng)當(dāng)是本案的被告,至于第三人與被告之間是否有糾紛或怎樣解決糾紛,應(yīng)當(dāng)另案解決,與本案的審理及結(jié)果無任何關(guān)系。

經(jīng)審理查明,2004年12月20日,被告中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津辦事處主任王某某作為被告委托代理人代表被告加蓋“中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司”印章(該印章及“中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司第一項(xiàng)目部”印章系王某某持被告介紹信刻制)與第三人天津金河置業(yè)有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》一份,約定被告承包第三人發(fā)包的“天津市鑫馬工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房”工程,工程地點(diǎn)在天津市大港區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),開工日期2004年12月25日,竣工日期2005年7月30日,合同工期210天。被告在該工程施工工地設(shè)立項(xiàng)目部,項(xiàng)目經(jīng)理是被告天津辦事處工作人員江某某、工地負(fù)責(zé)人是崔某某、朱某某,并使用“中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司第一項(xiàng)目部”印章。后被告將此工程的鑫馬工業(yè)園一區(qū)廠房a座、d2座工程轉(zhuǎn)包給原告施工,被告負(fù)責(zé)工程鋼筋、混凝土等主材的供應(yīng),折抵工程款撥付原告。原告按照被告要求及時組織人員、設(shè)備進(jìn)行施工,至2005年5月27日,原告將承包的a座、d2座正負(fù)零以下基礎(chǔ)工程施工完畢,并且經(jīng)被告及有關(guān)單位驗(yàn)收合格。2005年11月15日,第三人同意了被告關(guān)于鑫馬工業(yè)園a座、d2座于本進(jìn)行首層主體工程施工的請求。原告按照被告要求組織施工,并按照冬季施工的要求備足了工程所需建材及施工設(shè)施。至2006年1月13日,原告將該工程的首層施工完畢,并經(jīng)被告及有關(guān)單位驗(yàn)收合格。

在本案工程施工過程中,由于第三人工程款撥付不到位,經(jīng)常停工、等待開工,因此,原告按照第三人及被告“等待開工”的指令,數(shù)次進(jìn)場施工、窩工或者停工、復(fù)工,原告正常實(shí)際施工158天,造成原告施工人員窩工、誤工及材料和設(shè)備積壓、閑置。至2006年6月27日,第三人發(fā)給被告及施工單位(原告)“通知”一份,其主要內(nèi)容為:鑒于本工程處于停工,開工日期無法確定,要求被告安排留守人員輪流值班,保證現(xiàn)場的安全,不得容留無關(guān)人員逗留,開工時間另行通知。2007年2月2日,經(jīng)該工程所在地天津市大港區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會組織協(xié)調(diào),原告等六個施工隊(duì)隊(duì)長與被告及第三人達(dá)成《會議紀(jì)要》一份,即第三人于2007年2月10日前支付農(nóng)民工工資459000元,剩余拖欠工資于開工后10日內(nèi)付清,最遲于2007年5月底付清。至2007年7月第三人將上述工人工資支付給原告等六個施工隊(duì)。2007年11月7日,朱某某以大港工地施工負(fù)責(zé)人的名義與第三人簽訂《大港工程初議條款》,約定:開工日期:施工方要求在07年12月5日前,每平米造價1000元(含停工損失),……不愿干的立即結(jié)算,……。原告因催款未果,成訟。

又查,被告在天津市施工隊(duì)伍管理站登記備案的“外地建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)津備案登記表”記載:被告及其法定代表人王某某承諾:“我公司委托王某某為我公司進(jìn)津企業(yè)負(fù)責(zé)人,全權(quán)代表我公司在津期間一切相關(guān)事項(xiàng)。受托人所簽署的一切有關(guān)文件,我均予以承認(rèn)?!?/p>

另查,為本案工程施工,原告與天津市津南區(qū)祥宏建筑設(shè)備租賃站簽訂《建筑物資租賃合同》、租賃結(jié)算單,自2005年11月17日至2007年3月底(計499天),原告共欠祥宏租賃站建筑鋼管、扣件、頂絲租金632500元。自2006年1月13日停工至2006年9月27日,原告租賃以上建筑機(jī)械閑置257天,租金損失為325757元(632500元÷499天×257天)。原告與天津市塘沽區(qū)安竹建筑周轉(zhuǎn)材料租賃站簽訂《租賃合同》、租賃結(jié)算單,自2005年1月3日至2007年3月底(計817天),原告共欠安竹租賃站鋼管、扣件、山行件租金230800元,扣除實(shí)際施工158天,自2005年1月3日至2006年9月27日原告租賃以上建筑機(jī)械閑置474天,租金損失為133904元(230800元÷817天×474天)。原告與天津市塘沽區(qū)天龍鋼模租賃站簽訂《鋼模板租賃合同》、租賃結(jié)算單,自2004年12月25日至2006年5月底(計522天),原告共欠天龍租賃站鋼模板、鋼管、u型卡、木架板租金245500元,扣除實(shí)際施工158天,原告租賃以上建筑機(jī)械閑置364天,租金損失為171192元(245500元÷522天×364天)。原告與天津市塘沽區(qū)宏勝模板租賃站簽訂租賃合同、租賃結(jié)算單,自2004年12月5日至2007年10月10日(計1040天),原告共欠宏勝租賃站扣件、鋼模條條、竹架板租金182110元,扣除實(shí)際施工158天,自2004年12月5日至2006年9月27日原告租賃以上建筑機(jī)械閑置503天,租金損失為88078元(182110元÷1040天×503天)。至2006年9月27日,原告租賃以上鋼模板、鋼管、u型卡、扣件、頂絲、木架板、竹架板等建筑機(jī)械的閑置租金損失共計為718931元(325757元+133904元+171192元+88078元)。

2008年1月16日,根據(jù)原告申請,本院組織原、被告及第三人到本案工程施工現(xiàn)場核對原告閑置、積壓建筑設(shè)備及材料的情況,被告及第三人確認(rèn)原告在施工現(xiàn)場仍存有安裝的塔吊兩臺、鋼模板、鋼管、扣件、鋼模角條、木架板、木方、鋼筋、線管等建筑設(shè)備及材料,但對具體數(shù)量被告及第三人未清點(diǎn)。本案經(jīng)原告申請,被告及第三人同意,本院依法委托天津市北方首創(chuàng)建筑工程鑒定咨詢有限公司對雙方訟爭工程的工程造價進(jìn)行鑒定,鑒定部門已出具了鑒定報告,鑒定結(jié)論為:原告施工的鑫馬工業(yè)園a座工程造價為3611626元,另外爭議項(xiàng)目造價為33938元;原告施工的鑫馬工業(yè)園d2座工程造價為1502651元,另外爭議項(xiàng)目造價為16963元;a座、d2座(木)模板、鋼筋、pvc管、埋件和塔吊設(shè)施損失費(fèi)為a座907303元+d2座591785元=1499088元。即原告無爭議項(xiàng)目的工程造價合計為:a座3611626元+d2座1502651元=5114277元,爭議項(xiàng)目造價為33938元+16963元=50901元。

在本案法庭調(diào)查終結(jié)前,原告變更訴訟請求為:請求判令被告給付原告所欠工程款1465178元、誤工、窩工工人工資491440元、賠償原告模板、鋼筋、pvc管、埋件和塔吊設(shè)施損失費(fèi)1499088元、其它機(jī)械設(shè)備閑置損失費(fèi)1876710元,共計5332416元。

【裁判要旨】

本案的主要爭議焦點(diǎn)是:

1、中鐵二十三局集團(tuán)有限公司是否是本案的適格被告。

《中華人民共和國民法通則》第四十三條規(guī)定“企業(yè)法人對它的法定代表人和其他工作人員的經(jīng)營活動,承擔(dān)民事責(zé)任。”王某某作為被告天津辦事處主任、進(jìn)津企業(yè)負(fù)責(zé)人代表被告加蓋持被告介紹信刻制的“中鐵二十三局集團(tuán)有限公司天津工程公司”印章與第三人簽訂、履行建設(shè)工程施工合同的行為,系為被告進(jìn)行經(jīng)營活動的職務(wù)行為。原告有理由相信被告總包第三人發(fā)包的本案所涉工程,原告作為實(shí)際施工方與被告已形成事實(shí)上的建設(shè)工程施工合同關(guān)系。至于被告主張?jiān)媾c沛縣二建系勞務(wù)分包關(guān)系,因被告提供的有關(guān)證據(jù)中所蓋“沛縣第二建筑公司合同專用章”及“沛縣第二建筑公司財務(wù)專用章”兩枚印章,與沛縣第二建筑公司工商登記資料中備案的印鑒不一致;被告未提供有力的證據(jù)證明其主張,本院依法不予支持。原告未要求第三人在本案中承擔(dān)付款責(zé)任,第三人與原告也無直接合同關(guān)系,第三人在本案中不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。被告應(yīng)是本案的適格被告。

2、被告是否應(yīng)該給付原告工程款及誤工、窩工工人工資、材料和設(shè)備積壓、閑置等損失共計5332416元。

原告已完成的工程已經(jīng)驗(yàn)收合格。被告、第三人對本院委托鑒定部門作出的鑒定結(jié)論雖有部分異議,但經(jīng)鑒定人員出庭接受質(zhì)詢,被告、第三人異議無正當(dāng)理由,本院依法不予支持。對于鑒定結(jié)論中原告單方主張,被告不予認(rèn)可的有爭議項(xiàng)目的工程造價,因原告未提供相應(yīng)的證據(jù)予以證實(shí),本院依法不予認(rèn)定。本院認(rèn)定原告已完工工程的工程造價為5114277元,原告承認(rèn)已收到轉(zhuǎn)賬材料款及工程款共計3700000元,被告還應(yīng)支付尚欠原告的工程款1414277元。

《中華人民共和國合同法》第二百八十四條規(guī)定:“因發(fā)包人的原因致使工程停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用”。關(guān)于原告請求被告賠償施工中窩工、誤工工人工資損失491440元,被告委托的施工負(fù)責(zé)人朱某某當(dāng)庭作證,朱某某對原告主張的窩工、誤工的人數(shù)、時間有部分異議,對因工程停建、緩建造成原告停工、窩工、材料和設(shè)備積壓、閑置等損失的事實(shí)予以認(rèn)可。原告當(dāng)庭出示了《人工工資發(fā)放表》,證明原告發(fā)放勞務(wù)工誤工工資508670元;原告此項(xiàng)主張有事實(shí)及法律依據(jù),本院應(yīng)予支持。

關(guān)于原告請求被告賠償(木)模板、鋼筋、pvc管、埋件和塔吊設(shè)施損失費(fèi)1499088元,該訴請有原告所提供的相應(yīng)證據(jù)及鑒定部門所作的鑒定結(jié)論予以證實(shí),符合法律規(guī)定,本院應(yīng)予支持。

關(guān)于原告請求被告賠償其它機(jī)械設(shè)備閑置損失費(fèi)1876710元,其中原告為工程施工租賃鋼模板、鋼管、u型卡、扣件、頂絲、木架板、竹架板等建筑機(jī)械的閑置租金損失,因至2006年6月27日,第三人已通知原、被告本工程處于停工,開工日期無法確定,開工時間另行通知;原告在接到本通知后三個月內(nèi)未接到開工通知,應(yīng)立即歸還租賃的以上建筑機(jī)械,以防止損失的擴(kuò)大?!吨腥A人民共和國合同法》第一百一十九條第一款規(guī)定:“當(dāng)事人一方違約后,對方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大;沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的,不得就擴(kuò)大的損失要求賠償?!痹嬷鲝?006年9月27日后的租金損失屬于擴(kuò)大的損失,本院依法不予支持。至2006年9月27日,原告租賃以上鋼模板、鋼管、u型卡、扣件、頂絲、木架板、竹架板等建筑機(jī)械的閑置租金損失共計為718931元,該損失的賠償有原告當(dāng)庭出示的租賃合同、租賃結(jié)算單、出租方營業(yè)執(zhí)照、支付部分租金憑證等證據(jù)予以證實(shí),符合法律規(guī)定,本院依法應(yīng)予支持。至于原告主張賠償其租賃龍門架、攪拌機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、切斷機(jī)、電焊機(jī)、閃光對焊機(jī)、電鋸、電刨、打夯機(jī)等建筑設(shè)備的租金損失,因施工單位長期租賃以上建筑機(jī)械用于工地施工不符合建筑行業(yè)的常規(guī),原告此項(xiàng)主張本院依法不予支持。原告主張賠償其在施工現(xiàn)場的井架、攪拌機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、切斷機(jī)、電焊機(jī)、電鋸、電刨、翻斗車等機(jī)械設(shè)備的閑置損失費(fèi)334500元,無事實(shí)及法律依據(jù),本院依法不予支持。即被告應(yīng)賠償原告因工程停建、緩建造成的材料和設(shè)備積壓、閑置等損失共計1499088元+718931元=2218019元。

3.判決主文

被告中鐵二十三局集團(tuán)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)付清原告趙某某工程款1414277元、賠償原告停工、窩工的工人工資損失491440元、材料和設(shè)備積壓、閑置損失2218019元,共計人民幣4123736元。

如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審宣判后,被告上訴到天津市第二中級人民法院,二審法院判決:駁回上訴,維持原判。

4.【案例索引】

天津市大港區(qū)人民法院(2007)港民初字第1826號

停建通知書的期限 停建通知書不簽字會怎么樣篇二

貴州首黔資源開發(fā)有限公司楊山煤礦

技改工程停建整改方案

2012年9月22日盤縣安監(jiān)局、盤縣煤炭局、羊場鄉(xiāng)安監(jiān)站等單位聯(lián)合對我礦進(jìn)行“9.21”事故調(diào)查和安全監(jiān)察。針對所檢查出的問題,我礦與施工單位對2012年9月22日盤縣安監(jiān)局、盤縣煤炭局、羊場鄉(xiāng)安監(jiān)站檢查后的現(xiàn)場檢查筆錄進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí),認(rèn)真的組織了自查自糾工作,并制定了整改方案,現(xiàn)整改方案如下:

1、從業(yè)人員培訓(xùn)工作不到位,違反《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》,經(jīng)查郭維洋入井前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗;

針對從業(yè)人員培訓(xùn)工作不到位,違反《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》,經(jīng)查郭維洋入井前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗的問題,立即制定切實(shí)有效的培訓(xùn)計劃,組織對員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí),新到職工必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗,針對此問題我礦還將組織特殊工種的崗位責(zé)任及操作規(guī)程的專項(xiàng)學(xué)習(xí),確保從業(yè)人員在井下知道要干什么,知道要怎么干;整改時間:2012年9月23日—2012年9月27日,整改負(fù)責(zé)人:尹均、劉鴻、程志偉。

2、防滅火工作管理不到位,主要體現(xiàn)在井下防滅火設(shè)備數(shù)量不足;

針對防滅火工作管理不到位,主要體現(xiàn)在井下防滅火設(shè)備數(shù)量不足的問題,立即組織資金購回放滅火設(shè)備(滅火器、沙箱、鐵鏟),并在井下及地面主要機(jī)電設(shè)備處設(shè)置可靠地防滅火器材,并對其進(jìn)行定期巡檢,如發(fā)現(xiàn)失效,則立即進(jìn)行更換;整改時間:2012年9月24日—2012年9月26日,整改負(fù)責(zé)人:程志偉。3、1445水平軌道下山提升絞車綜合保護(hù)裝置不全;

針對1445水平軌道下山提升絞車綜合保護(hù)裝置不全的問題,立即采購回欠缺的該類型絞車綜合保護(hù)裝置,并安裝完整,對現(xiàn)使用的所有絞車及其他電器設(shè)備進(jìn)行全面檢查,如發(fā)現(xiàn)有缺失的立即恢復(fù),嚴(yán)禁井下使用非本安型設(shè)備;整改時間:2012年9月24日—2012年9月28日,整改負(fù)責(zé)人:程志偉。4、11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面局扇風(fēng)筒未使用硬質(zhì)風(fēng)筒,多處漏風(fēng);

針對11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面局扇風(fēng)筒未使用硬質(zhì)風(fēng)筒,多處漏風(fēng)的問題,立即組織資金,采購回硬質(zhì)風(fēng)筒,并對所有的煤巷掘進(jìn)頭強(qiáng)制要求使用硬質(zhì)風(fēng)筒,安排瓦檢員對所管轄的巷道范圍內(nèi)的風(fēng)筒認(rèn)真進(jìn)行修補(bǔ),實(shí)在不能修補(bǔ)的必須及時進(jìn)行更換,保證巷道通風(fēng)風(fēng)量;整改時間:2012年9月24日—2012年9月29日,整改負(fù)責(zé)人:尹均。

5、副平硐使用電瓶機(jī)車運(yùn)輸,機(jī)車車載綜合保護(hù)裝置不全,如紅色警示燈,瓦斯閉鎖裝置等;

針對副平硐使用電瓶機(jī)車運(yùn)輸,機(jī)車車載綜合保護(hù)裝置不全,如紅色警示燈,瓦斯閉鎖裝置等的問題,立即對所有機(jī)車進(jìn)行全面的安全檢查,檢查出所有欠缺的安全裝置,組織資金盡快購回并安裝,確保機(jī)車安全正常運(yùn)行;整改時間:2012年9月24日—2012年9月29日,整改負(fù)責(zé)人:程志偉。6、11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面未實(shí)現(xiàn)獨(dú)立回風(fēng)違反防突規(guī)定的要求;

針對11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面未實(shí)現(xiàn)獨(dú)立回風(fēng)違反防突規(guī)定的要求的問題,立即撤出該巷道內(nèi)的所有施工設(shè)備,將該巷道打上密閉及柵欄,并掛好密閉管理牌板,定期檢查瓦斯情況;整改時間:2012年9月23日—2012年9月24日,整改負(fù)責(zé)人:周登林。7、11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面未開展探放水工作,違反《防治水規(guī)定》;

針對11502回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面未開展探放水工作,違反《防治水規(guī)定》的問題,立即對所有施工巷道的探水工作進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)有未探,或探水控制距離不夠的,立即進(jìn)行補(bǔ)打探水鉆孔,直至符合相關(guān)規(guī)定要求;整改時間:2012年9月24日—2012年9月29日,整改負(fù)責(zé)人:王力文。

為切實(shí)的抓好安全工作,將安全工作落到實(shí)處,我礦于2012年9月24日聯(lián)合千牛公司分管副經(jīng)理及各施工隊(duì)隊(duì)長,對全礦進(jìn)行了安全隱患自查自糾工作,根據(jù)所檢查出來的問題,做出以下整改措施:

1、主平硐皮帶機(jī)頭、機(jī)尾帶倉無防護(hù)網(wǎng);

針對主平硐皮帶機(jī)頭、機(jī)尾帶倉無防護(hù)網(wǎng)的問題,機(jī)電隊(duì)立即組織對皮帶、溜子及扒渣機(jī)等運(yùn)輸、出矸設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患立即處理,防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)欄等及時安裝完畢。整改時間:2012年9月24日—2012年9月26日,整改負(fù)責(zé)人:程志偉。9、11501運(yùn)輸聯(lián)巷開口往里右?guī)推珟拓浂?,安全威脅較大;

針對11501運(yùn)輸聯(lián)巷開口往里右?guī)推珟拓浂?,安全威脅較大的問題,立即編制可行的處理措施,并組織工人進(jìn)行學(xué)習(xí),按要求及時的對偏幫進(jìn)行處理。整改時間:2012年9月24日—2012年9月30日,整改負(fù)責(zé)人:周登林。10、11501運(yùn)輸聯(lián)巷瓦斯抽放管未接到位;

針對11501運(yùn)輸聯(lián)巷瓦斯抽放管未接到位的問題,立即組織工人進(jìn)行瓦斯管延伸,直至鋪設(shè)到位。整改時間:2012年9月24日—2012年9月30日,整改負(fù)責(zé)人:程志偉。

11、副平硐與1445回風(fēng)石門間風(fēng)門未連鎖,風(fēng)門前后的垃圾多;

針對副平硐與1445回風(fēng)石門間風(fēng)門未連鎖,風(fēng)門前后的垃圾多的問題立即組織鉗工對風(fēng)門連鎖進(jìn)行安裝,并檢查井下所有的風(fēng)門使用情況,發(fā)現(xiàn)問題的要及時整改,風(fēng)門前后的垃圾安排雜工進(jìn)行清理,要求施工隊(duì)愛護(hù)井下清潔,保持文明施工效果。整改時間:2012年9月24日—2012年9月28日,整改負(fù)責(zé)人:程志偉。12、12進(jìn)風(fēng)石門密閉前鋼軌應(yīng)及時拆除(防止雜散電流通過軌道進(jìn)入密閉),所有入井風(fēng)水管應(yīng)加設(shè)接地裝置(防止雷電、雜散電流通過管路傳入井下);

針對12進(jìn)風(fēng)石門密閉前鋼軌應(yīng)及時拆除(防止雜散電流通過軌道進(jìn)入密閉),所有入井風(fēng)水管應(yīng)加設(shè)接地裝置(防止雷電、雜散電流通過管路傳入井下)的問題,立即組織人員檢查所有密閉的情況,必須將進(jìn)入密閉內(nèi)的所有導(dǎo)體切斷,并對所有入井的風(fēng)水管鋼軌進(jìn)行檢查,防雷裝置、接地裝置必須完善。整改時間:2012年9月24日—2012年9月29日,整改負(fù)責(zé)人:程志偉。13、11501外上山溜子機(jī)頭、機(jī)尾未支設(shè)雙壓柱,機(jī)頭處無噴霧裝置;

針對11501外上山溜子機(jī)頭、機(jī)尾未支設(shè)雙壓柱,機(jī)頭處無噴霧裝置的問題,立即將雙壓柱打設(shè)上,并在施工過程中嚴(yán)格檢查,未及時打設(shè)的嚴(yán)肅處理,溜子機(jī)頭的噴霧裝置由機(jī)電隊(duì)立即恢復(fù),并要求出矸人員在出矸時堅(jiān)持使用,制定相關(guān)的操作規(guī)程及崗位責(zé)任制,組織員工學(xué)習(xí)并簽字。整改時間:立即,整改負(fù)責(zé)人:程志偉。

貴州首黔資源開發(fā)有限公司盤縣楊山煤礦

2012年9月24日

貴州首黔資源開發(fā)有限公司盤縣楊山煤礦

停建整改方案

貴州首黔資源開發(fā)有限公司盤縣楊山煤礦

2012年9月6日

貴州首黔資源開發(fā)有限公司楊山煤礦

技改工程停建整改方案

2012年9月22日------------

一、煤礦現(xiàn)狀

二、為確保整改期間安全順利進(jìn)行,成立隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組及明確整改責(zé)任制:

(一)、成立隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組

長:

副組長:

成員:

(二)、隱患整改責(zé)任制

1、:全面負(fù)責(zé)隱患的整改工作,監(jiān)督整改方案的執(zhí)行和整改措施的落實(shí)并組織好驗(yàn)收工作。

2、:負(fù)責(zé)整改方案的審批;負(fù)責(zé)配合礦長抓好隱患整改工作并做好技術(shù)指導(dǎo)。

3、:負(fù)責(zé)隱患整改所需資金的落實(shí);負(fù)責(zé)各項(xiàng)隱患整改所需材料、配件的采購,并對隱患整改工作進(jìn)行驗(yàn)收。

4、:負(fù)責(zé)制定隱患整改方案及安全技術(shù)措施,并向管理人員和所有職工貫徹學(xué)習(xí),同時協(xié)助總工負(fù)責(zé)各項(xiàng)隱患復(fù)查銷號的落實(shí),協(xié)助總工抓好一通三防工作。

5、:負(fù)責(zé)安全隱患整改工作人員的調(diào)配安排;負(fù)責(zé)對礦井“一通三防”工作中存在的問題落實(shí)整改;負(fù)責(zé)抓好巷修支護(hù)質(zhì)量,并對巷修整改工作進(jìn)行驗(yàn)收;負(fù)責(zé)抓好防治水、防突和采掘工作面頂板管理工作;負(fù)責(zé)抓好日常質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化文明生產(chǎn)工作。

6、:負(fù)責(zé)全礦井機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備的隱患整改工作,對存在的問題負(fù)責(zé)進(jìn)行整改,抓好日常機(jī)電設(shè)備檢修、檢查工作。

7、:負(fù)責(zé)做好整改期間防治煤與瓦斯突出預(yù)測預(yù)報工作。

8、:負(fù)責(zé)對隔爆設(shè)施、防塵系統(tǒng)和壓風(fēng)自救系統(tǒng)管路的安裝及整改工作。

9、:協(xié)助礦長落實(shí)監(jiān)督隱患的整改,負(fù)責(zé)對采、掘工作面的隱患整改,抓好采、掘工作面的支護(hù)質(zhì)量,衛(wèi)生等工作。

10、負(fù)責(zé)礦井整改期間瓦斯檢查工作及通風(fēng)設(shè)施和密閉管理的整改工作。

11、負(fù)責(zé)整改期間測配風(fēng)工作。

三、整改要求

1、各責(zé)任人必須在規(guī)定的時間內(nèi)負(fù)責(zé)組織完成隱患整改工作。

2、各責(zé)任人負(fù)責(zé)對隱患整改措施進(jìn)行落實(shí),嚴(yán)格按質(zhì)量要求完成隱患整改工作。

3、在整改期間對各條整改事項(xiàng)必須有專人負(fù)責(zé)安全工作,現(xiàn)場組織指揮好。

4、對整改完成的事項(xiàng),整改負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向

匯報,并進(jìn)行復(fù)查銷號。

四、2012年9月22日檢查存在的問題及隱患、整改責(zé)任人和整改時限的落實(shí)

1、------整改措施: 整改時限: 整改責(zé)任人:

整改資金:設(shè)立專項(xiàng)資金 整改驗(yàn)收:

停建通知書的期限 停建通知書不簽字會怎么樣篇三

福泉市高石鄉(xiāng)鴻達(dá)煤礦

認(rèn)真開展礦井停產(chǎn)停建整頓方案

制:

長:

總工程師:

二0一三年十月二十二日

第 1 頁

福泉市高石鄉(xiāng)鴻達(dá)煤礦 認(rèn)真開展礦井停產(chǎn)停建整頓方案 為吸取福泉市高石鄉(xiāng)哲巖煤礦發(fā)生“10.17”瓦斯事故和惠水縣大沖煤礦發(fā)生“10.11”透水事故深刻的教訓(xùn),切實(shí)落實(shí)好企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,我礦嚴(yán)格執(zhí)行福安辦發(fā)(2013)96號文件關(guān)于立即開展全市煤礦停產(chǎn)停建整頓的緊急通知的要求,我礦從10月17日起停產(chǎn)整頓。按照州、市相關(guān)要求,結(jié)合我礦的實(shí)際情況制訂本方案,具體方案如下:

一、指導(dǎo)思想

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)近期國務(wù)院和省、州、市有關(guān)文件要求和安全生產(chǎn)工作會議精神,深刻吸取近期兩起煤礦安全生產(chǎn)事故,進(jìn)一步落實(shí)“兩個”主體責(zé)任,切實(shí)開展隱患排查治理全覆蓋工作,加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育,認(rèn)真解決我礦在安全生產(chǎn)中存在的突出問題,確保我礦安全生產(chǎn)工作正常開展。

二、組織機(jī)構(gòu)

為切實(shí)抓好本次停產(chǎn)停建整頓工作,我礦特成立福泉市高石鄉(xiāng)鴻達(dá)煤礦停產(chǎn)停建整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組,成員名單如下:

組 長:魯 斌(礦 長)副組長:龔義清(總工程師)

成 員:饒益賢 梁小明 羅達(dá)林 李中情 汪厚啟

黃孝華 謝仲江 胡仁水 張 軍 羅成安

第 2 頁

李中良

工作職責(zé):

1、對本次檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,逐項(xiàng)認(rèn)真貫徹落實(shí)整改,整改落實(shí)到人。

2、嚴(yán)格執(zhí)行安全隱患整改的“五落實(shí)”(方案、預(yù)案、資金、時限、責(zé)任人)。

3、在積極開展“十個不驗(yàn)收”隱患整改過程中,礦級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對各種制度、措施的執(zhí)行,對各種隱患整改完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。

三、工作目標(biāo)

1、認(rèn)真領(lǐng)會黔南府辦發(fā)電(2013)178號文件的要求,嚴(yán)防死守,確保全州的安全生產(chǎn)工作正常開展,組織全礦人員進(jìn)行一次安全全覆蓋的隱患排查,對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改。

2、必須統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識、認(rèn)清形式、落實(shí)職責(zé)、明確任務(wù)。

3、嚴(yán)格按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求認(rèn)真開展“十個不驗(yàn)收”的各項(xiàng)要求和整改措施,認(rèn)真整改,確保復(fù)工驗(yàn)收通過。

4、真正樹立“安全為天”的思想,杜絕重大惡性事故,礦井消滅死亡,重傷事故,輕傷事故。針對我礦存在的安全隱患對照煤礦《安全生產(chǎn)基本條件規(guī)定》,國務(wù)院《特別規(guī)定》,煤礦《重大安全隱患認(rèn)定辦法》,逐條明確整改負(fù)責(zé)人,整改完成時間。

第 3 頁

5、落實(shí)和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和“問責(zé)制”。

6、加強(qiáng)對我礦職工進(jìn)行職業(yè)道德,專業(yè)技術(shù),崗位規(guī)范,安全知識的培訓(xùn),全面提高職工安全業(yè)務(wù)素質(zhì),增強(qiáng)安全意識。

7、進(jìn)一步加強(qiáng)“一通三防”“防治水”管理,杜絕違章作業(yè)。

8、充分利用目前礦井停產(chǎn)整頓的時間,認(rèn)真組織員工參加各種規(guī)程及技能的培訓(xùn),努力提高員工隊(duì)伍的技術(shù)素質(zhì)。

9、認(rèn)真落實(shí)好《煤礦礦長保護(hù)礦工生命安全的七條規(guī)定》確保安全。

四、停產(chǎn)停建整頓時間安排

1、停產(chǎn)停建整頓活動的開展時間:2013年10月17日-2013年11月20日。

2、工作步驟

第一階段:2013年10月17日-2013年10月22日,組織職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段

第二階段:2013年10月23日-2013年10月31日,礦長組織安全管理人員對照《州級在煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)中的“十個不驗(yàn)收”》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查自糾工作。

第三階段:2013年11月1日-2013年11月20日,對整改落實(shí)的情況進(jìn)行驗(yàn)收,對檢查的問題進(jìn)行總結(jié)和教育警示。做到“回頭看”原則。

第 4 頁

五、工作要求

1、嚴(yán)格按上級指令停產(chǎn)整頓,停產(chǎn)期間每班必須安排瓦檢員和安全員一同對井下所有采掘工作面、通風(fēng)設(shè)施進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施進(jìn)行處理。

2、停產(chǎn)期間,必須正常進(jìn)行井下的抽排水工作,嚴(yán)防淹井事故發(fā)生。抽水時必須由瓦檢員、安全員陪同。

3、對我礦存在的問題和隱患逐條落實(shí)到人,限期整改。必須做到整改措施、整改責(zé)任、整改資金、整改時限和應(yīng)急預(yù)案“五到位”。

4、整改期間,礦部要認(rèn)真組織職工培訓(xùn),學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及三大規(guī)程和相關(guān)的安全技術(shù)措施。

5、采掘進(jìn)隊(duì)和各職能班組必須對其所轄區(qū)范圍內(nèi)存在的安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查及落實(shí)到位,并責(zé)任到人,及時按整改方案整改,按時完工。

6、整改期間,礦領(lǐng)導(dǎo)及采掘進(jìn)隊(duì)和各職能班組的管理人員要加強(qiáng)現(xiàn)場帶班。

7、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,細(xì)化工作措施,落實(shí)工作任務(wù)。

8、認(rèn)清安全生產(chǎn)工作的重要性、切實(shí)把好現(xiàn)場安全關(guān)。

9、全體員工必須嚴(yán)格按照各自的安全生產(chǎn)責(zé)任制要求,認(rèn)真履行工作職責(zé)。

10、發(fā)動全礦員工,萬眾一心,群策群力,齊抓共管,努力營造我礦良好的安全氛圍。

第 5 頁

11、整改期間加強(qiáng)人員值班管理,做好礦井的抽水工作和正常通風(fēng)。

11、整改結(jié)束,申請上級部門驗(yàn)收合格,方可組織其他工程的施工作業(yè)。

六、整頓、檢查內(nèi)容

(一)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況

1、各職安全生產(chǎn)管理人員(主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員人)的持證情況。

2、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。

3、安全管理制度和崗位責(zé)任制操作規(guī)程的建立、執(zhí)行情況。

4、礦級領(lǐng)導(dǎo)下井帶班情況及入井檢身登記制度的執(zhí)行情況。

(二)礦井“一通三防”情況

1、通風(fēng)系統(tǒng)是否合理、完善,通風(fēng)設(shè)施是否完善、可靠。

2、所有的采掘地方的風(fēng)量分配是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。

3、是否存在違反規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng),串聯(lián)一次通風(fēng)是否有相關(guān)措施。

4、是否有無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)的現(xiàn)象。

5、掘進(jìn)工作面是否安裝雙風(fēng)機(jī)和雙電源,是否能夠自

第 6 頁

動切換。

6、是否安裝瓦斯電閉鎖和風(fēng)電閉鎖裝置。

7、是否建立健全防塵灑水系統(tǒng)和設(shè)施。

8、是否按照規(guī)定設(shè)置隔爆設(shè)施。

9、開采容易自燃煤層,是否建立了防滅火制度、措施和設(shè)施。

(三)瓦斯治理情況

1、瓦斯專項(xiàng)整治行動方案的制定、實(shí)施情況和自查自糾情況。

2、瓦檢員、放炮員等特種作業(yè)人員的配備數(shù)量是否滿足實(shí)際的需要情況。

3、瓦檢員“一炮三檢”和瓦斯巡回檢查制度執(zhí)行情況。

4、瓦斯日報表礦長、工程師的簽字情況。

5、是否建立測風(fēng)制度、配齊測風(fēng)儀表,完善測風(fēng)記錄的情況。

6、是否按期對井下主要采掘作業(yè)點(diǎn)的風(fēng)量進(jìn)行實(shí)測;

7、井下盲巷和臨時停風(fēng)地點(diǎn)是否按照規(guī)定設(shè)置密閉、柵欄及警示牌。

8、瓦斯儀器儀表的效驗(yàn)和監(jiān)控系統(tǒng)的使用、管理情況。

(四)水害防治情況

1、水害防治機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍是否健全、專業(yè)技術(shù)人員是否配備齊全。

2、是否有真實(shí)的水文地質(zhì)資料,是否對水文地質(zhì)資料

第 7 頁

進(jìn)行分析研究,是否編制礦井水文地質(zhì)類型規(guī)劃報告。

3、是否建立健全防治水的各項(xiàng)崗位責(zé)任制和各種制度及各項(xiàng)探放水措施。

4、是否開展礦界內(nèi)水文地質(zhì)調(diào)查和隱蔽性致災(zāi)因素調(diào)查,且有資質(zhì)部門所出具的報告。

5、是否根據(jù)水文地質(zhì)勘探報告和結(jié)合物探報告編制防治水設(shè)計和探放水措施,探放水鉆孔的布置是否符合探放水的規(guī)定,防治水專項(xiàng)整治方案的落實(shí)和實(shí)施情況。

6、礦井防治水工作計劃和防治水安全技術(shù)措施的制定和執(zhí)行情況。

7、采掘工程平面圖等相關(guān)圖紙是否標(biāo)注開采的采空區(qū)、報廢巷道和老空、老窯積水分布情況及積水標(biāo)高、積水量和積水范圍。

8、是否查清采礦周邊老窯水、老空水及本單位采區(qū)及廢棄老窯積水分布情況。

9、是否配備2臺150型專用探水鉆;探放水的相關(guān)記錄是否齊全。

(五)頂板管理情況

1、是否有各采掘工作面和巷道維修的作業(yè)規(guī)程的制定和貫徹學(xué)習(xí)情況。

2、掘進(jìn)工作面臨時支護(hù)是否到位。

3、巷道支護(hù)是否達(dá)到支護(hù)質(zhì)量的要求。

4、采面上下安全出口是否采取特殊支護(hù),采面的密集

第 8 頁

和戧柱是否足夠。

(六)機(jī)電管理情況

1、是否有雙回路供電。

2、井下所有的電氣設(shè)備的是否實(shí)現(xiàn)了“三大保護(hù)”。

3、井下是否有失爆的電氣設(shè)備入井。

4、主要提升機(jī)的各大保護(hù)裝置是否齊全。

5、斜井提升是否安設(shè)可靠的防跑車裝置。

(七)安全避險“六大系統(tǒng)”情況

1、是否安裝監(jiān)控系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

2、監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行。

3、井下是否按照規(guī)定設(shè)置傳感器。

4、井下通信系統(tǒng)是否和地面保持暢通。

5、人員定位系統(tǒng)是否正常使用。

6、壓風(fēng)系統(tǒng)是否建立健全。

7、井下避難硐室是否正常使用。

(八)安全培訓(xùn)教育情況

1、班前會的召開情況。

2、全員安全教育培訓(xùn)及考試情況。

3、煤礦“三線”管理人員培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)的情況。

(九)隱患排查治理情況

1、隱患排查治理制度的建立和落實(shí)情況。

2、對排查出的安全隱患的登記建檔情況。

3、安全隱患逐條是否做到治理責(zé)任、措施、資金、期

第 9 頁

限、預(yù)案的“五落實(shí)”情況。

(十)圖紙資料情況

各種圖紙資料是否完善并按時上圖;

(十一)其他情況

1、是否建立健全安全生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)和建立調(diào)度室值班制度等。

2、“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度的執(zhí)行情況。

3、井下火工產(chǎn)品現(xiàn)場管理情況,藥管是否做到分箱加鎖。

4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化是否到達(dá)二級標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5、安全生產(chǎn)保險金的繳納情況。

6、工傷保險和人數(shù)意外保險的辦理情況。

福泉市高石鄉(xiāng)鴻達(dá)煤礦 2013年10月22日

第 10 頁

停建通知書的期限 停建通知書不簽字會怎么樣篇四

停建通知書

×三組居民×同志:

你戶在公共通道內(nèi)建設(shè)房屋,根據(jù)《國土資源管理法》《城市建設(shè)規(guī)劃法》有關(guān)規(guī)定,屬違法修建。請你接此通知后,立即停建,并主動拆除。如不拆除,將按照相關(guān)法律懲處,相應(yīng)后果自行承擔(dān)。

特此通知

×鄉(xiāng)人民政府

2013年4月22日

送達(dá)人:

接收人:

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/1077401.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點(diǎn)擊

下載此文檔