最熱合同糾紛再審申請書大全（17篇）

合同的簽訂可以有效避免糾紛和誤解的發(fā)生，提高交易的可靠性。合同中的爭議解決機制應如何設定？如果遇到合同履行中的問題，雙方應當及時協(xié)商解決，以避免糾紛的發(fā)生。

合同糾紛再審申請書篇一

一、現將本文書的制作要點介紹如下：

1.首部。

(1)注明文書名稱。

(2)反申請人和被反申請人基本情況。

(3)案由：寫明反申請人針對何糾紛提出仲裁反請求。

2.正文：主要寫明反申請人提出仲裁反請求的具體請求項及所依據的事實和理由。

(1)反請求事項;

(2)事實和理由。

3.尾部。

(1)致送仲裁機構名稱。

(2)反申請人簽名。反申請人為法人或其他組織的，應加蓋單位公章。

(3)反申請日期。

(4)附項。

二、格式：

仲裁反申請書

反申請人(本案被申請人)：

被反申請人(本案申請人)：

案由：

反請求事項：

事實與理由：

此致

仲裁委員會

反申請人：

年月日

附：1.證據份;

2.本反申請書副本份。

范例1：

仲裁反申請書

反申請人(本案被申請人)：××市××有限公司

地址：××省××市××路××號

法定代表人：a職務：總經理

委托代理人：b××律師事務所律師

被反申請人(本案申請人)：××經貿公司

地址：××省××市××路××號

法定代表人：c職務：總經理

案由：貨物買賣合同糾紛

反請求事項：

1.付清剩余購物費××萬元;

2.補付貨物調價款××萬元人民幣。

事實和理由：

(應祥述，此略。)

此致

××市仲裁委員會

反申請人：××市××有限公司

法定代表人：a

××年××月××日

附：1.××市政府所下達《關于××年××的通知》;

2.××市××管理辦公室關于反申請人××的審核報告。

范例2：

一、請求事項：

履行合同

二、事實、理由及證據：

xxx年x月30日，雙方簽訂一份基本建設承包合同。主要內容：

1.接樓房538.08平方米，核算造價每平方米為人民幣210元，(包干)總計

是111316.80元;

2.原三樓的電器維修為4994.12元;

3.土建工程維修為18800.18元;

4.新建四樓增墻工程為3275.77元;這一項目是××市一商局設計室xxx年x月15日“技術變更通知單”增加決定的。

5.木屋面改變?yōu)槠轿蓓斔嗝?，造價差為人民幣22608.83元。此項改變工程是依據省建委標準化設計室(1986年1月15日文件)和省某工廠接樓技術鑒定決定的。

以上各項工程造價合計人民幣160995.70元。

證明文件：(1)建設承發(fā)包合同復制件一份。(2)市一商局設計室技術通知單復制件一份，(3)省建委對某工廠接樓技術鑒定復制件一份。

上記雙方簽訂的.承發(fā)包合同所有建筑工程造價，都是按實際工、料計算出來的。但依×市建工局、市建行聯合文件×建工字(1986)第78號關于貫徹執(zhí)行省建委、建行黑建經(1986)第18號文件的補充規(guī)定中：

一、關于建筑材料預算價格的調整——(二)調整辦法中“6”之規(guī)定執(zhí)行。“差”為材料調差金額18234.83元;人工費調差為2750.94元;管理費增調為2226.95元;增加現金5600.09元。

以上總記：189808.49元。申請方除收到人民幣壹拾貳萬肆仟元外，被申請方尚欠陸萬伍仟捌百零捌元肆角玖分，拒不清償。

對此，我方認為：在建設承包合同中凡屬國家頒布的法令和有關機關下達的規(guī)定，一切被法律承認的經濟權利主體都有無條件遵照履行的責任和義務。本案申請方的請求，均有文件規(guī)定，因此被申請方的拒付款額是無理的。為此，提起仲裁申請，希望給予仲裁解決。

此致

頒布單位:國家工商管理局

頒布日期:xxx

合同糾紛再審申請書篇二

申訴人：

申訴人名稱：_________地址：________________

法定代表人：姓名：______職務：______________

住址：________________電話：____

委托代理人：姓名：______性別：_____年齡：____

工作單位：______________職務：____

住址：________________電話：____被訴人：

被訴人名稱：_________地址：________________

法定代表人：姓名：______職務：________________

案由：_________________________________

申請理由和要求：____________________________

為此，特向你會申請仲裁。

此致

_________經濟合同仲裁委員會

申訴人：________(蓋章)

法定代表人：______(簽章)

____年__月__日

合同糾紛再審申請書篇三

申請人：

法定代表人：

委托代理人：

被申請人：

法定代表人：

仲裁要求：

一、立即支付貨款_________元。

二、賠償損失費_________元。

事實與理由：

_______年____月____日，被申請人_______省_______市房地產開發(fā)公司與我廠在_______市簽訂銷合同一份，采購我廠生產的`鋼窗_________副。合同對鋼窗的質料、規(guī)格、數量和單價都作了明確約定，交貨日期為_______年_____月份。我廠按期向被申請人交付了鋼窗并經過合格驗收，但對方卻遲遲不支付貨款，后又稱有部分鋼窗不符合市場變化的影響，公司資金緊張，一時難于支付貨款。由于_______房地產開發(fā)公司違約拒不支付貨款，我廠幾次到_______省_______市往返交涉，給我廠造成了很大的經濟損失。

由于上述情況，根據原合同中約定的仲裁條款，特申請_______仲裁機構予以仲裁。

此致

_______仲裁委員會

申訴人：_______市鋼窗廠

_______年_____月_____日

合同糾紛再審申請書篇四

申請人：郭天雨，男，19xx年5月23日出生，漢族，湯陰縣城關鎮(zhèn)張莊村人，現在湯陰縣社會醫(yī)療保險中心工作。

被申請人：張國祥，男，成年，湯陰縣城關鎮(zhèn)張莊村村民，住該村。

請求事項

請求對我與被申請人的宅基地使用權糾紛依法進行調解處理，是我能順利的建房。

事實和理由

1998年根據湯陰縣城關鎮(zhèn)張莊村總體規(guī)劃，我的宅基地影響規(guī)劃，經村兩委研究決定，為我重新方一處宅基地。

此致

敬禮!

xuexila

20xx年x月x日

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印

推薦度：

點擊下載文檔

搜索文檔

合同糾紛再審申請書篇五

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其相關的法律法規(guī)，遵循平等、自愿、誠信的原則，甲方將該工程泥水工、木工、外架工、鋼筋工制安工程承包給乙方，雙方達成如下協(xié)議：

第一條 工程承包的工作內容

(一)泥工工程內容

1、乙方須按設計施工圖、設計變更通知、施工圖紙會審等涉及的全部泥水施工內容(不含室內裝修)。

2、以該工程滴水面為參照物，滴水面以內從樁基開始，該工程一切混凝土砂漿攪拌、澆注、養(yǎng)護由乙方負責。

3、以該工程的滴水面為參照物，滴水面以內砌磚、內外墻抹灰、貼外墻磚、水泥、砂、磚二次搬運、施工腳手架的安拆，由乙方負責。

4、乙方自己提供泥水工種所需要的塔吊、攪拌機、振動棒及泥水工一切的操作工具和機械設備，乙方自行負責設備的安拆、操作、維修保養(yǎng)。

5、乙方在修建中須清理完每層樓的建筑垃圾，再進入下道工序。

6、甲方提供該工種所需主材(沙石、水泥、磚、瓷磚)。

(二)木工工程內容

1、乙方須按設計施工圖、設計變更通知、施工圖紙會審等涉及的全部木工工程施工內容。

2、以該工程滴水面為參照物，滴水面以內的現澆混凝土的木模制作、安裝、加固、拆模由乙方負責，回庫材料必須按甲方指定位置堆放。

3、該工程木工工種所涉及的主材(模板、杉桿、方條)、耗材(釘子、鐵絲)、二次搬運由乙方負責。

(三)外架工工程內容

1、乙方須按設計施工圖、設計變更通知、施工圖紙會審等涉及的全部外架工程施工內容。

2、乙方只負責外架的安拆和立網、平網的安拆、二次轉運。

3、甲方負責外架工程所涉的主材(鋼管、扣件、安全網、跳板)。

(四)鋼筋工工程內容

1、乙方須按設計施工圖、設計變更通知、施工圖紙會審等涉及的全部鋼筋工工程施工內容。

2、該工程以滴水面為參照物，滴水面以內該工程所涉及鋼筋制作、安裝工作由乙方負責。

3、乙方負責鋼筋工程所要的設備(焊機、彎曲機、切割機、對焊機)、耗材(電焊條、切割片、軋絲)。

4、甲方負責鋼筋工程的主材(鋼筋、對接頭、焊渣)。

第二條 合同工期

開工日期年月

第三條 合同價款

本工程的建筑面積約為43000m2，四大班組按房屋建筑面積每平方米 貳佰玖拾捌 元整)計價，結算時按施工圖紙建筑面積為準。該價格包含工人工資、塔吊、攪拌機等設備的機械費用和安全費、因工殘廢(5000元以內)、勞*福利、趕工費。

第四條 付款方式

兩幢每層主體完成現澆板結束后，甲方按每層總工程款(元/m2每層總建筑面積)70%支付給乙方，依此類推;貼外墻磚和室內抹灰完工后，撥付總工程款的25%，現場清理完畢撥付工程款的4%，剩余1%待工程完工驗收后，一年內無質量問題付清。本工程所涉及的稅費，乙方不出據發(fā)票，由甲方負責。

第五條 安全施工、重大事故處理

1、甲、乙雙方必須貫徹執(zhí)行國家和政府、行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)及各項規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工。

2、乙方在安全施工中必須做到安全生產、文明施工，嚴格遵守安全技術規(guī)程，乙方領頭人、班組長隨時對工人進行安全教育;必須安全作業(yè)，嚴禁酒后上崗、老弱病殘上崗。

3、搭建施工電線必須使用電工搭接。

4、乙方在施工中，若發(fā)生安全事故，造成了傷、殘亡等安全事故，總費用在5000元以下由乙方負責經濟和法律責任，總費用5000元以上的由甲方負經濟和法律責任。

5、乙方人員進入施工現場過程中，要求人人佩戴安全帽，凡是違反此條的，工人每次罰款10元，班組長罰款50元。

第六條 工程質量及標準

乙方在施工過程中必須按照圖紙設計要求和指定的圖集施工，不得粗制濫造，嚴格按照驗收規(guī)范施工，對不合格的制作產品返工費用及材料損失皆由乙方承擔，每道工序經有關部門技術人員驗收合格后方可進行下道工序施工。在施工中-保質保量，若發(fā)生質量問題造成的經濟損失全部由乙方承擔。

對框架和現澆結構的現澆構件、制模作如下規(guī)定：

1、所有獨立柱的軸線位移、垂直度在一層內的誤差均應控制在規(guī)范范圍內。

2、現澆梁的軸線位移不得超過規(guī)范要求，垂直度誤差不得超過規(guī)范要求，需起弧的大梁，按規(guī)范要求起弧。

3、現澆板、梁的水平誤差不得超過規(guī)范要求(除起弧現澆外)。

以上1、2、3條的規(guī)定的誤差值嚴格控制，在施工過程中要隨時檢查及早發(fā)現，發(fā)現后馬上進行補救措施，如不及時處理，一旦澆注成后無法補救，嚴重造成的損失概由乙方負責。在澆注成型后檢查若突破上述規(guī)定值，不合格超過三處和跟不上施工進度，乙方無條件退場，工資按完成驗收合格工程量的50%結算。在支撐時一定要牢固可靠，因加固不牢的混凝土突爆，在撤模后立即自覺將部分打掉達到合格標準，若乙方不打，事后甲方安排人打，工資從乙方工程款中扣除。

第七條 雙方的責任和義務

(一)甲方責任和義務

1、負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場及維護維修，負責工程施工的組織與協(xié)調及技術質量、安全等方面的交底。

2、負責基礎的開挖、地梁開挖(含塔吊基礎)。

3、負責工程用水電安裝至分幢樓層處。

4、負責于術資料和辦理施工洽商。

5、負責解決施工中存在和發(fā)生爭議的技術問題。

6、負責本工程中各工程、工序間的協(xié)調與配合，若發(fā)現問題應向乙方提出書面整改意見。

7、本工程甲方的施工代表為理協(xié)調工作，乙方施工代表為組織協(xié)調。

(二)乙方的責任和義務

1、乙方對與其確定勞動關系的作業(yè)工人必須認真審查，保證人員的政治素質、身體素質和技術水平，工人年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲。

2、乙方需將其作業(yè)人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號及身份證號碼)，作為本合同附件。

3、在施工生產過程中，乙方必須保證人員相對穩(wěn)定，不能隨意變更備案人員，人員變動率小于，服從發(fā)包人的統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一調動。

4、當乙方因故不能保證連續(xù)生產時，乙方在不影響甲方生產任務的前提下，可將隊伍進行臨時調整，對所調整人員應向甲方出具書面通知，并辦理變更手續(xù)。

5、乙方必須按施工圖紙及說明施工，如有合理化建議應征得甲方同意，并辦理書面洽商變更手續(xù)后方可改動施工。在施工中應注意保護成品、半成品、愛護使用甲方提供的機械設備及其工具。

6、乙方應對作業(yè)工人進行安全生產、食品衛(wèi)生、交通安，負責日常施工管負責現場安排工作、全及參防煤氣中毒等方面的教育，自覺遵守甲方現場管理規(guī)定，服從甲方有關人員的指導、教育、監(jiān)督和檢查，并及時向甲方提供有關情況和資料。

第八條 保證金協(xié)議

1、在甲、乙雙方簽訂合同時，乙方須向甲方繳納保證金，乙方先預付定金元(大寫：，乙方進場時再付余下的保證金。

2、保證金退訂協(xié)議：完成兩幢工程進度的第一層，退付，以此類推，到主體工程結束，無息退還全額保證金。

第九條 違約責任

甲、乙雙方都必須遵守以上合同條款，不得違約，若一方違約，由違約方賠償守約方人民幣 壹萬 元。

第十條 本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，備案一份，雙方簽字后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

合同糾紛再審申請書篇六

法定代表人：李**

職務：董事長

住所：上海浦東新區(qū)**路***號，

郵政編碼：20xx**

委托代理人：上海市嘉華律師事務所李居鵬律師

被申請人：中國××團有限公司六盤水分公司

法定代表人：王××

住所：貴州省六盤水市××路×號，

郵政編碼：553000

聯系電話：××××××

仲裁請求：

1.裁決被申請人向申請人支付合同貨款rmb176,960.00元。

2.裁決被申請人向申請人支付逾期付款的違約金rmb5,308.8元。

3.由被申請人承擔本案的全部仲裁費用。

事實與理由：

被申請人自20xx年開始20xx年止，先后向申請人采購了總金額為240,960元的adsl終端設備。申請人已經履行了全部合同義務，被申請人于20xx年11月20日支付了64,000元，此后再未付款，至今共欠申請人176,960.00元(大寫壹拾柒萬陸千玖佰陸拾元整)，雖經申請人多次催要，被申請人仍然拖欠至今不予支付。

依據銷售合同第12.2條之約定，上述未付款之逾期違約金，應按逾期付款金額的3%計算，共計5,308.8元，應由被申請人支付于申請人。

上海仲裁委員會

****股份有限公司

法定代表人：

年月日

相關閱讀：

一、現將本文書的制作要點介紹如下：

1.首部。

(1)注明文書名稱。

(2)反申請人和被反申請人基本情況。

(3)案由：寫明反申請人針對何糾紛提出仲裁反請求。

2.正文：主要寫明反申請人提出仲裁反請求的具體請求項及所依據的事實和理由。(1)反請求事項;(2)事實和理由。

3.尾部。

(1)致送仲裁機構名稱。

(2)反申請人簽名。反申請人為法人或其他組織的，應加蓋單位公章。

(3)反申請日期。

(4)附項。

二、格式：

仲裁反申請書

反申請人(本案被申請人)：

被反申請人(本案申請人)：

案由：

反請求事項：

事實與理由：

此致

仲裁委員會

反申請人：

年月日

附：1.證據份;

2.本反申請書副本份。

合同糾紛再審申請書篇七

被訴人名稱：_________地址：________________

法定代表人姓名：______職務：________________

案由：_________________________________

申請理由和要求：____________________________

為此，特向你會申請仲裁。

此致

_________經濟合同仲裁委員會

申訴人：________(蓋章)

法定代表人：______(簽章)

____年__月__日

合同糾紛再審申請書篇八

申請人：

被申請人：

地址：

法定代表人：

請求事項：

4、請求裁決被申請人承擔本案仲裁費、工程質量鑒定費、工程造價咨詢服務費等。

事實和理由：

xxxx年8月12日，申請人為裝修位于xx市×××小區(qū)一棟別墅(面積為640m2)，向三家裝飾公司進行定向招標，因被申請人證照齊全，具備施工資質，且工程設計符合申請人意愿，競標價與標底相近，最終中標。被申請人提出，該裝修工程采取包設計、包材料、包工的三包方式，工程總價款為664000元，簽約時申請人主動增加6000元為不可預見費，正式簽約的價格為670000元整，工期為100天，從xxxx年9月20日起至xxxx年12月31日止，違約責任為被申請人每延誤一日交工，向申請人支付工程總價款千分之二的違約金等等。合同簽訂后，申請人依約于xxxx年9月27日、9月28日分兩次向被申請人共支付了268000元，被申請人開始進場施工。在施工過程中，發(fā)現被申請人的領工、設計及施工人員全是臨時組合的，工人現用現找，設計尺寸連連出錯，采購材料全拿回扣，施工材料劣質低檔，工地管理一片混亂，裝修質量屢出問題。申請人幾次決定讓被申請人退場，但被申請人經理鄭舉東一再表示會加強管理，充實力量，保證質量及工期。申請人考慮工程已經鋪開，解除合同會造成很大損失，故勉強同意其整頓、整改。但未到二期工程款付款時間，被申請人提出工程款用完，不提前付款可能會導致停工，無奈，申請人于xxxx年11月27日向被申請人支付了第二期工程款268000元，但付款后，工地設計、領工、材料員陸續(xù)走掉，工程進入無序狀態(tài)，以至于現場連施工圖紙都找不到，工程質量問題越來越突出，被申請人經理鄭舉東也借故回廣東不露面，新派一個姓林的領工，工程干干停停，工地最少時只有兩人干活，雖經多次交涉，被申請人只做空頭保證，工地局面沒有任何改觀，一直持續(xù)到xxxx年1月24日工程隊停工，室內裝修也只完成了三分之二，且大部分裝修不合格，主要體現為墻紙開邊發(fā)霉，墻面凹凸不平，陽臺屋頂漏水，油漆全部作廢。在申請人的再三催促下，被申請人經理鄭舉東才返回xx，又提出只要付了尾款，保證達到申請人滿意，如工程款不足，自己掏腰包也要做好。當時工期已拖延二個多月，為了工程盡快整改及完工，申請人只得于xxxx年2月1日支付了全部尾款134000元。第二天工地雖恢復施工，但工地仍無設計人員，也無領工指導，施工仍在無序中進行。綠化項目換了兩個工程隊都未做完就撤了，圍墻工程申請人只好自己外包了，預算中的電照、衛(wèi)生間配件均以無錢購買為由不給安裝，申請人只能自己另行購買安裝，最后連被申請人的.經理鄭舉東也再次躲回廣東。xxxx年5月份工地基本停工，在申請人的嚴正交涉下，被申請人又提出先解決增加預算部分再開工，申請人嚴辭拒絕，被申請人于xxxx年6月2日草草收工，要求申請人驗收。xxxx年6月17日，申請人委托海南華碩工程造價咨詢有限公司代表申請人會同被申請人驗收，結果表明工程粗劣，材料低檔，連現場都未清理，如陽臺改造、家具油漆、成品門、塑鋼窗、水池防水等不合格項目多達69項，質量低劣之甚，數量之多，令人咋舌!xxxx年6月18日，申請人向被申請人出具了《初步驗收整改意見》，限被申請人七日內整改完畢，但被申請人僅對個別項目做些表面修復，敷衍了事!

此后，從xxxx年6月17日至12月2日，申請人又先后組織專業(yè)人員進行了四次驗收，并提出整改意見，但結果如出一轍，被申請人均不予理會。在此期間，被申請人為推脫責任，先后報來凈增項預算86270.116元、194637.33元、377560.89元、422958.14元，且要求先行結算，申請人考慮邊整改邊結算也可以，同意對其增減預算進行審核。工程這才開始整改，但被申請人只換了二樓走廊地磚，就把房門鎖死，再也不見蹤影。xxxx年7月24日，華碩公司代表申請人審核工程實際造價為545420元，被申請人見此惱羞成怒，又于xxxx年12月26日制作了一份《結算清算編制情況說明》，工程款由原來的670000元又增至1326218元之巨。為妥善解決問題，申請人于201月9日，組織專業(yè)人員對該《說明》再度審核，在充分考慮增項、減項、不合格項目三個因素后，由華碩公司進行重新審價，最后的結論是工程增項部分為146323.12元，未做減少部分為162058.13元，質量不合格扣減部分為157767.81元，事實證明：合格工程項目費用僅有496400.18萬元!因此，根據《合同法》第二百六十二條之規(guī)定，被申請人應賠償申請人經濟損失:173529.82元(670000-496470.18=173529.82元)。另外，依合同約定，被申請人應承擔延期交付違約金:402000元(300×0.002×670000=402000元)。

綜上所述，申請人認為，被申請人缺商德少誠信，為賺錢不顧工程質量，導致裝修工程無法驗收，延期交付長達十個月之久，并非法留置房產，導致該房產長期無人管理，損失與日俱增，申請人為彰揚法治，維護自己的合法權益，現依據合同約定仲裁條款，特向貴委提出申請，敬請依法裁決!

此致

xx仲裁委員會

申請人：

年月日

附：證據目錄一份

合同糾紛再審申請書篇九

發(fā)包人： (以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》以及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權利義務，保證雙方的合同目的得以實現，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同，據以共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

二、工程承包范圍及要求

承包范圍：

合理使用材料，以節(jié)約為原則，盡量利用能夠利用的材料，如亂割、亂扔施工材料，不聽管理人員阻止每次罰款200元，并賠償損失。如有違令不聽，甲方有權停止施工，一切責任由乙方自負。經甲方施工人員核實確認違反操作規(guī)程施工材料浪費的，責令工班進行整改開出罰款單進行公布，如整改及時到位，罰款可考慮減免，如整改不及時，甲方有權另外安排人員整改，按雙倍工資計酬，并在當月或結算時扣除。如阻撓甲方或施工管理人員，妨礙正常施工，采取加重處罰和清退處理。安全生產人人有責，安全生產是人命關天的頭等大事，完善安全生產保證措施是工地職工生命的保證。施工現場做到文明施工，互相尊重，職工宿舍要專人負責清掃，工具擺放有序，工作時間，施工現場須戴好安全帽，扣好帽帶，不得赤膊、穿拖鞋上班，如有違反每人次罰款50元，并責令改正。職工宿舍不能私接電線、燒電爐、賭博等，一經發(fā)現除沒收用電器、賭博資本外，每次罰款300元，并對班組嚴重警告。木工間及易燃、易爆物旁嚴禁吸煙，場內嚴禁大小便，如有發(fā)現者每人次罰款200元。工地上、工作中有矛盾時應及時上報項目部情況。嚴禁打架斗毆，鬧事者從重處罰，嚴重者移交當地公安部門處理。乙方應嚴格執(zhí)行國家、地方、工地的一切安全制度條例，若不遵守制度條例造成的一切事故，甲方概不負責，均有乙方自已承擔。同時要求乙方積極配合安全生產教育和安全檢查工作，做到防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，杜絕安全事故的發(fā)生。

以上如有未盡事宜，甲乙雙方另行協(xié)商，本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同糾紛再審申請書篇十

承包人：（以下簡稱甲方）

分包人：(以下簡稱乙方）

在周口市城管局、周口市東新區(qū)政府、周口市搬口辦事處的協(xié)調下，經業(yè)主周口銀龍水務公司的同意，中國水務集團渝泉水業(yè)有限公司將周口市南水北調東區(qū)水廠工程的圍墻工程分包給雙方就分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。

1、分包人資質情況

資質證書號碼：

發(fā)證機關：

資質專業(yè)及等級：

復審時間及有效期： 20 年 月 日

法人代表或授權委托人：

2、分包工作對象及提供勞務內容

工程名稱： 周口市南水北調東區(qū)水廠工程

工程地點： 周口市東新區(qū)

分包范圍： 水廠工程的圍墻工程(僅限圍墻)

3、分包工作期限

開始日期：(按政府要求) 年 月 日，結束日期： 年 月 日。(除黏貼花崗巖外，其余工作必須在20xx年4月20號之前完成)

4、質量標準

工程質量：按國家現行的《建筑安裝施工程工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，本工作必須達到合格的質量評定等級。

5、合同文件及解釋順序

組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

6、標準規(guī)范

本合同標準規(guī)范如下：

(1)建筑工程安全管理條例

(2)建筑工程施工及驗收規(guī)范 本合同; 本合同附件及補充協(xié)議等相關約定;

7、圖紙

7.1工程總承包人應在分包工作開工天前，向分包人提供圍墻圖紙?zhí)住?/p>

8、項目經理

8.1工程總承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為，職務 項目經理 。

8.2分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為：職務： 。

9、工程總承包人義務

9.2向分包人提供相應的水準點與坐標點控制的位置;

9.6按本合同約定，按時向分包人支付分包工程款;

10、分包人義務

10.2分包人根據進度計劃的要求，及時向工程承包人提交施工計劃，以及與完成施工計劃相應的勞動力安排計劃。

10.11分包人應為施工場地內自由人員生命財產和施工機械設備辦理保險，并支付保險費用，保險事故發(fā)生時，分包人有責任采取必要的措施，防止或減少損失;分包人在施工過程中發(fā)生的安全事故與工程總承包人無關，由此造成對工程總承包人影響和損失的，均由分包人全額承擔。

11、施工驗收

11.1分包人應確保所完成施工的質量，符合本合同約定的質量標準。分包人應按規(guī)范要求在隱蔽工程前及施工完畢，應向工程承包人提交隱蔽工程報告或完工報告，通知工程承包人驗收;工程承包人應在收到分包人的上述報告后2天內告知監(jiān)理及業(yè)主，要求業(yè)主、監(jiān)理對分包人施工成果在7天內進行驗收，驗收合格或者在上述期限內未組織驗收的，視作分包人已經完成。但隱蔽工程驗收結果或工程竣工驗收結果表明分包人施工質量不合格時，分包人應負責無償修復，不延長工期，并承擔由此導致的工程總承包人的相關損失。

11.2工程竣工經驗收合格后，在質量保修期內的質量保修責任仍由分包人承擔。

12、工程的計價方式及支付方式

12.2由于本分包工程的施工時間短，因此本工程無預付款，全部工作完成(包括資料的移交)。根據工程量、形象進度，乙方可向甲方借款(每次借款不超過已完成工程量的80%)。驗收合格后7天內，分包方根據本合同及建筑工程的正式發(fā)票向工程承包人要求支付工程款，工程承包人在收到分包人的全部合格資料后7天內支付工程總價款的95%。余款5%作為工程保修金，質保期滿后7天內付清(無息)。

12.3保修期內由于分包方不履行保修義務的而引起工程承包人發(fā)生的相關費用在質保金中扣除。

13、合同份數

14、補充條款

15、合同生效

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同糾紛再審申請書篇十一

申請人：(姓名)，(性別)，(民族)，(出生年月)年月日出生，公民身份號碼，住址，聯系電話。

被申請人：(姓名)，(性別)，(民族)，(出生年月)年月日出生，公民身份號碼，住址，聯系電話。

(若當事人為法人或其他組織)

(公司或單位名稱)，住所地，組織機構代碼，法定代表人，職務，

聯系電話。

仲裁請求(即所請事項)：1、請求被申請人償還申請人借款人民幣xx萬元，并按同期同類銀行貸款利率支付利息(自20xx年xx月xx日起至實際還款之日止);2、請求被申請人承擔申請人為實現債權而支付的律師費;3、請求被申請人承擔本案的仲裁費用。

事實與理由(即案件糾紛發(fā)生過程的簡要描述及提出仲裁請求事項所依據的`理由)：20xx年xx月xx日，被申請人向申請人借款人民幣xx萬元，并于同日向申請人出具了一張借條，上面載明被申請人向申請人借款人民幣xx萬元，并約定如因執(zhí)行本借款發(fā)生爭議，由泉州仲裁委員會石獅分會仲裁。經申請人多次催討，被申請人仍未歸還。為維護自己的合法權益，特向貴會提出仲裁申請。

此致

泉州仲裁委員會石獅分會

申請人：

年月日

合同糾紛再審申請書篇十二

申請書

申請人名稱：樂山市金源紡織有限責任公司

法定代表人：袁金平

委托代理人：李泉

被申請人名稱：樂山市恒嘉紡織有限責任公司

法定代表人：江長清

委托代理人：黃偉

爭議的主要事實：

申請方與被請方于20xx年9月10日簽訂棉紗

購銷合同

調解結果：

經查明：此產品與雙方封存的樣品相符，應視為合同約定的質量。經本局主持調解，雙方共同協(xié)商，達成協(xié)議如下：

一、申請方所發(fā)棉紗中除含有紅顏色部分價值1千元的貨品應退回申請方外，其余貨品由被申請方收購。

二、20xx年9月10日雙方所訂購銷合同，自本協(xié)議成立之日起終止。

三、被申請方所欠申請方貨款二十九萬九千元于20xx年11月底前付清。

四、其他無爭議。

本調解書與裁決書具有同等法律效力。

申請方代理人：

被申請方代理人：

此致

敬禮!

20xx年x月x日

申請人：郭天雨，男，19xx年5月23日出生，漢族，湯陰縣城關鎮(zhèn)張莊村人，現在湯陰縣社會醫(yī)療保險中心工作。

被申請人：張國祥，男，成年，湯陰縣城關鎮(zhèn)張莊村村民，住該村。

請求事項

請求對我與被申請人的宅基地使用權糾紛依法進行調解處理，是我能順利的建房。

事實和理由

1998年根據湯陰縣城關鎮(zhèn)張莊村總體規(guī)劃，我的宅基地影響規(guī)劃，經村兩委研究決定，為我重新方一處宅基地 。

此致

敬禮!

20xx年x月x日

申請人：姓名(或用人單位名稱) 性別：

地址 ： 職務(崗位)：

法定代表人： 職務：

委托代理人：

被申請人：姓名(或用人單位名稱) 性別：

地址： 職務(崗位)：

法定代表人： 職務：

委托代理人：

事由：因××××××××(事由)產生爭議，申請調解。

調解請求：

事實與理由：

為此，向×××勞動爭議調解委員會申請調解，請依法調解。

此致

敬禮!

20xx年x月x日

合同糾紛再審申請書篇十三

申請人：郭天雨，男，19xx年5月23日出生，漢族，湯陰縣城關鎮(zhèn)張莊村人，現在湯陰縣社會醫(yī)療保險中心工作。

被申請人：張國祥，男，成年，湯陰縣城關鎮(zhèn)張莊村村民，住該村。

請求事項

請求對我與被申請人的宅基地使用權糾紛依法進行調解處理，是我能順利的建房。

事實和理由

根據湯陰縣城關鎮(zhèn)張莊村總體規(guī)劃，我的宅基地影響規(guī)劃，經村兩委研究決定，為我重新方一處宅基地。

此致

敬禮!

xuexila

20xx年x月x日

合同糾紛再審申請書篇十四

上訴請求：

1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。

2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。

上訴理由：

一、一審判決認定事實錯誤

1、一審法院對***有限公司通過銀行給***股份有限公司的60000元匯款的認定有錯誤。

首先，上訴人與被上訴人并未在協(xié)議書中約定由第三人***有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補充協(xié)議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據與法律依據。

其次，根據《合同法》第八條“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意”的規(guī)定，而被上訴人并沒有已經履行清償貨款義務的證據，也沒有上述義務已轉移給第三人承擔的相關證據，法官僅根據推論就認定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實為根據”的法律基本原則。

2、一審法院對貨款59820元的性質認定有錯誤。

首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為***集團湖南分公司，與***股份有限公司是兩個不同的公司，不符合證據的關聯性標準。

其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是復印件，來源不明，真實性值得考慮;而且，僅憑對賬單并不能就此認定59820元為***集團湖南分公司擅自扣除的稅金，事實上，這59820元應為被上訴人向***集團湖南分公司所支付的貨款，屬于貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認可。

再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的，那么以此來要求抵銷雙方在4月30日對欠款149581.2的對賬確認函，也已經過了訴訟時效。

二、一審判決適用法律錯誤

1、一審法院根據《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第(八)項規(guī)定，認定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息于法無據屬適用法律錯誤。

根據特別法優(yōu)于一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規(guī)定的'，應優(yōu)先適用《合同法》。而本案屬于典型的買賣合同糾紛，根據《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”與第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失”的規(guī)定，被上訴人應當支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。

2、一審法院對證據的審核認定適用法律錯誤。

首先，《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關系成立并生效的一方當事人對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任;主張合同關系變更、解除、終止、撤銷的一方當事人對引起合同關系變動的事實承擔舉證責任”。被上訴人應當對合同的履行承擔舉證責任。在本案中，被上訴人并不能就已經清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據證明，所以應該承擔不能證明的后果。

其次，根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第十條“當事人向人民法院提供證據?應當提供原件或者原物。如需自己保存證據原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經人民法院核對無異的復制件或者復制品”，第六十九條第四項“無法與原件、原物核對的復印件、復制品不能單獨作為認定案件事實的依據”，第七十三條“雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據但都沒有足夠的依據否定對方證據的人民法院應當結合案件情況，判斷一方提供證據的證明力是否明顯大于另一方提供證據的證明力，并對證明力較大的證據予以確認”。在本案一審質證中，被上訴人已對我方提供的證據4、證據5的真實性沒有異議，而兩證據足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的證據3即四份對賬單的真實性存在異議，而對方也沒有足夠證據證明其真實性，所以根據證據蓋然性優(yōu)勢原則，應對我方證據進行確認并以此為依據進行判決。

綜上所述，一審判決認定事實錯誤，適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規(guī)定，請求貴院撤銷***人民法院大民初字第305號判決，并請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預期利息以及承擔本案一、二審全部訴訟費用。

此致

***中級人民法院

上訴人：***

合同糾紛再審申請書篇十五

申請事項：

1、解除申請人、被申請人雙方簽訂的房屋買賣合同;

2、裁決被申請人支付不履行房屋買賣合同糾紛的違約金xxx元;

3、裁決本案仲裁費用由被申請人承擔。

事實與理由：

申請人與被申請人于xxxx年x月x日簽訂一份《房屋買賣合同》，合同約定申請人將位于xx市增城市xxx號xxx房以人民幣xx元賣于被申請人，在合同簽訂時被申請人向申請人支付20xx0元定金，首期樓款xxx元在被申請人收到銀行提前還貸通知后，存入申請人供款賬戶內，樓價余款xxx元于交易過戶完成并辦妥抵押登記后由貸款銀行直接撥入申請人賬戶內。

合同簽訂后，申請人配合被申請人向銀行遞交申請貸款所需材料，但被申請人卻未按約定向申請人支付首付款，亦不配合申請人去房管局辦理房產過戶手續(xù)。在申請人電話催告幾次后被申請人即不再接電話，也不履行合同約定的義務，致使申請人利益受損。

雙方在合同第四條第(2)款中約定：“逾期超過十日仍未能履行的，守約方有權解除合同并要求違約方承擔定金責任或支付等額于總樓價百分之十的違約金。”申請人與被申請人簽訂的上述合同第九條明確約定如發(fā)生爭議將提交xx仲裁委仲裁裁決。申請人認為，買賣雙方簽訂的房屋買賣合同是當事人的真實意思表示，應屬合法有效，被申請人單獨違約應承擔相應的民事賠償責任。為此申請人特向貴委提出仲裁申請，請公證裁決，維護申請人的合法權益。

此致

xx仲裁委員會

申請人：xxx

xxxx年x月x日

合同糾紛再審申請書篇十六

申請人：姓名(或用人單位名稱)性別：

地址：職務(崗位)：

法定代表人：職務：

委托代理人：

被申請人：姓名(或用人單位名稱)性別：

地址：職務(崗位)：

法定代表人：職務：

委托代理人：

事由：因××××××××(事由)產生爭議，申請調解。

調解請求：

事實與理由：

為此，向×××勞動爭議調解委員會申請調解，請依法調解。

此致

敬禮!

xuexila

20xx年x月x日

合同糾紛再審申請書篇十七

申訴人：

申訴人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人：姓名：＿＿＿＿＿＿職務：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿

委托代理人：姓名：＿＿＿＿＿＿性別：＿＿＿＿＿年齡：＿＿＿＿

工作單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿職務：＿＿＿＿

住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿被訴人：

被訴人名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

法定代表人：姓名：＿＿＿＿＿＿職務：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

案由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

申請理由和要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

為此，特向你會申請仲裁。

此致

經濟合同仲裁委員會

申訴人：＿＿＿＿＿＿＿＿（蓋章）

法定代表人：＿＿＿＿＿＿（簽章）

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

附：本申請書副本＿＿＿＿份。

合同副本＿＿＿＿＿＿份。

仲裁協(xié)議書＿＿＿＿＿份。

其它有關文件＿＿＿＿份。

注：經濟合同糾紛申請仲裁時，雙方當事人必須在合同中訂有仲裁條款或者有事后達成書面仲裁協(xié)議，仲裁機關方能受理。

合同糾紛仲裁申請書樣本

合同糾紛仲裁申請書（范本）

合同糾紛仲裁申請書范例

最新合同糾紛仲裁申請書范文

經典的合同糾紛仲裁申請書

2017經濟合同糾紛仲裁申請書

2016年合同糾紛仲裁申請書范本

最新合同糾紛仲裁申請書案例精選

合同糾紛仲裁答辯狀

【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/4489652.html】