合同是確保交易公平合理的基礎(chǔ)。合同的簽訂應(yīng)當(dāng)按照法定程序進(jìn)行，確保合法有效。在合同起草和簽署過(guò)程中，以下是一些需要注意的法律風(fēng)險(xiǎn)和防范措施，供大家參考。
建設(shè)工程合同篇一
設(shè)計(jì)證書(shū)等級(jí)：________發(fā)包人：________。
設(shè)計(jì)人：________簽訂日期：________
深圳市規(guī)劃與國(guó)土資源局監(jiān)制。
發(fā)包人：________設(shè)計(jì)人：________發(fā)包人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān)工程設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂：
1.1《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》。
1.2《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)管理規(guī)定》。
1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書(shū)》。
1.4國(guó)家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章。第二條本合同設(shè)計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)容：
2.12.2設(shè)計(jì)指標(biāo)。
第三條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計(jì)人提交的有關(guān)資料及文件。
第四條設(shè)計(jì)人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計(jì)資料及文件：
第五條本合同設(shè)計(jì)收費(fèi)估算為計(jì)費(fèi)支付進(jìn)度詳見(jiàn)下表。說(shuō)明：
1.提交各階段設(shè)計(jì)文件的同時(shí)支付各階段設(shè)計(jì)費(fèi)。
2.在提交最后一部分施工圖的同時(shí)結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi)，不留尾款。
3.實(shí)際設(shè)計(jì)費(fèi)按初步設(shè)計(jì)概算(施工圖設(shè)計(jì)概算)核定，多退少補(bǔ)。實(shí)際設(shè)計(jì)費(fèi)與估算設(shè)計(jì)費(fèi)出現(xiàn)差額時(shí)，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
4.本合同履行后，定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi)。
第六條雙方責(zé)任6.1發(fā)包人責(zé)任：
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向設(shè)計(jì)人提交資料及文件，并對(duì)其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)，發(fā)包人不得要求設(shè)計(jì)人違反《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書(shū)》的有關(guān)規(guī)定及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過(guò)規(guī)定期限15天以?xún)?nèi)，設(shè)計(jì)人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計(jì)文件時(shí)間順延;超過(guò)規(guī)定期限15天以上時(shí)，設(shè)計(jì)人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間。
6.1.3發(fā)包人更變委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯(cuò)誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)需返工時(shí)，雙方除需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外，發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計(jì)人所耗工作量向設(shè)計(jì)人增付設(shè)計(jì)費(fèi)。
在未簽合同前發(fā)包人已同意，設(shè)計(jì)人為發(fā)包人所做的各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作，應(yīng)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
6.1.4發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人比合同規(guī)定時(shí)間提前交付設(shè)計(jì)資料及文件時(shí)，如果設(shè)計(jì)人能夠做到，發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)人提前投入的工作量，向設(shè)計(jì)人支付趕工費(fèi)。
6.1.5發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場(chǎng)處理有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目，如發(fā)生以上情況，發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任，設(shè)計(jì)人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。6.2設(shè)計(jì)人責(zé)任：
6.2.1設(shè)計(jì)人應(yīng)嚴(yán)格按照《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家和地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合《深圳市建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算規(guī)定》，按合同規(guī)定的進(jìn)度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計(jì)資料，并對(duì)其負(fù)責(zé)。
6.2.2設(shè)計(jì)人采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是：
6.2.3設(shè)計(jì)合理使用年限為。
6.2.4設(shè)計(jì)人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設(shè)計(jì)交付設(shè)計(jì)資料及文件后，按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計(jì)審查，并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)對(duì)不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補(bǔ)充。設(shè)計(jì)人按合同規(guī)定時(shí)限交付設(shè)計(jì)資料及文件，本年內(nèi)項(xiàng)目開(kāi)始施工，負(fù)責(zé)向發(fā)包人及施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、處理有關(guān)設(shè)計(jì)問(wèn)題和參加竣工驗(yàn)收。在一年內(nèi)項(xiàng)目尚未開(kāi)始施工，設(shè)計(jì)人仍負(fù)責(zé)上述工作，但應(yīng)按所需工作量向發(fā)包人適當(dāng)收取咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)，收費(fèi)額由雙方商定。
6.2.6設(shè)計(jì)人應(yīng)保護(hù)發(fā)包人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計(jì)人索賠。第七條違約責(zé)任：
7.1在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設(shè)計(jì)人未開(kāi)始設(shè)計(jì)工作的，不退還發(fā)包人已付的定金;已開(kāi)始設(shè)計(jì)工作的，發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)人已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付;超過(guò)一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。
7.2發(fā)包人應(yīng)按合同第五條規(guī)定的金額和時(shí)間向設(shè)計(jì)人支付設(shè)計(jì)費(fèi)，每逾期支付一天，應(yīng)承擔(dān)支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過(guò)30天以上時(shí)，設(shè)計(jì)人有權(quán)暫停履行下階段工作，并書(shū)面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級(jí)或設(shè)計(jì)審批部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)文件不審批或本合同項(xiàng)目停緩建，發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
8.1發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人派專(zhuān)人留駐施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行配合與解決有關(guān)問(wèn)題時(shí)，雙方應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議或技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)合同。
8.2設(shè)計(jì)人為本合同項(xiàng)目所采用的國(guó)家或地方標(biāo)準(zhǔn)圖，由發(fā)包人自費(fèi)向有關(guān)出版部門(mén)購(gòu)買(mǎi)。本合同第四條規(guī)定設(shè)計(jì)人交付的設(shè)計(jì)資料及文件份數(shù)超過(guò)《工程技術(shù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的份數(shù)，設(shè)計(jì)人另收工本費(fèi)。
8.3本工程設(shè)計(jì)資料及文件中，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備。應(yīng)當(dāng)注明其規(guī)格、型號(hào)、性能等技術(shù)指標(biāo)，設(shè)計(jì)人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。發(fā)包人需要設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)人員配合加工定貨時(shí)，所需要費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。8.4發(fā)包人委托設(shè)計(jì)人配合引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)，從詢(xún)價(jià)、對(duì)外談判、國(guó)內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個(gè)階段，應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)人參加。出國(guó)費(fèi)用、除制裝費(fèi)外，其它費(fèi)用由發(fā)包人支付。
主管部門(mén)調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由仲裁委員會(huì)仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成仲裁書(shū)面協(xié)議的，可向人民法院起訴。
8.8本合同一式份，發(fā)包人8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計(jì)人支付定金后生效。
8.10本合同生效后，按規(guī)定到建設(shè)工程方案審批機(jī)構(gòu)(深圳市規(guī)劃與國(guó)土資源局或其派出機(jī)構(gòu))備案。雙方認(rèn)為必要時(shí)，到項(xiàng)目所在地工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后，本合同即行終止。8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的來(lái)往電報(bào)、傳真、會(huì)議紀(jì)要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同意法律效力。
8.12其它約定事項(xiàng)：
發(fā)包人名稱(chēng)：________設(shè)計(jì)人名稱(chēng)：________。
法定代表人：(簽字)________。
委托代理人：(簽字)________。
開(kāi)戶銀行：________銀行帳號(hào)：________。
建設(shè)行政主管部門(mén)備案：________備案號(hào)：________。
備案日期：________法定代表人：________
委托代理人：________住所：________郵政編碼：________。
電話：________傳真：________。
開(kāi)戶銀行：________銀行帳號(hào)：________。
鑒定意見(jiàn)：________經(jīng)辦人：________。
鑒定日期：________(簽字)
鑒定日期：________(簽字)
建設(shè)工程合同篇二
甲方：
乙方：
根據(jù)法律規(guī)定甲方應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若甲方因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由甲方承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付乙方合理的利潤(rùn)。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱(chēng)：______________________________________。
工程地點(diǎn)：______________________________________。
工程內(nèi)容：______________________________________。
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：______________________________。
資金來(lái)源：______________________________________。
承包范圍：______________________________________。
開(kāi)工日期：________年______月______日。
風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以乙方提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書(shū)中載明；因甲方原因，未在監(jiān)理人收到乙方提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書(shū)的，以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，甲方擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
竣工日期：________年______月______日。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量符合___________________標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程具備隱蔽條件，乙方先進(jìn)行自檢，并在隱蔽驗(yàn)收前48小時(shí)以書(shū)面形式通知甲方驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，甲方現(xiàn)場(chǎng)代表在驗(yàn)收記錄上簽字后，乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗(yàn)收。
3、工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場(chǎng)簽證單及保修書(shū)等）。 驗(yàn)收合格的，雙方進(jìn)行交接，驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)及時(shí)返工，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
風(fēng)險(xiǎn)提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因甲方原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由甲方承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付乙方合理的利潤(rùn)。
因乙方原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)要求乙方返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由乙方承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期。
本合同實(shí)行按實(shí)結(jié)算，雙方依據(jù)最新現(xiàn)行定額計(jì)價(jià)規(guī)范和施工期（或材料定購(gòu)期）的信息價(jià)（信息價(jià)不明確的以甲方確認(rèn)材料價(jià)為準(zhǔn)）進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算后的總價(jià)下浮_______%作為本合同的結(jié)算價(jià)款。
1、甲方于________年____月____日支付_______元；
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及工程決算書(shū)，經(jīng)甲方審核確認(rèn)后，付至結(jié)算價(jià)款的_______%，留_______%做質(zhì)保金，待保修期滿后_______個(gè)工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價(jià)格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標(biāo)通知書(shū)
3、投標(biāo)書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
風(fēng)險(xiǎn)提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算，具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專(zhuān)用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
甲方未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
合同訂立時(shí)間：_______年________月_______日。
合同訂立地點(diǎn)：____________________________。
本合同雙方約定______________________后生效。
九、本合同一式_____份，均具有同等法律效力，甲方執(zhí)_____份，乙方執(zhí)_____份。
甲方：（公章）
乙方：（公章）
______年_____月_____日
建設(shè)工程合同篇三
建設(shè)單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
建筑單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學(xué)工程問(wèn)題簽訂如下合同：
一、工程地點(diǎn)：馬集中學(xué)。
三、承包方式：
四、開(kāi)工日期：
五、竣工日期：
六、工程造價(jià)：
七、支付辦法：竣工驗(yàn)收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責(zé)。
(一)甲方。
1、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)做到三通一平：水通、電通、路通，現(xiàn)場(chǎng)平整。
2、協(xié)助乙方疏通當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)關(guān)系。
3、確保資金按進(jìn)度到位。
(二)乙方。
1、按甲方要求施工，確保工程質(zhì)量。
2、確保工期，工期為_(kāi)________天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產(chǎn)，安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
九、其他未盡事宜，雙方協(xié)商后，以補(bǔ)辦的文字手續(xù)為準(zhǔn)，其補(bǔ)充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
建設(shè)工程合同篇四
聯(lián)合體各成員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)我方)在《智能溫室建設(shè)和施工》項(xiàng)目招標(biāo)中，如果我方有幸中標(biāo)，非常感謝評(píng)委及建設(shè)單位的信任，在該項(xiàng)目建設(shè)和施工過(guò)程中，我們除響應(yīng)招標(biāo)文件中所有的條款及履約合同內(nèi)容外，并對(duì)工程售后服務(wù)做出如下承諾：
6、現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)：
6.3發(fā)生緊急搶修事故的，我方在接到通知后，確保做到立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng);。
6.4對(duì)于涉及安全的質(zhì)量問(wèn)題，按照《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，做到立即報(bào)告，及時(shí)采取防范措施。
建設(shè)工程合同篇五
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)裝修公司。
依照《民法典》及國(guó)家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程概況：建筑面積平方米。
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);工程造價(jià)為：xx元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))。
1、工程開(kāi)工日期：________年____月____日
2、工程竣工日期：________年____月____日
按國(guó)家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)g7391《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無(wú)償保修，保修期為_(kāi)_______年，終身維修。
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
2、工程進(jìn)展一半時(shí)，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
3、工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的。
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金xx內(nèi)付清。
1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后，以現(xiàn)場(chǎng)簽證形式由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時(shí)，按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約，而沒(méi)有按合同執(zhí)行的，可向上級(jí)主管部門(mén)或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱(chēng)：
乙方單位名稱(chēng)。
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
建設(shè)工程合同篇六
甲方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）。
乙方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）。
身份證：
為了確保工程順利完成，充分發(fā)揮技術(shù)力量，加強(qiáng)內(nèi)部統(tǒng)一管理，落實(shí)任務(wù)和責(zé)任，甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方，為了落實(shí)各自權(quán)利和義務(wù)，全力配合按期完工，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，望共同遵守，嚴(yán)格執(zhí)行。
一、工作范圍及內(nèi)容。
1、建筑竣工資料（渝建竣表格、檢驗(yàn)批表格）和監(jiān)理報(bào)驗(yàn)資料的填寫(xiě)和整理。（建筑竣工資料包含：基礎(chǔ)、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門(mén)窗、防水等分包單位的資料由乙方負(fù)責(zé)收集整理歸檔）。
2、負(fù)責(zé)收集并整理各種材料的合格證、質(zhì)保書(shū)等保證資料。
3、負(fù)責(zé)填報(bào)各種材料的復(fù)檢和試件的檢測(cè)委托單，收集各報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)所有建竣資料的裝訂，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，并移交檔案室。
5、工程承包建筑面積約：8.8萬(wàn)平方米(最終以竣工結(jié)算面積為準(zhǔn)）。
二、質(zhì)量要求：
20xx）、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》以及其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范來(lái)填寫(xiě)和整理資料，保證所做資料全部合格，并能順利移交檔案館和建設(shè)單位。
三、工期：
根據(jù)該工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，乙方應(yīng)配合甲方，合理安排人員，按時(shí)按質(zhì)完成工作任務(wù)，工期為從開(kāi)工之日起算21個(gè)日歷月。如甲方工期超出，超出部分甲方按6000元/月補(bǔ)貼乙方。
四、單價(jià)及付款方式：
甲方按單價(jià)2.2元/平方米支付乙方承包費(fèi)用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式：每個(gè)月支付6000元。在工程預(yù)驗(yàn)收后付足乙方承包費(fèi)的85%，余15%在檔案移交后三日之內(nèi)付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據(jù)。
五、甲方應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)：
1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本，相應(yīng)的圖紙會(huì)審、技術(shù)變更核定及設(shè)計(jì)變更通知單等資料。完工后，向乙方提供完整的竣工圖四套。
2負(fù)責(zé)檢測(cè)所試驗(yàn)費(fèi)用和檔案館人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查、驗(yàn)收時(shí)的其他費(fèi)用，負(fù)責(zé)提供送樣車(chē)輛。
3提供辦公室給乙方，并配置辦公桌、文件柜，電腦。向乙方提供免費(fèi)食宿。
4配合乙方相關(guān)工作。
六、乙方應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。
1做好工作范圍的本職工作，并協(xié)助甲方做好相關(guān)工作。
2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檔案館的聯(lián)系，保證工作順利進(jìn)行。
3負(fù)責(zé)檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關(guān)配套資料夾板，后期掃描電子檔案及刻盤(pán)等所有費(fèi)用。
4按工程進(jìn)度編寫(xiě)技術(shù)檔案，按工程進(jìn)度送檢材料，反應(yīng)出的試驗(yàn)資料真實(shí)，數(shù)量完整，并符合設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)范要求。
5資料整潔，字跡清楚，簽字完整齊全。
6確保該工程檔案資料達(dá)到合格，并提交四套完整竣工檔案資料。
7負(fù)責(zé)本工程的取樣送檢，當(dāng)出現(xiàn)不合格材料時(shí)及時(shí)通知甲方。并配合甲方進(jìn)行處理。
8負(fù)責(zé)配合建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)檢、實(shí)驗(yàn)室等各單位的工作，配合甲方及建委相關(guān)部門(mén)的檢查驗(yàn)收工作。
9乙方應(yīng)配備2人以上（含2人）的資料人員，乙方可根據(jù)工程需要適當(dāng)進(jìn)行增減，但必須征得甲方同意。甲方認(rèn)為應(yīng)增加資料人員時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)增加。否則，甲方有權(quán)找人替代，替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。
七、其它及違約處理。
1未經(jīng)過(guò)甲方同意，乙方不得私自更換資料人員。否則，甲方按20xx元/次處以乙方違約金。
2施工期間，乙方資料人員應(yīng)服從甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理。如有不服從者，按200元/人/次對(duì)乙方進(jìn)行處罰。
3因質(zhì)檢、建設(shè)、監(jiān)理、甲方等相關(guān)部門(mén)在施工期間檢查乙方資。
料不合格時(shí)，乙方應(yīng)無(wú)條件限期整改合格。如乙方未及時(shí)整改或整改不合格，甲方有權(quán)解除合同，且對(duì)乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗(yàn)收后，乙方應(yīng)按規(guī)定時(shí)間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格，甲方所欠資料款全部不予支付。
八、未盡事項(xiàng)，雙方按照公平、合理、互利的原則，協(xié)商處理或簽補(bǔ)充協(xié)議。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力，工程完工，付清全款后本協(xié)議自動(dòng)失效。
甲方（簽章）乙方（簽章）。
協(xié)議簽訂時(shí)間年月日。
建設(shè)工程合同篇七
本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，這涉及到民事訴訟中的.一項(xiàng)基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標(biāo)的是否一致，訴訟請(qǐng)求是否一致，當(dāng)事人是否一致，爭(zhēng)議事項(xiàng)是否一致，應(yīng)當(dāng)就具體案件結(jié)合當(dāng)事人的具體訴訟請(qǐng)求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進(jìn)行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書(shū)》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬(wàn)肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算?！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書(shū)所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對(duì)被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人查實(shí)，原告在（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，一審法院審理認(rèn)為，在審理中，原告稱(chēng)該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對(duì)被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實(shí)存在，理由成立，二審法院審理認(rèn)為，洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫(xiě)部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書(shū)來(lái)證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭(zhēng)的工程款。同時(shí)，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件卷宗材料后，認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)中并無(wú)洛基公司所稱(chēng)的“無(wú)論有無(wú)其他債權(quán)債務(wù)、無(wú)論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來(lái)源。
三、基本案情。
被告在承攬華陽(yáng)洛陽(yáng)（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書(shū)》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》，合計(jì)工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬(wàn)肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算。”該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書(shū)所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對(duì)被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人（且又是（20xx）孟會(huì)民初字59號(hào)案件被告的訴訟代理人）查實(shí)，原告在（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定?，F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負(fù)責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張，共計(jì)款49550元。
四、法院審理。
一審法院認(rèn)為：審理中雙方對(duì)本案的爭(zhēng)執(zhí)焦點(diǎn)，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認(rèn)定；二是原告本次起訴是否超過(guò)訴訟時(shí)效。針對(duì)上述雙方所爭(zhēng)執(zhí)的各焦點(diǎn)問(wèn)題，在審理中，原告稱(chēng)該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對(duì)被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實(shí)存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù)，對(duì)被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認(rèn)定。原告要求被告支付利息，因雙方無(wú)明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書(shū)限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱(chēng)不欠原告工程款及原告起訴已超過(guò)訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽(yáng)市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書(shū)生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書(shū)限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請(qǐng)求。
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類(lèi)似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》。
第一百一十一條人民法院對(duì)符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對(duì)下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（三）依照法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由其他機(jī)關(guān)處理的爭(zhēng)議，告知原告向有關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決；
（四）對(duì)不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
（七）判決不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒(méi)有新情況、新理由，原告在六個(gè)月內(nèi)又起訴的，不予受理。
建設(shè)工程合同篇八
合伙人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）。
性別。
年齡。
身份證號(hào)碼。
合伙人：
身份證號(hào)碼。
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就合伙承包一致意見(jiàn)，共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設(shè)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)各方利潤(rùn)最大化，共享收益，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
二、合伙經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和范圍。合伙項(xiàng)目以公司中標(biāo)合同確認(rèn)的道路建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和范圍為準(zhǔn)。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項(xiàng)目完工，各方結(jié)算完畢為止。
四、出資方式及比例：甲乙雙方現(xiàn)金出資，前期投標(biāo)投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬(wàn)元，該款中標(biāo)退還后歸甲方；以后施工時(shí)甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內(nèi)到賬，否則按日千分之三承擔(dān)違約責(zé)任。甲方派現(xiàn)金會(huì)計(jì)一名負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目，乙方派主管會(huì)計(jì)一名負(fù)責(zé)記賬；會(huì)計(jì)的工資費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)。
五、盈余分配及債務(wù)承擔(dān)：
1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據(jù)，按比例分配。
2、合伙如產(chǎn)生債務(wù)，先由合伙財(cái)產(chǎn)償還，合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時(shí)，以各合伙人的約定的出資為依據(jù)，按比例承擔(dān)。
六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應(yīng)經(jīng)兩方協(xié)商同意；
七、項(xiàng)目日常管理。
2、每月____日、____日為雙方商定的結(jié)賬日，由雙方和會(huì)計(jì)共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當(dāng)月支出需當(dāng)月下賬，超過(guò)兩個(gè)月不下賬的支出個(gè)人自負(fù)。
3、重大支出和重大合伙事項(xiàng)應(yīng)由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應(yīng)在最近的下賬日補(bǔ)簽書(shū)面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協(xié)議進(jìn)行結(jié)算，盈、虧均按比例進(jìn)行分配、承擔(dān)；一方分配的應(yīng)收款另一方有協(xié)助收回的義務(wù)。
九、違約責(zé)任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應(yīng)進(jìn)行賠償造成的損失無(wú)法計(jì)算的，按承接工程總價(jià)的15%計(jì)算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定，給另一方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛，應(yīng)共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁。
合伙人（甲方）：
________年____月____日。
合伙人（乙方）：
________年____月____日。
建設(shè)工程合同篇九
建設(shè)單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
建筑單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商就馬集中學(xué)工程問(wèn)題簽訂如下合同：
一、工程地點(diǎn)：馬集中學(xué)。
三、承包方式：
四、開(kāi)工日期：
五、竣工日期：
六、工程造價(jià)：
七、支付辦法：竣工驗(yàn)收合格后全部付清。
八、甲乙雙方職責(zé)。
(一)甲方。
1、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)做到三通一平：水通、電通、路通，現(xiàn)場(chǎng)平整。
2、協(xié)助乙方疏通當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)關(guān)系。
3、確保資金按進(jìn)度到位。
(二)乙方。
1、按甲方要求施工，確保工程質(zhì)量。
2、確保工期，工期為天。
3、教育職工文明施工。
4、做好安全生產(chǎn)，安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
九、其他未盡事宜，雙方協(xié)商后，以補(bǔ)辦的文字手續(xù)為準(zhǔn)，其補(bǔ)充的條款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
建設(shè)工程合同篇十
委托方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
受托人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》和《武漢市非經(jīng)營(yíng)性政府投資項(xiàng)目實(shí)行代建制管理辦法(試行)》，甲方同意將建設(shè)項(xiàng)目委托給乙方實(shí)施代建制。根據(jù)平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，為明確各方的責(zé)任和權(quán)利，就代理建設(shè)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。
一、項(xiàng)目概述
1、項(xiàng)目名稱(chēng):
2、項(xiàng)目地點(diǎn):
3、項(xiàng)目(預(yù)計(jì))投資:
4、項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):
二、項(xiàng)目建設(shè)期
項(xiàng)目總工期(自合同簽訂之日起):
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
四、發(fā)包價(jià)格
甲方以建委[20xx]249號(hào)文項(xiàng)目計(jì)劃投資額的%作為乙方的代理建設(shè)費(fèi)、、人民幣1萬(wàn)元。
五、構(gòu)成合同的文件
1、合同協(xié)議書(shū)及合同條件；
2、項(xiàng)目建設(shè)委托書(shū)；
3、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中雙方簽署的補(bǔ)充和修訂文本。
六、甲方同意按照本合同規(guī)定的期限、方式和貨幣向乙方支付建設(shè)費(fèi)。
七、乙方同意按照本合同的規(guī)定，在項(xiàng)目合同文件約定的范圍內(nèi)承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)工作。
本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份；四份，雙方各兩份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)工程合同篇十一
_________年_________月_________日
甲方_________為興建_________工程，接受了乙方_________對(duì)本工程的投標(biāo)，為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利及義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議：
1．本協(xié)議書(shū)中的名詞和用語(yǔ)均與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。
2．下列文件構(gòu)成整個(gè)合同不可分割的整體，各文件相互補(bǔ)充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準(zhǔn)。
（1）雙方商定的補(bǔ)充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄；
（2）合同協(xié)議書(shū)；
（3）雙方簽署的合同談判備忘錄；
（4）合同專(zhuān)用條款；
（5）合同通用條款；
（6）中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)書(shū)和招標(biāo)書(shū)；
（7）與本合同有關(guān)的其他文件。
3．本合同總價(jià)款為人民幣_(tái)________萬(wàn)元。
4．本合同工程的施工期為_(kāi)________個(gè)月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。
5．甲、乙方雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。
6．本協(xié)議書(shū)由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格、保修期滿、合同總價(jià)款及保修金結(jié)清的合同終止。
7．本協(xié)議書(shū)正本二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；副本_________份，雙方各執(zhí)_________份，當(dāng)副本與正本不一致時(shí)，以正本為準(zhǔn)。
第一條詞語(yǔ)定義
在本合同中，除合同專(zhuān)用條款另有約定外，下列名詞和用語(yǔ)應(yīng)具體本條所指定的含義：
1．甲方：指由合同約定的具有發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人。又稱(chēng)發(fā)包文。
2．甲方代表：指由甲方授權(quán)，代表甲方履行合同和作出決定的代表人。
3．乙方：指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當(dāng)事人。又稱(chēng)承包方。
4．乙方代表：指由乙方授權(quán)負(fù)責(zé)履行本合同的代表人。又稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理。
5．工程監(jiān)理：指受甲方委托，具有相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)的水運(yùn)工程監(jiān)理單位，在甲方授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)本工程的施工進(jìn)行的監(jiān)督與管理。
6．監(jiān)理工程師：指由工程監(jiān)理單位委派的負(fù)責(zé)本合同施工監(jiān)理的代表人。又稱(chēng)施工總監(jiān)。
7．質(zhì)量監(jiān)督站：指各級(jí)交通主管部門(mén)授權(quán)的水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
8．設(shè)計(jì)單位：指受甲方委托，具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)，承擔(dān)本合同工程設(shè)計(jì)的單位。
9．工程：指合同專(zhuān)用條款約定的合同范圍內(nèi)的永久工程和為永久工程服務(wù)的臨時(shí)工程以及保修期內(nèi)對(duì)工程缺陷進(jìn)行處理的修復(fù)工程。
10．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：指技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
11．設(shè)計(jì)文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批準(zhǔn)的，用以施工的所有圖紙和技術(shù)資料。
12．合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期滿，甲乙雙方結(jié)清合同價(jià)款時(shí)止的整個(gè)期間，包括施工準(zhǔn)備期、施工期和工程保修期。
13．施工期：指自開(kāi)工令中指定的開(kāi)工之日起至工程竣工之日止的期限。需階段驗(yàn)收的工程，階段工期為階段驗(yàn)收工程的施工期。
14．保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同約定的保修期限。
15．合同價(jià)款：指按合同約定的方式、方法計(jì)算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內(nèi)容的價(jià)款總額。
16．保修金：指為在本合同保修期內(nèi)完成合同范圍內(nèi)任何施工缺陷的修復(fù)，按合同中約定比例甲方在乙方工程款中扣留的款額。
17．不可抗力：指因戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方責(zé)任造成的爆炸和火災(zāi)，以及合同中約定等級(jí)以上的風(fēng)、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海嘯等對(duì)工程造成損害的自然災(zāi)害。
18．竣工驗(yàn)收：乙方按合同約定完工向甲方移交工程的驗(yàn)收。需階段交工的工程，階段驗(yàn)收為乙方按合同約定分階段完工向甲方移交工程的驗(yàn)收。
19．天：指日歷天。年、月、日均以公歷計(jì)算。
20．書(shū)面形式：指對(duì)各種通知、信函、紀(jì)要和委托等，采用手寫(xiě)、打字或印刷的表達(dá)方式，包括電報(bào)、電傳和傳真。
第二條合同文件
1．合同文件：合同文件互相解釋、互為說(shuō)明，除合同專(zhuān)用條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：
（1）雙方商定的補(bǔ)充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄；
（2）合同協(xié)議書(shū)；
（3）雙方簽署的合同談判備忘錄；
（4）合同專(zhuān)用條款；
（5）合同通用條款；
（6）中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)書(shū)和招標(biāo)書(shū)；
（7）與本合同有關(guān)的其他文件。
當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的情況下，由雙方協(xié)商解決；若雙方意見(jiàn)不能統(tǒng)一，則按本合同通用條款第二十條中約定的辦法處理。
2．設(shè)計(jì)文件：甲方應(yīng)在合同簽署后14天內(nèi)按照合同專(zhuān)用條款中約定的份數(shù)向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明和其他設(shè)計(jì)資料。未經(jīng)甲方同意，乙方不得將設(shè)計(jì)文件提供給第三方。
若合同中約定部分工程由乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，乙方應(yīng)將有關(guān)設(shè)計(jì)文件和圖紙按合同約定的時(shí)間和份數(shù)提交甲方批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
3．補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件：為滿足工程的正確實(shí)施或完成對(duì)其缺陷的修復(fù)，甲方可在合同范圍內(nèi)提出補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件和通知，乙方應(yīng)接受并執(zhí)行。
第三條合同范圍
1．合同范圍：本合同所要實(shí)施的具體工作內(nèi)容、范圍及工程界限等，在合同專(zhuān)用條款中約定。
第四條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合作：本合同工程的施工，執(zhí)行交通部頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及甲方在招標(biāo)書(shū)中提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。
2．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的替代：若交通部頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中尚未有適合本工程特點(diǎn)的條文時(shí)，可使用專(zhuān)用條款中約定的其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。若甲方要求使用國(guó)外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)提供中文譯本。若工程結(jié)構(gòu)或施工工藝特殊，沒(méi)有相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由甲方提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，或由乙方根據(jù)設(shè)計(jì)要求和施工能力提出相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方審查同意后執(zhí)行。
第五條語(yǔ)言、法規(guī)和聯(lián)系方式
1．語(yǔ)言：合同文件的書(shū)寫(xiě)或解釋以及雙方來(lái)往的文件均使用漢語(yǔ)。若需使用少數(shù)民族語(yǔ)言作為輔助語(yǔ)言時(shí)，應(yīng)在合同專(zhuān)用條款中約定，但當(dāng)兩種文本發(fā)生異議時(shí)，以漢語(yǔ)文本為準(zhǔn)。
2．法規(guī)：本合同適用的法規(guī)是國(guó)家法律、條例和法規(guī)，以及交通部頒布的有關(guān)規(guī)章和合同專(zhuān)用條款中約定的法規(guī)。
3．聯(lián)系方式：本合同實(shí)施過(guò)程中，工程有關(guān)各方的一切聯(lián)系均為書(shū)面形式為準(zhǔn)。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應(yīng)在事后48小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式予以確認(rèn)。
第六條甲方的責(zé)任
甲方應(yīng)按本合同有關(guān)約定承擔(dān)下述責(zé)任：
1．提供場(chǎng)地條件：負(fù)責(zé)辦理土地、水域征用，青苗、樹(shù)木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按合同專(zhuān)用條款中約定的時(shí)間、位置、面積和高程向乙方提供施工場(chǎng)地。
2．提供水電與交通條件：負(fù)責(zé)按合同專(zhuān)用條款中約定的時(shí)間、地點(diǎn)開(kāi)通公共通道與施工場(chǎng)地間的道路，提供供水、供電、通訊等線路接點(diǎn)及施工船舶臨時(shí)停泊水域，并保證施工期間的暢通。
3．提供施工條件：辦理征地紅線、航通通告、拋泥區(qū)許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續(xù)。向乙方提供本工程征地范圍地形圖，辦理臨時(shí)用地的申報(bào)手續(xù)。協(xié)助解決對(duì)乙方施工有干擾的外部條件。
4．提供技術(shù)資料：按合同專(zhuān)用條款約定的時(shí)間和數(shù)量向乙方提供工程地質(zhì)報(bào)告以及水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)控制點(diǎn)等技術(shù)資料，并組織進(jìn)行設(shè)計(jì)交底及現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)。甲方對(duì)其提供的上述資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，乙方則對(duì)上述資料的理解和應(yīng)用負(fù)責(zé)。
5．任命甲方代表：甲方應(yīng)在合同協(xié)議書(shū)簽署后7天內(nèi)任命代表，行使合同約定的甲方權(quán)力，負(fù)責(zé)履行合同約定的甲方義務(wù)，并將此任命書(shū)面通知乙方。甲方更換其代表時(shí)，應(yīng)提前7天通知乙方。
6．付款：按本合同約定的期限和辦法向乙方支付工程價(jià)款。
7．發(fā)布工程指令：按本合同的約定，及時(shí)向乙方發(fā)布工程指令，簽發(fā)圖紙、確認(rèn)工程進(jìn)度報(bào)表，檢查隱蔽工程并辦理各種驗(yàn)收或簽訂手續(xù)。
8．竣工驗(yàn)收：按本合同約定及時(shí)組織竣工驗(yàn)收，辦理竣工結(jié)算。
第七條乙方的責(zé)任
乙方應(yīng)按本合同有關(guān)約定承擔(dān)下述責(zé)任：
1．施工準(zhǔn)備：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的布置和臨時(shí)設(shè)施的施工，在本合同約定的期限內(nèi)向監(jiān)理工程師提交詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃及開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告。按合同約定的時(shí)間、規(guī)格和數(shù)量及時(shí)到位施工船機(jī)和設(shè)備。
2．提交報(bào)告及報(bào)表：根據(jù)工程施工情況及監(jiān)理工程師的指令及時(shí)向監(jiān)理工程師提交隱蔽工程驗(yàn)收通知、工程質(zhì)量自檢報(bào)告、竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告及工程事故報(bào)告等，并按時(shí)提交月度、季度施工作業(yè)計(jì)劃、用款計(jì)劃及工程完成情況統(tǒng)計(jì)表。
3．確保工程進(jìn)度與質(zhì)量：按設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行施工和材料檢驗(yàn)，建立健全施工質(zhì)量保證體系。
4．提供條件：按招標(biāo)書(shū)或本合同專(zhuān)用條款的約定，為監(jiān)理工程師的現(xiàn)場(chǎng)工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。
5．負(fù)責(zé)工程的保護(hù)與保修：對(duì)已完工的建筑物和已安裝的設(shè)備，在交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù)，保護(hù)期間發(fā)生損壞，由乙方無(wú)償予以修復(fù)。若因甲方提前使用造成損壞，修復(fù)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。工程竣工驗(yàn)收合格后，在合同約定的保修期內(nèi)，對(duì)屬于乙方責(zé)任造成的任何缺陷，乙方應(yīng)無(wú)償修復(fù)。
6．任命乙方代表：在合同協(xié)議書(shū)簽署時(shí)任命代表（即項(xiàng)目經(jīng)理），乙方代表應(yīng)具有國(guó)家或交通部頒發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書(shū)并常駐工程現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)履行本合同約定的乙方義務(wù)和管理本合同工程的施工。乙方更換其代表時(shí)，應(yīng)事先征得甲方同意并提前7天通知監(jiān)理工程師。
7．遵守政府法令和規(guī)章：施工過(guò)程中應(yīng)遵守政府的各項(xiàng)法令和規(guī)章，特別是交通、衛(wèi)生、安全、消防及環(huán)境保護(hù)等方面的法令和規(guī)章。
8．接受工程監(jiān)理：接受監(jiān)理工程師在甲方授權(quán)范圍內(nèi)依據(jù)根本合同對(duì)施工的監(jiān)督和管理，執(zhí)行監(jiān)理工程師發(fā)布的工程指令，參加監(jiān)理工程師或甲方主持的工程會(huì)議。
9．臨時(shí)停泊設(shè)施：自行解決施工船舶的臨時(shí)停泊設(shè)施，并按有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的位置方式停放。
10．沉沒(méi)物品處理：采取一切措施，防止施工船舶、設(shè)備及材料的沉沒(méi)。若發(fā)生沉沒(méi)時(shí)，對(duì)妨礙交通和其他部門(mén)正常作業(yè)的均應(yīng)立即向海監(jiān)部門(mén)報(bào)告，并設(shè)置浮標(biāo)或障礙指示燈，直至打撈工作完成為止，所發(fā)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
第八條工程監(jiān)理
1．工程監(jiān)理：為確保工程質(zhì)量與安全、控制施工進(jìn)度和工程，甲方可委托監(jiān)理單位對(duì)工程實(shí)施監(jiān)理，乙方應(yīng)接受監(jiān)理。
2．監(jiān)理工程師：甲方應(yīng)在監(jiān)理工程師進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)前，將監(jiān)理工程師的職責(zé)和權(quán)限以書(shū)面形式通知乙方。監(jiān)理工程師在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，依據(jù)本施工合同，獨(dú)立、公正地行使監(jiān)理職權(quán)。
監(jiān)理工程師在甲方授權(quán)范圍內(nèi)所發(fā)生的一切行為，均視為甲方行為。
監(jiān)理工程師可以任命一定數(shù)量的人員協(xié)助其工作，并授權(quán)此類(lèi)人員履行監(jiān)理工程師的部分職責(zé)。監(jiān)理工程師也可隨時(shí)撤回此類(lèi)任命與授權(quán)，但此類(lèi)任命、授權(quán)與撤回應(yīng)提前7天報(bào)告甲方并通知乙方。
第九條施工期
1．開(kāi)工：乙方應(yīng)在合同專(zhuān)用條款中約定的期限內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理工程師審查，并報(bào)甲方批準(zhǔn)后，監(jiān)理工程師應(yīng)在合同專(zhuān)用條款中約定的期限內(nèi)發(fā)布開(kāi)工令。乙方應(yīng)在開(kāi)工令中指定的日期內(nèi)開(kāi)工。
2．延期開(kāi)工：乙方因故不能按期開(kāi)工時(shí)，應(yīng)在接到開(kāi)工令后3天內(nèi)向監(jiān)理工程師提出延期開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，監(jiān)理工程師應(yīng)在接到乙方報(bào)告后3天內(nèi)作出答復(fù)。若監(jiān)理工程師在3天內(nèi)未予答復(fù)，則視為已同意乙方要求，竣工日期相應(yīng)順延；若監(jiān)理工程師不同意延期要求，或乙方未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出延期開(kāi)工要求，則竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書(shū)面形式通知乙方后可推遲開(kāi)工日期，因此給乙方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，由甲方承擔(dān)，竣工日期相應(yīng)順延。
3．施工期延長(zhǎng)：出現(xiàn)下列情況時(shí)，經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)并報(bào)甲方批準(zhǔn)，施工期可以延長(zhǎng)。
（1）設(shè)計(jì)變更或工程量增加造成工程延誤；
（2）不可抗力或地質(zhì)條件變化造成工程延誤；
（3）甲方原因造成工程延誤；
（4）合同專(zhuān)用條款中約定的其它情況。
凡發(fā)生上述情況之一時(shí)，乙方應(yīng)在5天內(nèi)就延誤的內(nèi)容、天數(shù)和因此發(fā)生的費(fèi)用支出向監(jiān)理工程師提出報(bào)告，監(jiān)理工程師在收到報(bào)告后5天內(nèi)報(bào)甲方確認(rèn)并予以答復(fù)，以確定施工期延長(zhǎng)的天數(shù)和費(fèi)用。若監(jiān)理工程師逾期未予答復(fù)，則可視為乙方的要求已被甲方確認(rèn)。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
4．暫停施工：在確有必要時(shí)，監(jiān)理工程師可以通知乙方暫停施工，并在24小時(shí)內(nèi)向乙方提出具體處理意見(jiàn)，乙方應(yīng)按監(jiān)理工程師的要求暫停施工。乙方在落實(shí)了監(jiān)理工程師的處理意見(jiàn)后，并在接到監(jiān)理工程師提出復(fù)工通知后，才能繼續(xù)施工。
停工責(zé)任在乙方時(shí)，停工損失由乙方承擔(dān)，施工期不予延長(zhǎng)。若由于監(jiān)理工程師的指令錯(cuò)誤或停工責(zé)任在甲方時(shí)，乙方停工的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)，由此影響的施工期相應(yīng)延長(zhǎng)。
5．提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同專(zhuān)用條款中約定獎(jiǎng)勵(lì)條件。如果在本合同執(zhí)行中，甲方要求工程提前竣工，應(yīng)與乙方進(jìn)行協(xié)商，并簽署提前竣工協(xié)議，乙方應(yīng)按此協(xié)議修訂施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理工程師審批后實(shí)施。
6．階段工期：若有階段工期要求的，在合同專(zhuān)用條款中約定。
第十條施工組織設(shè)計(jì)
1．施工組織設(shè)計(jì)的提交：乙方應(yīng)在合同專(zhuān)用條款中約定的期限內(nèi)，將施工組織設(shè)計(jì)提交給監(jiān)理工程師審查。施工組織設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容應(yīng)包括：施工進(jìn)度計(jì)劃、施工工藝流程及說(shuō)明、材料供應(yīng)與檢驗(yàn)、施工場(chǎng)地平面布置、施工質(zhì)量保證措施、施工人員組成、施工船機(jī)配備和施工安全措施及施工對(duì)環(huán)境影響的保護(hù)措施等。
施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)按照網(wǎng)絡(luò)圖關(guān)鍵線路或主要工作橫道圖進(jìn)行控制，并應(yīng)包括每月預(yù)計(jì)完成的工作量和形象進(jìn)度。
2．施工組織設(shè)計(jì)的審批：監(jiān)理工程師應(yīng)在收到乙方施工組織設(shè)計(jì)后7天內(nèi)提出審查意見(jiàn)并提請(qǐng)甲方審批，甲方應(yīng)在接到審查意見(jiàn)后7天內(nèi)予以審批。
審批時(shí)，若甲方提出修改意見(jiàn)，乙方應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并在接到審批意見(jiàn)后7天內(nèi)向監(jiān)理工程師提交修改和補(bǔ)充報(bào)告，監(jiān)理工程師確認(rèn)后，乙方應(yīng)按確認(rèn)后的施工組織設(shè)計(jì)組織施工，若監(jiān)理工程師及甲方未在上述限定的時(shí)間內(nèi)提出修改意見(jiàn)或?qū)徟?，可視為乙方施工組織設(shè)計(jì)已被甲方批準(zhǔn)。
3．施工進(jìn)度計(jì)劃的修訂：如果監(jiān)理工程師認(rèn)為工程實(shí)際施工進(jìn)度不符合經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，乙方應(yīng)按監(jiān)理工程師的要求對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行修訂，并提出保證工程在合同約定的施工期內(nèi)完成的具體措施，經(jīng)監(jiān)理工程師審核并報(bào)甲方批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十一條質(zhì)量控制
1．材料與設(shè)備：
（1）工程所用材料、設(shè)備除在合同專(zhuān)用條款中約定由甲方供應(yīng)外，均由乙方按照設(shè)計(jì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求自行采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)和保管。
（2）所有用于工程的材料、設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品合格證書(shū)，工程材料應(yīng)具備由具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的材料檢驗(yàn)單位出具的材質(zhì)證書(shū)或試驗(yàn)報(bào)告。
（3）材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，乙方應(yīng)通知監(jiān)理工程師參加驗(yàn)收，監(jiān)理工程師有權(quán)要求復(fù)檢，對(duì)與設(shè)計(jì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求不符的材料和設(shè)備，監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕驗(yàn)收，并由乙方運(yùn)離施工現(xiàn)場(chǎng)；在材料使用和設(shè)備安裝過(guò)程中，監(jiān)理工程師有權(quán)隨時(shí)檢查和檢驗(yàn)，乙方應(yīng)提供必要協(xié)助。若檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)材料或設(shè)備不合格時(shí)，該批材料或設(shè)備不能用于本工程，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)拆除、修復(fù)及重新采購(gòu)，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用；若檢驗(yàn)表明材料或設(shè)備符合要求，則由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用，施工期相應(yīng)延長(zhǎng)。
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備的產(chǎn)品合格證書(shū)副本應(yīng)交給乙方，甲方應(yīng)對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2．質(zhì)量自檢：本合同工程各分項(xiàng)工程、分部工程完成后，乙方應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量自檢，質(zhì)量自檢不合格時(shí)應(yīng)自行返工，因返工所發(fā)生的費(fèi)用自行承擔(dān)，延誤的施工期不予延長(zhǎng)；自檢合格后向監(jiān)理工程師提交自檢報(bào)告交監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。
3．分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查：
（1）主要分項(xiàng)工程開(kāi)工前，乙方應(yīng)將材料、設(shè)備和人員進(jìn)場(chǎng)情況及施工工藝向監(jiān)理工程師報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理工程師同意后才能開(kāi)工。
（2）上道工序施工完成，經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格簽訂后，乙方才能進(jìn)行下道工序的施工。
（3）在施工過(guò)程中，乙方應(yīng)隨時(shí)接受監(jiān)理工程師及其委派人員對(duì)材料、工藝流程和操作的檢查，并按監(jiān)理工程師的指令進(jìn)行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延誤，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，施工期不予延長(zhǎng)；若因監(jiān)理工程師的不正確指令，造成乙方經(jīng)濟(jì)損失或施工期延誤，則有關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)，施工期相應(yīng)延長(zhǎng)。
4．隱蔽工程驗(yàn)收：
（1）乙方慶自檢合格并簽署隱蔽工程自檢記錄后，填寫(xiě)隱蔽工程驗(yàn)收申請(qǐng)單，在覆蓋前48小時(shí)，通知監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。監(jiān)理工程師在接到乙方通知48小時(shí)內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并在驗(yàn)收記錄上簽認(rèn)后，乙方可進(jìn)行覆蓋和繼續(xù)施工；若驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按監(jiān)理工程師的要求整改并重新申請(qǐng)驗(yàn)收。
（2）若乙方未經(jīng)驗(yàn)收而自行覆蓋，監(jiān)理工程師有權(quán)要求剝開(kāi)或開(kāi)孔檢查，由此造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)；若監(jiān)理工程師在接到驗(yàn)收申請(qǐng)和驗(yàn)收通知48小時(shí)內(nèi)未能進(jìn)行驗(yàn)收，而乙方已自檢合格，則可自行覆蓋。監(jiān)理工程師事后應(yīng)予確認(rèn)并補(bǔ)交簽認(rèn)手續(xù)。
（3）若監(jiān)理工程師認(rèn)為確需對(duì)已簽字驗(yàn)收并覆蓋的隱蔽工程進(jìn)行復(fù)查，乙方應(yīng)協(xié)助復(fù)查。若復(fù)查結(jié)果表明質(zhì)量合格，由此而引起的一切費(fèi)用由甲方承擔(dān)，影響的施工期予以延長(zhǎng)；若復(fù)查結(jié)果表明質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)進(jìn)行返工，并按上述規(guī)定重新申請(qǐng)驗(yàn)收，由此引起的一切費(fèi)用及施工期延誤由乙方負(fù)責(zé)。
5．試驗(yàn)與檢驗(yàn)：試樣、試件應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求送到具備相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的檢驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)或檢驗(yàn)，并及時(shí)將試驗(yàn)或檢驗(yàn)結(jié)果提交監(jiān)理工程師審查。監(jiān)理工程師認(rèn)為必要時(shí)，有權(quán)指定取樣送檢驗(yàn)單位復(fù)檢。
6．質(zhì)量等級(jí)：工程施工質(zhì)量應(yīng)達(dá)到本合同約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求以及合同專(zhuān)用條款中約定的質(zhì)量等級(jí)。
若因乙方原因使工程質(zhì)量達(dá)不到約定等級(jí)，甲方有權(quán)要求乙方返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，施工期不予延長(zhǎng)。若返工后仍達(dá)不到約定等級(jí)時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若因甲方原因使工程質(zhì)量達(dá)不到約定等級(jí)，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求進(jìn)行返工或修整，甲方承擔(dān)返工與修整費(fèi)用，并相應(yīng)延長(zhǎng)施工期。
7．質(zhì)量監(jiān)督：本工程的質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)，甲乙雙方均應(yīng)接受其對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督與檢查。
第十二條合同價(jià)款與支付
1．合同價(jià)款的計(jì)算與支付：本合同工程的承包方式、合同價(jià)款的計(jì)算與支付應(yīng)按合同專(zhuān)用條款中約定的辦法執(zhí)行。
2．合同價(jià)款的調(diào)整：除合同專(zhuān)用條款另有約定外，發(fā)生下列情形之一時(shí)合同價(jià)款可作調(diào)整：
（1）經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)甲方批準(zhǔn)的工程量增減和設(shè)計(jì)變更；
（2）國(guó)家或地方工程造價(jià)管理部門(mén)公布價(jià)格和費(fèi)率調(diào)整；
（3）一周內(nèi)非乙方原因造成的停水、停電、停氣累積超過(guò)8小時(shí)，使乙方受到損失時(shí)；
（4）合同約定的其它增減調(diào)整。
乙方應(yīng)在上述情況發(fā)生后14天內(nèi)，將調(diào)整的原因和金額通知監(jiān)理工程師。監(jiān)理工程師在接到乙方通知后7天內(nèi)予以確認(rèn)并報(bào)經(jīng)甲方批準(zhǔn)答復(fù)，甲方應(yīng)在監(jiān)理工程師接到乙方通知后10天內(nèi)予以答復(fù)，逾期未予答復(fù)，可視為乙方的要求已被甲方批準(zhǔn)。
3．工程付款支付：甲方應(yīng)按合同專(zhuān)用條款約定的期限和數(shù)額，向乙方支付工程預(yù)付款，并按合同專(zhuān)用條款中約定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付預(yù)付款時(shí)，乙方可在約定預(yù)付款到達(dá)日10天后向甲方發(fā)出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在發(fā)出通知10天后暫停施工，甲方從應(yīng)付款之日起向乙方支付應(yīng)付款項(xiàng)的利息，并承擔(dān)違約責(zé)任及乙方的停工損失。
4．工程量確認(rèn)：乙方應(yīng)按合同專(zhuān)用條款中約定的期限，向監(jiān)理工程師提交已完成工程量的報(bào)表。監(jiān)理工程師收到報(bào)表后3天內(nèi)審核簽認(rèn)。若監(jiān)理工程師接到報(bào)表后3天內(nèi)未提出異議，乙方所報(bào)工程量視為已被監(jiān)理工程師確認(rèn)。
若監(jiān)理工程師對(duì)乙方所報(bào)工程量有異議，乙方應(yīng)協(xié)助工程師對(duì)已完工程量進(jìn)行核實(shí)，并重新核報(bào)。若乙方拒絕協(xié)助監(jiān)理工程師對(duì)已完工程量進(jìn)行核實(shí)或不重新核報(bào)，則以監(jiān)理工程師核實(shí)的工程量為準(zhǔn)。
5．進(jìn)度款支付：甲方根據(jù)合同專(zhuān)用條款中約定的時(shí)間和辦法，依據(jù)監(jiān)理工程師確認(rèn)的工程量向乙方支付工程進(jìn)度款，若甲方在合同約定的支付日期后10天內(nèi)未予支付，乙方可向甲方發(fā)出催討款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)出通知10天后暫停施工，甲方承擔(dān)延期支付的利息和違約責(zé)任及乙方的停工損失。
6．延期支付工程款：如經(jīng)乙方同意并簽訂延期付款協(xié)議，甲方可延期支付工程價(jià)款。
第十三條設(shè)計(jì)變更
1．甲方提出的變更：甲方對(duì)工程提出設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)將變更方案送交設(shè)計(jì)單位審查，設(shè)計(jì)單位審查同意后，由監(jiān)理工程師向乙方發(fā)出變更通知。乙方應(yīng)根據(jù)變更圖紙落實(shí)施工方案并組織施工。若變更涉及設(shè)計(jì)規(guī)模和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的改變，則應(yīng)事先與乙方協(xié)商。
2．乙方提出的變更：乙方提出的設(shè)計(jì)變更應(yīng)征得監(jiān)理工程師的同意并經(jīng)設(shè)計(jì)單位審查，設(shè)計(jì)單位審查同意后，報(bào)甲方批準(zhǔn)后方可實(shí)施。若由此導(dǎo)致工程費(fèi)用增減或施工期變化，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商處理。但乙方為便于組織施工或?yàn)榱耸┕し奖?、避免自身干擾等原因而提出的變更，增加的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3．設(shè)計(jì)造成的變更：在施工中若出現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙有誤或地質(zhì)條件與設(shè)計(jì)出入較大或其他嚴(yán)重不合理設(shè)計(jì)時(shí)，監(jiān)理工程師應(yīng)在3天內(nèi)提出處理意見(jiàn)。乙方取得修改圖紙后按監(jiān)理工程師指令組織施工，由此增加的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，延誤的施工期予以延長(zhǎng)。
4．確定變更價(jià)款：發(fā)生上述變更后，按下述方法計(jì)算其變更工程單價(jià)和價(jià)款：
（1）合同中有適用于變更工程的單價(jià)，按合同已有的單價(jià)計(jì)算；
（2）合同中有類(lèi)似于變更工程的單價(jià)，以此單價(jià)作為基礎(chǔ)確定變更單價(jià)；
（3）合同中沒(méi)有適用和類(lèi)似的單價(jià)時(shí)，由甲乙雙方商定變更單價(jià)；
（4）合同專(zhuān)用條款約定的其他計(jì)算方法。
屬由甲方承擔(dān)的費(fèi)用，乙方應(yīng)在雙方商定的時(shí)間內(nèi)，按上述方法提出變更價(jià)款，報(bào)監(jiān)理工程師審查，經(jīng)甲方同意后調(diào)整合同價(jià)款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的變更價(jià)款，應(yīng)在乙方提出后14天內(nèi)與乙方協(xié)商，若協(xié)商不成，雙方可提請(qǐng)工程造價(jià)管理部門(mén)裁定。
第十四條轉(zhuǎn)讓與分包
1．轉(zhuǎn)讓?zhuān)罕竞贤唤?jīng)簽署不得轉(zhuǎn)讓。
2．分包：
（1）本合同工程的主體工程不得分包。
（2）若部分分項(xiàng)工程確需分包時(shí)，須取得甲方同意。乙方應(yīng)將分包合同副本提交甲方備案。
（3）乙方對(duì)本合同所承擔(dān)全部責(zé)任義務(wù)，不受分包的影響。監(jiān)理工程師有權(quán)對(duì)分包人的施工質(zhì)量、施工安全和施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。分包人的任何違約與疏忽，均視為乙方的違約與疏忽。
第十五條施工安全
1．施工安全責(zé)任：乙方應(yīng)按國(guó)家和有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)人員與船機(jī)的施工安全管理，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的防臺(tái)、防火、防爆、防汛和防盜等采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，并承擔(dān)由于措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。
2．安全事故處理：施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大傷亡事故時(shí)，乙方除立即采取有效的措施外，應(yīng)立即將事故情況上報(bào)有關(guān)部門(mén)并通知甲方及監(jiān)理工程師，甲方應(yīng)為搶救提供必要的條件。
3．安全措施：乙方在高壓線、水上、水下及地下管線、易燃、易爆地段及有害環(huán)境下施工時(shí)，施工前應(yīng)提出安全保護(hù)措施，經(jīng)監(jiān)理工程師審查，甲方同意后實(shí)施，甲方的同意不能免除乙方應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任。防護(hù)措施費(fèi)用除合同專(zhuān)用條款另有約定外，由乙方承擔(dān)；施工過(guò)程中，由于外部條件變化所發(fā)生的安全措施費(fèi)用，由甲方另行支付。
第十六條保險(xiǎn)
1．工程保險(xiǎn)：本工程的“建筑工程一切險(xiǎn)和第三者責(zé)任險(xiǎn)”的投保在合同專(zhuān)用條款中約定。
2．人員、船機(jī)設(shè)備保險(xiǎn)：本工程的施工人員、船機(jī)設(shè)備的保險(xiǎn)，由乙方負(fù)責(zé)。
第十七條不可抗力
1．自然災(zāi)害：合同專(zhuān)用條款中約定等級(jí)以上的自然災(zāi)害也屬不可抗力。
2．損失報(bào)告：不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時(shí)內(nèi)向甲方及監(jiān)理工程師通報(bào)損害情況，7天內(nèi)向甲方及監(jiān)理工程師提交損失情況、清理和修復(fù)費(fèi)用以及施工期延誤的報(bào)告。
3．費(fèi)用分擔(dān)：因不可抗力發(fā)生而產(chǎn)生的下列費(fèi)用，由甲乙雙方分別承擔(dān)：
（1）工程本身的損害由甲方承擔(dān)；
（2）人員傷亡由其所屬單位負(fù)責(zé)；
（3）乙方設(shè)備、船舶和機(jī)械的損壞由乙方承擔(dān)。
4．損失補(bǔ)償：不可抗力造成工程停工或破壞時(shí)，甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商后由甲方給予合理補(bǔ)償，但此類(lèi)補(bǔ)償不包括因乙方防范措施不當(dāng)而造成的損失和由本條第三款規(guī)定應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用。清理與修復(fù)工作的責(zé)任和所需費(fèi)用，由甲乙雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議或共同簽署備忘錄約定。
第十八條竣工驗(yàn)收與結(jié)算
1．驗(yàn)收申請(qǐng)：乙方應(yīng)在工程完工且具備竣工驗(yàn)收條件后7天內(nèi)向甲方及監(jiān)理工程師提交工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告和工程竣工資料。監(jiān)理工程師接到驗(yàn)收申請(qǐng)和竣工資料后7天內(nèi)予以審查，提出審查意見(jiàn)，并報(bào)甲方審批。若工程及竣工資料符合要求，甲方應(yīng)在接到申請(qǐng)報(bào)告14天內(nèi)組織驗(yàn)收；若工程或竣工資料達(dá)不到要求，乙方應(yīng)按監(jiān)理工程師的合理要求，對(duì)工程或竣工資料予以整修或補(bǔ)充，并重新申請(qǐng)驗(yàn)收，由此而產(chǎn)生的費(fèi)用和施工期的延誤由乙方負(fù)責(zé)。若監(jiān)理工程師或甲方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)工程及竣工資料進(jìn)行審查和組織驗(yàn)收，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)，并相應(yīng)延長(zhǎng)施工期。
2．驗(yàn)收程序：
（1）甲方根據(jù)乙方提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告和竣工資料，確定驗(yàn)收時(shí)間并通知有關(guān)各方；
（3）質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定；
（4）經(jīng)驗(yàn)收合格，甲乙雙方辦理工程交接手續(xù)；
（5）工程驗(yàn)收合格，竣工日期為乙方送交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期；需修改后才能達(dá)到竣工驗(yàn)收合格的工程，其竣工日期應(yīng)為修改后提請(qǐng)甲方驗(yàn)收的日期。
3．現(xiàn)場(chǎng)清理：工程竣工驗(yàn)收合格后，除甲方另有要求外，乙方應(yīng)按合同專(zhuān)用條款中約定的期限和要求清理并撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。否則乙方應(yīng)按合同專(zhuān)用條款的約定向甲方支付有關(guān)費(fèi)用。
4．竣工資料：除合同專(zhuān)用條款另有約定外，乙方提交的竣工資料包括下列主要內(nèi)容，竣工資料提交的份數(shù)在合同專(zhuān)用條款中約定。
（1）竣工圖紙和資料；
（2）工程質(zhì)量自評(píng)報(bào)告；
（3）階段驗(yàn)收和隱蔽工程驗(yàn)收資料；
（4）工程材料及設(shè)備試驗(yàn)與檢驗(yàn)資料；
（5）沉降及位移觀測(cè)資料；
（6）竣工工程整體尺度測(cè)量報(bào)告；
（7）施工報(bào)告；
（8）竣工結(jié)算報(bào)告（辦理完竣工結(jié)算后提交）。
5．竣工結(jié)算：
（1）竣工驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)在30天內(nèi)向甲方提交結(jié)算報(bào)告，辦理竣工結(jié)算。甲方接到結(jié)算報(bào)告后14天內(nèi)審核確認(rèn)，并在確認(rèn)后7天內(nèi)將應(yīng)支付乙方的工程款支付給乙方；若甲方接到結(jié)算報(bào)告后14天內(nèi)未予審核確認(rèn)，乙方提交的結(jié)算報(bào)告則視為已被甲方確認(rèn)。
（2）甲方在確認(rèn)結(jié)算報(bào)告后7天內(nèi)未將工程款支付給乙方，從確認(rèn)結(jié)算報(bào)告后第8天起按施工企業(yè)向銀行計(jì)劃外貸款的利率向乙方支付拖欠工程款項(xiàng)的利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。
第十九條工程保修
1．保修期限：保修期從工程竣工之日起算，水工工程保修期為一年整，疏竣工程不設(shè)保修期，其他工程的保修期在專(zhuān)用條款中約定。階段驗(yàn)收工程的保修期從階段驗(yàn)收竣工之日起算。
2．保修責(zé)任：乙方在工程保修期內(nèi)有責(zé)任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或損壞，返修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。因甲方使用不當(dāng)或其他非乙方原因造成的損壞，乙方應(yīng)協(xié)助修復(fù)，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3．返修：保修期內(nèi)，對(duì)應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)的返修內(nèi)容，乙方應(yīng)在接到返修通知后14天內(nèi)開(kāi)始實(shí)施返修，并在甲乙雙方商定時(shí)間內(nèi)修理完畢，否則甲方有權(quán)委托其他單位或人員進(jìn)行修理，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4．保修金：保修金的數(shù)額在合同專(zhuān)用條款中約定。甲方應(yīng)在保修期滿后7天內(nèi)，將保修金和按合同專(zhuān)用條款約定利率計(jì)算的利息一起返還乙方。
第二十條爭(zhēng)議、違約、索賠與賠償
1．爭(zhēng)議：雙方在執(zhí)行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)協(xié)商解決或提交主管部門(mén)調(diào)解，若協(xié)商及調(diào)解無(wú)效，可選用以下方式之一處理：
（1）向有管轄權(quán)的合同仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁；
（2）向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
爭(zhēng)議發(fā)生后，除雙方均同意停工外，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，否則視為違約。
2．違約：任何一方不按合同履行自己的責(zé)任和義務(wù)，均為違約。違約方應(yīng)向?qū)Ψ劫r償因違約給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。因一方違約使合同不能履行時(shí)，另一方可要求中止或解除合同，但應(yīng)提前14天通知違約方，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由違約方承擔(dān)。
3．索賠：因甲方違約或未能及時(shí)履行義務(wù)給乙方造成損失以及其他索賠事件發(fā)生時(shí)，乙方可按以下規(guī)定向甲方索賠：
（1）在要求索賠的事件發(fā)生后21天內(nèi)，向甲方提交索賠申請(qǐng)。
（2）在提出索賠申請(qǐng)后14天內(nèi)，向甲方提交索賠報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明索賠理由，提供同期記錄副本或其他可靠證據(jù)，并列明索賠款額、延長(zhǎng)施工期及其計(jì)算依據(jù)和方法。
（3）甲方接到索賠報(bào)告后14天內(nèi)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查并對(duì)索賠資料進(jìn)行審核，并有權(quán)要求乙方進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)。在乙方按要求提供補(bǔ)充資料之后28天內(nèi)，甲方應(yīng)給予乙方明確答復(fù)。并將確認(rèn)的索賠款額列入甲方付款計(jì)劃。
（4）若乙方未能按上述規(guī)定按時(shí)提出索賠申請(qǐng)、索賠報(bào)告或補(bǔ)充資料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行審核或確認(rèn)，視為乙方索賠要求已被甲方確認(rèn)。
（5）若乙方對(duì)甲方的答復(fù)有異議，可按本條第一款執(zhí)行。
（6）若甲方授權(quán)監(jiān)理工程師對(duì)索賠事項(xiàng)進(jìn)行審核，應(yīng)在合同專(zhuān)用條款中說(shuō)明，但上述規(guī)定的索賠時(shí)限不變。
4．賠償：發(fā)生下述情形之一時(shí)，甲方可按合同專(zhuān)用條款中約定的辦法和標(biāo)準(zhǔn)要求乙方賠償。
（1）施工質(zhì)量達(dá)不到合同專(zhuān)用條款約定等級(jí)；
（2）因乙方原因延誤了施工期；
（3）施工中因乙方原因造成工程重大損失。
第二十一條獎(jiǎng)勵(lì)
1．獎(jiǎng)勵(lì)：除合同專(zhuān)用條款另有約定外，符合下述情況之一時(shí)，甲方可按合同專(zhuān)用條款中約定的標(biāo)準(zhǔn)和方法，給予乙方獎(jiǎng)勵(lì)。
（1）工程施工質(zhì)量高于合同專(zhuān)用條款約定的等級(jí)；
（2）按甲方要求提前竣工。
第二十二條合同的中斷與終止
1．合同中斷：由于政策的變化和其它甲乙雙方之外的原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行，視為合同中斷。合同中斷后，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機(jī)和人員撤離現(xiàn)場(chǎng)。甲方應(yīng)為乙方撤離現(xiàn)場(chǎng)提供必要的條件，并按合同約定支付已完工程價(jià)款和賠償乙方因合同中斷所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
2．合同終止：本合同在工程竣工驗(yàn)收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結(jié)算完畢后，除有關(guān)保修條款外，其他條款終止。保修期滿，甲乙雙方結(jié)清保修金后，保修條款終止。
合同專(zhuān)用條款是對(duì)合同通用條款的補(bǔ)充、完善或具體化。應(yīng)對(duì)照合同通用條款中同一條款一起閱讀和理解。
如果合同通用條款與合同專(zhuān)用條款之間有不一致之處，以合同專(zhuān)用條款為準(zhǔn)。
第一條詞語(yǔ)定義
第二條合同文件
1．合同文件：
合同組成和解釋次序的補(bǔ)充或更改。
2．設(shè)計(jì)文件：
（1）甲方提供設(shè)計(jì)文件的份數(shù)；
（2）乙方負(fù)責(zé)部分設(shè)計(jì)時(shí)，提交設(shè)計(jì)文件時(shí)間、份數(shù)。
第三條合同范圍
1．合同范圍：列入本合同范圍內(nèi)的工程地點(diǎn)、內(nèi)容、規(guī)模、建筑物的尺度，建筑物的結(jié)構(gòu)形式，并明確合同范圍內(nèi)水工、堆場(chǎng)、水電、土建、機(jī)械、疏浚等不同專(zhuān)業(yè)的施工內(nèi)容。
第四條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
2．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的替代：
適用于本工程的其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用范圍。
第五條語(yǔ)言、法規(guī)和聯(lián)系方式
1．語(yǔ)言：
輔助語(yǔ)言。
2．法規(guī)：
其他適用法律。
第六條甲方的責(zé)任
1．提供場(chǎng)地條件：
甲方向乙方提供施工場(chǎng)地的時(shí)間、位置、面積和高程。
2．提供水電與交通條件：
甲方提供水、電、交通和通訊等條件和接至地點(diǎn)及時(shí)間，甲方提供施工船舶的臨時(shí)停泊水域的位置和時(shí)間。
4．提供技術(shù)資料：
甲方提供各種技術(shù)資料的時(shí)間和數(shù)量及其技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)的時(shí)間和辦法。
第七條乙方的責(zé)任
1．施工準(zhǔn)備：
為本工程配備的主要施工船機(jī)和設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量及到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間。
4．提供條件：
為監(jiān)理工程師提供的條件清單。
第八條工程監(jiān)理
1．工程監(jiān)理：
監(jiān)理單位名稱(chēng)。
2．監(jiān)理工程師：
監(jiān)理工程師的職責(zé)和權(quán)限。
第九條施工期
1．開(kāi)工：
（1）乙方提交開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告的時(shí)限。
（2）發(fā)布開(kāi)工令的時(shí)限。
3．施工期延長(zhǎng)：
施工期可以延長(zhǎng)的其他情況。
6．階段工期：
階段工期的要求。
第十條施工組織設(shè)計(jì)
1．施工組織設(shè)計(jì)的提交：
乙方提交施工組織設(shè)計(jì)的時(shí)間。
第十一條質(zhì)量控制
1．材料與設(shè)備：
甲方提供材料與設(shè)備的清單及供應(yīng)方式。
6．質(zhì)量等級(jí)：
約定質(zhì)量等級(jí)。
7．質(zhì)量監(jiān)督：
質(zhì)量監(jiān)督站名稱(chēng)。
第十二條合同價(jià)款與支付
1．合同價(jià)款的計(jì)算與支付：
（1）本合同的承包方式。
（2）合同價(jià)款的計(jì)算與支付辦法。
2．合同價(jià)款的調(diào)整：
（1）對(duì)調(diào)整情況的限制或補(bǔ)充；
（2）調(diào)整的具體方法。
3．工程預(yù)付款支付：
（1）工程預(yù)付款支付的時(shí)間、金額和方法；
（2）工程預(yù)付款抵扣的時(shí)間、金額比例和方法。
4．工程量確認(rèn)：
乙方提交工程量報(bào)表的時(shí)間。
5．進(jìn)度款支付：
工程進(jìn)度款支付的時(shí)間約定和實(shí)施辦法以及進(jìn)度款延期支付的利息。
第十三條設(shè)計(jì)變更
4．確定變更價(jià)款：
確定變更價(jià)款的原則和變更單價(jià)的其他計(jì)算方法。
第十四條轉(zhuǎn)讓與分包
第十五條施工安全
3．安全措施：
防護(hù)措施費(fèi)用的承擔(dān)。
第十六條保險(xiǎn)
1．工程保險(xiǎn)：
投保期限、保險(xiǎn)范圍、投保金額、保險(xiǎn)賠償分配和保險(xiǎn)費(fèi)用承擔(dān)。
第十七條不可抗力
1．自然災(zāi)害：
除合同通用條款所列外，不可抗力還包括以下自然災(zāi)害：
（1）_________級(jí)以上持續(xù)_________天的大風(fēng)；
（2）有效波高超過(guò)_________米的波浪；
（3）____________毫米以上持續(xù)____________天的大雨；
（4）烈度____________以上的地震；
第十八條竣工驗(yàn)收與結(jié)算
3．現(xiàn)場(chǎng)清理：
（1）對(duì)乙方進(jìn)行清場(chǎng)的要求及乙方撤離時(shí)間。
（2）乙方未按要求清場(chǎng)及撤離，給予甲方賠償?shù)霓k法。
4．竣工資料：
（1）對(duì)竣工資料內(nèi)容的補(bǔ)充或修改；
（2）乙方提交竣工資料的份數(shù)。
第十九條工程保修
1．保修期限：
對(duì)工程保修期限的約定或個(gè)數(shù)。
2．保修金：
（1）保修金的數(shù)額
（2）甲方留置保修金的利率。
第二十條爭(zhēng)議、違約、索賠與賠償
3．索賠：
甲方明確授權(quán)監(jiān)理工程師的審核方式。
4．賠償：
賠償?shù)霓k法和標(biāo)準(zhǔn)。
第二十一條獎(jiǎng)勵(lì)
1．獎(jiǎng)勵(lì)：
（1）對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)情況的補(bǔ)充或修改；
（2）對(duì)各種獎(jiǎng)勵(lì)情況、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)勵(lì)方法的約定。
建設(shè)工程合同篇十二
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方就“虎門(mén)港xx倉(cāng)儲(chǔ)”建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工合作事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本《虎門(mén)港xx倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工合作合同》。
一、項(xiàng)目概況
二、項(xiàng)目規(guī)模
項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積34803m2，總建筑面積51300m2，其中1號(hào)倉(cāng)庫(kù)34200m2，2號(hào)倉(cāng)庫(kù)17100m2。
三、項(xiàng)目確定標(biāo)準(zhǔn)
以上項(xiàng)目詳細(xì)準(zhǔn)確情況以有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。
四、合作方式
（一）甲乙雙方按共同投資、共同受益的原則進(jìn)行合作；
（二）甲乙雙方按50：50投資比例出資（所出資金包括但不限于貨幣、建設(shè)所需的機(jī)具、設(shè)計(jì)施工技術(shù)等），具體甲方出資方式為：乙方出次方式為：
（三）甲乙雙方按投次比例分配盈利。
五、合作項(xiàng)目期限和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
（一）項(xiàng)目開(kāi)竣工時(shí)間
本合同約定項(xiàng)目預(yù)計(jì)在年內(nèi)完成。具體項(xiàng)目工程的開(kāi)竣工時(shí)間將根據(jù)建設(shè)方工期的要求確定，詳見(jiàn)《工程建設(shè)施工合同》。
（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)建設(shè)方項(xiàng)目提出的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程技術(shù)規(guī)范確定。
六、雙方的工作內(nèi)容
（一）甲方的基本工作內(nèi)容
2、按本合同及各項(xiàng)目合同向乙方支付相關(guān)費(fèi)用。
（二）乙方的基本工作內(nèi)容
1、提供預(yù)鑄工程所需的設(shè)備及工程設(shè)計(jì)、簽證、安裝；
2、預(yù)鑄工程各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)，相關(guān)施工、技術(shù)人員的培訓(xùn)。
七、雙方的權(quán)利義務(wù)
（一）甲方的權(quán)利義務(wù)
1、甲方權(quán)利：
（1）有權(quán)對(duì)項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、移交過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；
（2）有權(quán)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)行總協(xié)調(diào)，并按子項(xiàng)目合同約定管理；
（4）有權(quán)委托監(jiān)理工程師對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理；
（5）有權(quán)對(duì)材料和設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督、審查和確認(rèn)；
（6）管理各子項(xiàng)目合同約定的其他權(quán)利。
2、甲方義務(wù)：
（1）按本合同及各子項(xiàng)目合同工程款的請(qǐng)款、結(jié)算、支付；
（2）負(fù)責(zé)本工程、子項(xiàng)目工程與其他工程的接口管理協(xié)調(diào)工作；
（3）負(fù)責(zé)與政府部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。
（二）乙方的權(quán)利義務(wù)
1、乙方的權(quán)利
（1）有權(quán)對(duì)項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、移交過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；
（2）有權(quán)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并按子項(xiàng)目合同約定管理；
（4）有權(quán)委托監(jiān)理工程師對(duì)基礎(chǔ)工程等子項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理；
（5）有權(quán)對(duì)對(duì)基礎(chǔ)工程等子項(xiàng)目工程材料和設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督、審查和確認(rèn)；
（6）管理各子項(xiàng)目合同約定的其他權(quán)利。
2、乙方的基本義務(wù)
（3）接受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)監(jiān)督和管理；
（4）作為施工建設(shè)方其他應(yīng)盡的義務(wù)。
八、設(shè)備、材料采購(gòu)、工程款結(jié)算的基本原則
本合作合同項(xiàng)所有采購(gòu)、工程款（包括但不限于工作人員勞務(wù)費(fèi)）結(jié)算都必須經(jīng)甲乙雙方同意后方可支出，以書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn)。
九、分包的基本原則
基礎(chǔ)工程等子工程項(xiàng)目發(fā)包以低價(jià)中標(biāo)原則，乙方有權(quán)詢(xún)價(jià)、比價(jià)和監(jiān)督并推薦施工程單位。
十、違約責(zé)任
因其中一方違約造成另一方損失或被第三方追究責(zé)任的事件發(fā)生時(shí)，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部損失，包括行政處罰其他相關(guān)利益的損失。同時(shí)另一方有權(quán)依據(jù)項(xiàng)目合同約定追究違約方的違約責(zé)任。
十一、保密
1、當(dāng)事人一方對(duì)在訂立和履行合同過(guò)程中知悉的另一方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)同意，不得對(duì)外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用該商業(yè)秘密、技術(shù)秘密給另一方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。當(dāng)事人為履行合同所需要的信息，另一方應(yīng)予以提供。
2、除了根據(jù)合同履行義務(wù)或遵守適用法律所必需的以外，當(dāng)事人應(yīng)以私人的和保密的方式處理合同的細(xì)節(jié)。任何一方或其雇員、承包商、顧問(wèn)或代理人獲得的有關(guān)本項(xiàng)目的所有資料和文件（不論是財(cái)務(wù)、技術(shù)或其他方面），未經(jīng)另一方事先書(shū)面同意，不得向第三方透露或公開(kāi)。
十二、爭(zhēng)議解決
1、凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，合同雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。若協(xié)商達(dá)不成一致，可接受相關(guān)政府或有關(guān)主管部門(mén)主持協(xié)調(diào)。
2、若協(xié)商及調(diào)解不成，任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海市仲裁委員會(huì)或人民法院處理。
十三、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章，并且雙方提供的符合本合同條款約定的履約擔(dān)保后生效。
2、本合同一式份，甲方執(zhí)份；乙方執(zhí)份，均具有同等法律效力。
3、雙方未盡事宜可簽訂補(bǔ)充合同，與本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)工程合同篇十三
債權(quán)人與債務(wù)人之間就保證主合同債務(wù)的履行達(dá)成協(xié)議如下。
第一條主債務(wù)情況。
第二條債務(wù)人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、全面地履行主合同規(guī)定的義務(wù)。當(dāng)債務(wù)人不履行義務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)留置債務(wù)人同等價(jià)值的貨物，直到債務(wù)人全面履行義務(wù)時(shí)止。
第三條債權(quán)人留置貨物，應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)通知債務(wù)人。要求債務(wù)人在_____日內(nèi)履行主合同債務(wù)。
第四條債務(wù)人應(yīng)積極履行債務(wù)。在規(guī)定期限內(nèi)仍未履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)以留置物折價(jià)清償。處理留置物辦法如下：________________（可以拍賣(mài)，也可以由他人收購(gòu)）。
第五條留置擔(dān)保的責(zé)任范圍包括：_________________。
（一）主債務(wù)；
（二）債務(wù)人未履行債務(wù)而造成的違約金或者賠償金；
（三）為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的其他費(fèi)用；
（四）當(dāng)事人約定的其他費(fèi)用。
第六條債權(quán)人在扣除全部債務(wù)后，其剩余費(fèi)用應(yīng)于_____日內(nèi)退還債務(wù)人。
第七條因債權(quán)人超值留置貨物或者因留置物保管不善而造成債務(wù)人經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。
第九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。自主債務(wù)履行完畢時(shí)終止。
債權(quán)人：______________（簽章）債務(wù)人：______________（簽章）。
法定代表人：______________法定代表人：______________。
簽訂日期：___________年_____月_____日
簽訂地點(diǎn)：______________。
建設(shè)工程合同篇十四
建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合同。建設(shè)工程合同是工程承發(fā)包雙方實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)交易的重要方式和依據(jù)?！督ㄖā贰ⅰ逗贤ā泛汀顿|(zhì)量管理?xiàng)l例》對(duì)于建設(shè)工程合同都做出了明確的規(guī)定。其要點(diǎn)有：
建設(shè)工程的發(fā)包單位和承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書(shū)面合同?！逗贤ā访鞔_規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采取書(shū)面形式。因此，以口頭方式或其它形式訂立的建設(shè)工程合同不符合法律規(guī)定，是無(wú)效合同。合同履行時(shí)發(fā)包單位和承包單位應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定的義務(wù)，不按照合同約定履行義務(wù)的，依法承擔(dān)違約責(zé)任。
合同的主要內(nèi)容規(guī)定為：勘察、設(shè)計(jì)合同應(yīng)當(dāng)包括提交有關(guān)基礎(chǔ)資料和文件的條款；施工合同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括工程范圍、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；監(jiān)理合同應(yīng)當(dāng)包括發(fā)包方委托監(jiān)理的內(nèi)容、發(fā)包方與監(jiān)理方權(quán)力責(zé)任的劃分、監(jiān)理費(fèi)用及付款方式等條款。
建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)及時(shí)按照約定支付價(jià)款，發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告。發(fā)包人如逾期不支付，除按建設(shè)工程性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣(mài)的以外，承包人可以與發(fā)包方協(xié)議將該工程折價(jià)，也可以申請(qǐng)人民法院將該工程依法拍賣(mài)。折價(jià)和拍賣(mài)款，承包人享有優(yōu)先受償其被拖欠工程款的權(quán)利。
為了保護(hù)發(fā)包與承包雙方的合法權(quán)益，依照《合同法》、《建筑法》、《質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)部和國(guó)家工商局組織編寫(xiě)了建設(shè)工程施工合同文本等示范合同文本。以建設(shè)工程施工合同文本為例，其主要內(nèi)容如下：
協(xié)議書(shū)包括發(fā)承包雙方全稱(chēng)；工程概況；工程承包范圍和方式；合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；合同價(jià)款；組成合同的文件；甲方關(guān)于按照合同約定支付合同價(jià)款的承諾及乙方按照合同約定進(jìn)行施工、竣工交付工程及質(zhì)量保修的承諾；生效日期及條件。
通用條款是雙方都需認(rèn)可的詞語(yǔ)、合同文件和對(duì)于工程事務(wù)的處理方法。包括雙方的一般權(quán)利和義務(wù)；施工組織設(shè)計(jì)和工期；質(zhì)量與檢驗(yàn)；合同價(jià)款與支付；設(shè)備材料供應(yīng)；工程變更；竣工驗(yàn)收與結(jié)算；違約、索培和爭(zhēng)議；其他有關(guān)安全施工、發(fā)現(xiàn)文物及地下障礙物的處理方法、工程分包、不可抗力、保險(xiǎn)、擔(dān)保、合同解除、合同生效與終止的處理方法。
規(guī)定以上內(nèi)容和結(jié)合具體工程的一些特殊規(guī)定。
（1）乙方承攬工程項(xiàng)目一覽表；
（2）甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表；
（3）工程質(zhì)量保修書(shū)。
建設(shè)工程合同篇十五
委托人：監(jiān) 理 人：
經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第1條 委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本工程”)概況如下：
1、工程名稱(chēng)：** 橋改造工程 。
2、工程地點(diǎn)： * 區(qū)境內(nèi) 。
3、工程規(guī)模：橋梁全長(zhǎng)12米，寬5米 。
4、總 投 資： 。
第2條 本合同中的有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《標(biāo)準(zhǔn)條件》中賦予它們的定義相同。
第3條 下列文件均為本合同的組成部分：
1、監(jiān)理投標(biāo)書(shū)或中標(biāo)通知書(shū);
2、本合同標(biāo)準(zhǔn)條件;
3、本合同專(zhuān)用條件(包括補(bǔ)充合同)。
4、在實(shí)施過(guò)程中雙方共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
第4條 監(jiān)理人向委托人承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔(dān)本合同專(zhuān)用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第5條 委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理人支付報(bào)酬。
第6條 本合同自 年 月 日開(kāi)始實(shí)施，至本工程備案驗(yàn)收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日 天)。
第7條 本合同一式 陸 份，均具有同等法律效力，其中，委托人 三 份，監(jiān)理人 三 份。
委 托 人： 監(jiān) 理 人：
(簽章) (簽章)
住 所： 住 所：
法定代表人：(簽章) 法定代表人：(簽章)
代 表： 代 表：
開(kāi) 戶 銀行： 開(kāi) 戶 銀行：
賬 號(hào): 賬 號(hào):
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
本合同簽訂于： 年 月 日
建設(shè)工程合同篇十六
用工方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
聘用方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
從事建筑勞務(wù)工作，甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上訂立本合同。
1、該合同簽訂后，甲乙雙方即確定了勞務(wù)用工關(guān)系。
3、合同有效期：自簽訂本合同即日起生效，有效期為一年。
4、該合同期滿，如甲方繼續(xù)留用乙方，可續(xù)簽合同。甲方不再留用，該合同即時(shí)終止;。
5、該合同期內(nèi)乙方要求辭職，應(yīng)提前7日以書(shū)面形式通知甲方。
1、乙方要服從甲方的工作安排，按甲方確定的崗位職責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作。
2、乙方要遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度和國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定。
3、乙方要認(rèn)真執(zhí)行《崗位責(zé)任制度》、《安全操作規(guī)程》，杜絕各類(lèi)事故發(fā)生。如違反安全操作規(guī)程、違章作業(yè)，出現(xiàn)工傷事故，本人應(yīng)負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。
4、乙方在聘用期間不得損害甲方利益，出于個(gè)人行為而給甲方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的，乙方必須承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
1、乙方在甲方工作期間，甲方按《勞動(dòng)法》規(guī)定予以支付工資報(bào)酬。
2、甲方用工期間要建立考勤簿，無(wú)償為乙方發(fā)放濰坊市建設(shè)行政主管部門(mén)印制的《勞務(wù)工資管理手冊(cè)》。
3、乙方必須按規(guī)定的勞動(dòng)日出滿勤，缺勤者必須提前一天以書(shū)面的形式向甲方請(qǐng)假，否則按曠工處理。凡缺勤者均扣發(fā)當(dāng)日工資，缺勤超過(guò)10天，按不勝任崗位工作予以解除勞務(wù)合同。
甲方根據(jù)工作需要，向乙方提供必要的生活住宿條件及勞動(dòng)工具和勞保用品，乙方離開(kāi)時(shí)需將勞動(dòng)工具歸還甲方。
1、甲方的工資分配應(yīng)遵循按勞分配的原則;執(zhí)行定時(shí)工資制的，甲方每月以貨幣的形式支付乙方工資，工資以個(gè)人施工平方量或日工資計(jì)算，隨市場(chǎng)價(jià)格調(diào)動(dòng)。
2、甲方支付乙方工資應(yīng)遵循按月發(fā)放、足額發(fā)放、本人領(lǐng)取、現(xiàn)場(chǎng)公示的原則。
1、乙方違反甲方勞動(dòng)紀(jì)律、規(guī)章制度的;。
2、因乙方失職，給甲方利益造成損失的;。
3、不服從甲方的工作分配，有違法、違紀(jì)行為者;。
4、不執(zhí)行《崗位責(zé)任制度》、《安全操作規(guī)程》，造成質(zhì)量和安全責(zé)任事故者;。
5、隱瞞身體健康情況并影響工作者;。
6、乙方被依法追究刑事責(zé)任或勞動(dòng)教養(yǎng)的;。
7、有違法違紀(jì)行為的。
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
2、本協(xié)議未盡事宜，根據(jù)國(guó)家其他相關(guān)法律執(zhí)行，并經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致后，進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。
3、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4、本協(xié)議所稱(chēng)甲方必須是具備建筑施工資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè)，乙方必須是年滿18周歲身體健康的中華人民共和國(guó)公民。
5、本協(xié)議是乙方維護(hù)自身合法權(quán)益索要?jiǎng)趧?dòng)報(bào)酬的依據(jù)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/11100885.html】
