合同是一份雙方意愿的書面表達，明確雙方在交易中的權利和義務。合同中應當包含明確的權利義務條款，確保雙方的權益得到保障。以下是小編為大家收集的合同范本，僅供參考，希望能對您編寫合同時有所幫助。
承攬合同完整篇一
承攬方_______有限公司簽訂日期：_______年_______月_______日依照《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《_廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項目：________。
制作地點：________。
顏色規(guī)格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準;。
起訖時間日期：________年________月________日
第二條廣告制作費及支付方廣告制作費。
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
第四條違約責任。
委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟洕贤俨脵C關申請仲裁;。
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方：_______。
乙方：_______。
簽于：______________。
承攬合同完整篇二
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
根據(jù)《xxx合同法》及有關規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況(如定作物為工程類，可另行表述或附件，寫為見合同附件一)。
品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)。
規(guī)格：(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。
數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位)。
備注：(如無內容，在空格處劃線)。
第二條合同價款。
合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)。
付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。
付款時間：(寫明年、月、日)。
第三條加工成品質量要求及技術標準：
質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱)。
技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))。
以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：(注：可以另設合同附件，寫明見合同附件二)。
定作人于年月日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)。
承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供。
定作人負責提供技術資料和圖紙。
承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人。
定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法。
驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。
驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)。
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。
雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點。
雙方約定由定作人自提定作物。
自提定作物的時間：(寫明年、月、日)。
自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)。
雙方約定由承攬人送交定作物。
送交定作物的時間：(如選擇了，則在空格處劃線)。
送交定作物的地點：(如選擇了，則在空格處劃線)。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)。
第九條運輸方式及費用負擔。
定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
運輸費用由(如無內容，在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修。
定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)。
在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款。
定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)。
定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)。
第十二條承攬人的違約責任：
未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。
未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
其它違約責任：_______________。
第十三條定作人的違約責任：
未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
其它違約責任：____________。
第十四條不可抗力。
在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式。
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種)：
1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向_______________人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。
委托代理人：委托代理人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號郵政編碼：郵政編碼：
合同簽訂時間：年月日。
承攬合同完整篇三
簽訂日期：_______年_______月_______日
依《加工承攬合同條例》、《_廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
項目：________。
制作地點：________。
顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；
起訖時間、日期：________年________月________日
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2%，償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟洕贤琠____機關申請_____；
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方：______________。
乙方：______________。
_______年_______月_______日。
承攬合同完整篇四
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依照《xxx合同法》以及相關法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備：序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業(yè)人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現(xiàn)場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務。
一、甲方的權利和義務。
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排，包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務。
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20__元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同完整篇五
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
項目：____________________________。
承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
發(fā)布地點或形式:_______________________。
顏色:____________________________。
規(guī)格或材料:___________________________。
刊播次數(shù)、起訖時間、日期：____________
其他要求：____________________________。
第二條費用及支付辦法。
費用：
設計、制作費。
發(fā)布費。
代理費。
合計金額。
結算方式和期限：____________________________。
承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
______________________________________________________。
第四條違約責任。
委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的____________償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的______%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁;。
5、2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
____________________________________________________________。
第七條附則。
本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本____________份，送：____________。
本合同有效期：自____________年______月______日生效至____________年______月______日終止。
委托方單位名稱：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
日期：
承攬方單位名稱：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
日期：
承攬合同完整篇六
一、標的名稱_____________系統(tǒng)。
二、交易金額_____________元整。
三、安裝，教育訓練及驗收定義。
1.系統(tǒng)上線一個月無明顯bug。
2.上線后兩周完成系統(tǒng)使用之教育訓練。
四、系統(tǒng)交付及安裝。
1.系統(tǒng)光盤程序一份。
2.系統(tǒng)安裝手冊一份。
五、付款辦法。
1.付款期別：_____________(可選項：分期付款、一次付清、按時收費、月結。)。
2.付款方式：_____________(可選項：支票--60日兌現(xiàn)、現(xiàn)金。)。
六、罰則。
1.如因可歸責于乙方之事由，致無法如期完成本案時，每逾一日按本案系統(tǒng)總價千分之五計罰，但以不超過本合約購價款費用為限建置期。
2.如因可歸責于乙方之事由，乙方無法在甲方提出系統(tǒng)bug后一個月內有效解決修正，每逾一日按本案系統(tǒng)總價千分之五計罰，但以不超過本合約購價款費用為限。
七、保固維護。
1.乙方自系統(tǒng)上線且正式驗收完成之日起，提供一年免費保固，包括系統(tǒng)之修正。
2.甲方得視需要于約滿前二個月與乙方另訂維護合約.保固期滿后，甲方修改系統(tǒng)或教育訓練之要求應與乙方另定合約為之。
八、智財權之瑕疵膽保責任。
1.本系統(tǒng)相關之智能財產為乙方所有，授權甲方于業(yè)務范圍內運用，產品非經乙方之修改衍生者，所有權不屬于乙方。
2.乙方擔保提供之系統(tǒng)無侵害他人智能財產權之情事.如有侵害，乙方自負損賠責任。
九、保密條款。
乙方同意因參與本項目而知悉或持有甲方之商業(yè)機密及其它機密信息，負有保密義務，乙方不得以任何方法泄漏或公開予其它第三人，亦不得為自己或其它人之利益，使用該信息。乙方違反本契約之約定者，甲方有權立即終止本契約，若甲方受有損害時，甲方并得向乙方請求損害賠償。乙方員工之違約行為，亦視為乙方之違約。
十、合約終止。
不經對方之書面同意，不得終止本合約.雙方對他方不屢行本合約之條款，得于書面催告履行無效后，以書面通知終止合約并請求賠償。
十一、紛爭處理。
經甲乙雙方誠意協(xié)調后，如仍未能圓滿解決合約履行之紛爭，雙方同意以_____________法院為第一審管轄法院。
負責人：_____________。
統(tǒng)一編號：_____________。
磚址：_____________。
電話：____________。
負責人：_____________。
身分證字號：_____________。
磚址：_____________。
電話：_____________。
_____年_____月_____日。
承攬合同完整篇七
工程名稱：
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：中大空調集團有限公司。
合同協(xié)議條款。
定作方(簡稱甲方)：
承攬方(簡稱乙方)：中大空調集團有限公司。
根據(jù)《xxx合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程建筑面積：
四、工程性質(指新建、擴建、改造等)：新建。
五、工程造價：大寫人民幣：
第二條施工準備。
一、定作方(甲方)義務。
1、在乙方進場施工前(以乙方收到甲方進場通知為準)內，負責提供施工所需的水源、電源，并應滿足施工用水、用電量的需求，乙方施工過程中產生的水費，電費由自己承擔。
2、負責提供材料、機械設備的堆放場地，為乙方施工人員的住宿提供方便。
3、負責協(xié)調土建方配合的施工項目的工作。(包括施工中開洞、補洞、設備基礎制作及現(xiàn)場設備使用)。
4、甲方委派協(xié)調工作。
二、承攬方(乙方)義務。
1、負責施工現(xiàn)場臨時設施的管理、使用和維護工作。
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
3、對甲方提供的圖紙進行優(yōu)化設計并作出優(yōu)化方案，報甲方認可后，方可執(zhí)行。
4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進度計劃、設備/材料進場計劃，報甲方認可后，嚴格按計劃組織施工。
5、乙方委派一切事宜。
6、乙方人員必須遵守甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。
第三條工程期限。
一、根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日歷天，自甲方批復乙方提出的開工申請之日起計算。
二、開工前5天，乙方向甲方提出開工申請書。
三、如遇下列情況之一，工期相應順延：
1、按施工準備規(guī)定，甲方不能提供施工場地，水源、電源未接通，影響進場施工。
2、甲方認可的設計變更影響施工進度，不在施工范圍內的工程量增加。
3、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電2天以上，影響正常施工。
4、非乙方原因，由于監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
5、由于土建、水、電、裝飾等單位交叉施工，造成的不具備施工條件，而延誤工期。
6、其它非乙方原因而延誤工期。
以上事項發(fā)生后，乙方可以書面形式向甲方代表或監(jiān)理提出簽證要求，甲方代表或監(jiān)理應在3日內簽證或作出書面回復，逾期回復視為同意乙方要求，以乙方提出的書面材料為準。
第四條工程設備、材料的供應和驗收。
一、本工程設備、材料符合設計及國家規(guī)范要求的質量和性能。
二、交貨地點：施工現(xiàn)場。
三、交貨方式：乙方負責運送至施工指定地點。
四、貨物在到達交貨地點前的運輸過程中，如發(fā)生包裝、貨物受損、丟失、隨機資料受損、丟失等一切因素引起的質量問題，由乙方負責處理。
五、在設備到達安裝地點時，乙方應通知甲方及時組織檢驗組進行檢驗，檢驗組由甲方協(xié)調有關領導、監(jiān)理、乙方共同組成。檢驗標準為外觀完整性檢查，如發(fā)現(xiàn)設備的外觀損壞及資料不全，甲方有權要求調換、補齊。如果甲方接到驗貨通知3日內不進行檢驗，則視為檢驗合格，乙方可進行安裝;設備的質量檢驗以系統(tǒng)完成過程中及完成后的各種壓力試驗、工序驗收、系統(tǒng)試驗檢測合格并符合施工圖紙設計要求為準。
第五條工程款的支付與結算。
一、乙方的銀行名稱和帳號以合同為準。如乙方改變了其銀行名稱和帳號，應在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔各自的資金轉撥費用。
二、工程合同款支付：合同簽訂后日內支付合同總款裝完畢驗收合格5日內支付總價款的25﹪，余額5﹪作為質保金，一年質保期滿后5日內一次性付清。乙方按經甲方批準的最佳優(yōu)化方案圖紙施工，變更增減的工程量據(jù)實結算。
三、乙方在該工程安裝完畢后，向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料套及竣工圖紙壹套，甲方在接到結算文件后20天內審查完畢;如到期未提出書面異議，視為甲方審查完畢。
第六條工程質量。
一、本工程質量必須嚴格按照國家相關規(guī)范進行施工。
二、乙方必須嚴格按照國家規(guī)定的相關規(guī)范、標準進行施工，并接受甲方監(jiān)督。
三、工程竣工后，乙方按國家相關規(guī)定對工程實行保修，保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。
四、在保修期內，若出現(xiàn)質量問題，屬甲方使用不當造成的，乙方負責維修，只收取材料費用。屬設備質量及安裝施工原因造成的，乙方負責維修，費用由乙方承擔。
五、保修期滿后，甲、乙雙方另行簽訂維修合同。
第七條工程驗收。
一、施工過程中隱蔽工程中間驗收，乙方在自檢合格后，通知甲方現(xiàn)場代表和工地監(jiān)理進行驗收。驗收合格，甲方代表或監(jiān)理在驗收記錄上簽字，乙方可進行下一道工序;驗收不合格，乙方負責整改后重驗。如甲方或監(jiān)理在接到驗收通知48小時內不進行驗收或簽字，視為已驗收合格，乙方可進行隱蔽或下一道工序。
二、工程竣工后，由乙方發(fā)出驗收申請書，并備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應在15日內進行驗收，逾期視為驗收合格。
三、工程驗收由甲方組織有關部門、監(jiān)理單位、施工單位共同進行，驗收合格后，甲方與監(jiān)理應及時配合乙方辦理驗收簽證手續(xù)。
四、工程竣工驗收合格后，甲方方可使用。
第八條違約責任。
乙方的責任：
一、工程質量不合格，負責無償修理或返工直至合格。
二、工程逾期竣工，原因由乙方造成的，由乙方承擔責任。甲方的責任：
一、未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外還應承擔相關責任。
二、未能按合同規(guī)定及時支付工程款項，乙方有權暫停施工、調試、驗收等工作，除竣工日期得以順延外，還應承擔相關責任。
三、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此發(fā)生的質量或其它問題，由甲方承擔責任。
第九條糾紛解決方法。
合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向提起方法院起訴。
第十條不可抗力。
一、如發(fā)生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的時間可根據(jù)事件發(fā)生的時間長短延期進行。
二、受不可抗力影響的一方，應在不可抗力發(fā)生后7天內，盡快以書面的方式通知其他各方，并用掛號信郵寄不可抗力發(fā)生的相關資料，以便其他各方審查、確認。
三、受不可抗力影響的一方，應盡快以書面的方式告知其他各方，確認不可抗力事件的終止或消除。
四、如果不可抗力的影響持續(xù)超過1個月，一方應與其他各方取得聯(lián)系，以便解決進一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續(xù)超過3個月，任何一方都有權終止全部或部分合同。
第十一條稅金。
第十二條附則。
一、本合同一式份，甲乙雙方各持份，并經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規(guī)定的責任義務，結清合同款項后自動終止。
二、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
第十三條其他。
一、乙方必須服從工地甲方代表及監(jiān)理工程師的指令。
二、乙方負責對甲方操作人員進行免費培訓，應明確培訓的時間，培訓周期，培訓地點，培訓人數(shù)。
三、乙方應嚴格按照國家、省、市的有關規(guī)定，做到安全生產，文明施工，杜絕各種安全事故的發(fā)生，安全文明措施費必須?？顚Ｓ?。
甲方：(蓋章)法定代表人或授權代表：(簽字)年月日。
承攬合同完整篇八
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《xxx民法典》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元；
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
__年__月__日。
承攬合同完整篇九
簽定時間：
依據(jù)《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。經雙方協(xié)商，簽定本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項目：__________________________。
廣告內容及有關證件的名稱、編號________________________。
承攬方應按《廣告管理條例》等有關規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任，向委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
第二條廣告費及支付方法。
廣告費。
類別單價數(shù)量金額備注。
設計、制作費。
發(fā)布費。
代理費。
合計金額。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
委托方擅自不履行合同，按未履行部分廣告費用的________%，向承攬方賠付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的__________賠付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未履行部分廣告費的__________%，向委托方賠付違約金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的__________賠付違約金。
其他違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第項規(guī)定辦理。
1、向__________地經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向__________地人民法院起訴。
第七條附則：
本合同有限期限：自__日生效至__日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱：單位名稱：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
承攬合同完整篇十
根據(jù)xxx合同同法的有關規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條驗收標準和方法及提出異議期限：第三條乙方(承攬人)對質量負責的期限及條件：第四條甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：第五條甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料：第六條甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?？梢越环驳谌送瓿傻墓ぷ魇牵?/p>
第七條工作成果驗收期限：第八條交貨地點、方式：第九條運輸方式及到達站港和費用負擔：第十條結算方式及期限：第十一條合同生效：第十二條因甲方(定作人)原因解除承攬合同應及時書面通知乙方(承攬人)，造成乙方(承攬人)損失的應賠償損失。
第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的，乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條違約責任：第十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按法律規(guī)定執(zhí)行。
第十六條其他約定事項：
甲方：乙方：年月日：
簽訂日期：________經甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)：___________。
1.質量標準：___________。
2.交貨(運輸)辦法及地點：________。
3.質量檢驗及驗收辦法：_________。
4.包裝要求及費用負擔：__________。
5.結算辦法及期限：_____________。
6.原材料供應辦法：____________。
7.其他：_______________。
違約責任：
第一點：甲方承擔。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____。
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________。
第二點：乙方承擔。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________。
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止。
甲方：______。
乙方：________。
法定代表人：_______。
承攬合同完整篇十一
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
1.承攬范圍：
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權利義務
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務
1.乙方應選派態(tài)度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經雙方協(xié)商，可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委托代理人： 或委托代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
承攬合同完整篇十二
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量。
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經甲乙雙方經現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同完整篇十三
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
承攬合同完整篇十四
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作＿，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守.
1.用定作方原材料完成工作.定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料.承攬方對定作方提供的’原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊.承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換.
2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商.
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品.
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等.
總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清.（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定.
（1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準.2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作.驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明.對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商.保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換.3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明.
（1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行.任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.雙方另有約定的，按約定的方法計算.）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限＿＿＿＿＿＿
1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金.定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定.定作方不履行合同的，無權請求返還定金.承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金.
2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款.承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還.等等.
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償.
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失.
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分.因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失.
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金.未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收.
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金.
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失.
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任.
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失.如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任.
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責.
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失.
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失.
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費.定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失.
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金.
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款.
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用.
第十四條xx在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失.
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力.本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份.
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
年 月 日
承攬合同完整篇十五
承包方(以下簡稱乙方)：________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，經協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 乙方承包經營________大酒店，_____________大酒店的經營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
a 分二次付款，自本同生效后________幾天內付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
b 一次性付清，至本合同生效______天內全部繳清。
第五條 承包期間相關費用及稅金
1.甲方應承擔的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協(xié)助配合。
b. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權選擇以下權利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉讓與轉租
1.在承包期間，甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經甲方同意，乙方不得向第三人轉租及轉讓、轉借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經甲方書面同意，轉租、轉讓該酒店。
(2)未經甲方書面同意，拆遷變動酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內未修復的。
(4)未經甲方書面同意，不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應于______日內向對方提出異議。
3.乙方應于承包期滿后，將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經營。對未經同意留下的物品，甲方有權處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應全面實際履行 本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權終止合同，收回酒店的經營權，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
承攬合同完整篇十六
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量：本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/8281072.html】
