人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
協(xié)議書違約賠償金算篇一
乙方：_________________
__________年__________月__________日，甲乙雙方訂立一份《合作協(xié)議書》，就船用配電箱等項目的開發(fā)生產(chǎn)銷售進行合作，合作期限至__________年__________月__________日止，現(xiàn)甲乙雙方因故終止該《合作協(xié)議書》，經(jīng)雙方初步賬目結算后充分協(xié)商一致，自愿訂立如下協(xié)議：
一、甲乙雙方自愿解除上述的《合作協(xié)議書》；
二、截至本協(xié)議書訂立之日止，甲乙雙方確認賬目如下、由甲方支付給乙方合作經(jīng)營期間的收益，計人民幣__________萬元整，工資款等相關帳目均已結清。款項支付辦法、__________年__________月_________日前，甲方付給乙方__________萬元整；______年_____月_____日前，甲方付給乙方__________萬元整；_________年__________月__________日前，甲方付給乙方__________萬元整。如甲方逾期付款，按未付款項的日萬分之五計付違約金。
三、自本協(xié)議書訂立之日起，甲方和乙方的業(yè)務互不受對方的干涉，雙方的'應收款和應付款等原來合作經(jīng)營期間的所有事務，概由甲方負責料理，應收款歸甲方所有，應付款由甲方負擔。
四、自本協(xié)議書訂立之日起，乙方應把原來合作經(jīng)營期間的.相關技術資料和合同文本等交還給甲方，乙方應遵守誠實信用原則，保守合作經(jīng)營期間的商業(yè)秘密，不得有損于對方之行為。否則，應承擔違約責任。
五、甲乙雙方承諾：_________________凡涉及到原《合作協(xié)議書》的所有事務以此為斷，甲乙雙方均不得再以任何理由挑起事端，如任一方挑起事端，由挑起事端方承擔全部則任。
本協(xié)議書一式三份，經(jīng)各方簽字或捺指印后生效。
乙方：_________________
見證方：_________________
__________年__________月__________日
協(xié)議書違約賠償金算篇二
合同法第114條規(guī)定：“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法，約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就延遲履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。”由于這一條對違約金與賠償金、繼續(xù)履行能否并用沒有明示，民法通則等法律也無明確規(guī)定，在審判實踐中意見不一致。
我們認為，從羅馬法到德、法民法典，違約金與賠償金、繼續(xù)履行三者的關系都是清晰的。合同法生效之前，由于我國原有計劃體制為確保計劃的實現(xiàn)而過分強調(diào)合同的履行，濫用了“違約金”這一名稱，隨意賦予其強制性，造成了混亂。合同法結束了這一局面。我們的意見是：
1．違約金和賠償金不能并用
對于違約金，合同法摒棄了違背市場經(jīng)濟或自由經(jīng)濟原則的懲罰性，使它回到了應有的賠償性，并堅持合同自由、當事人意思自治原則，將違約金分別情況來對待：
基于此，也決定了違約金與賠償金不能并用。
(2)當事人就遲延履行約定的違約金。通說認為它是懲罰性違約金，理由是它不論這一遲延履行是否造成損失，都得承擔違約金責任。我們認為它同樣只具有賠償屬性，理由是：合同法另款規(guī)定，只不過是為了區(qū)別它和就不履行約定的違約金同實際履行在能否并用上的不同而已。因為約定不履行違約金的，因其賠償性而替代了合同的實際履行；而約定遲延履行違約金的，卻不能替代實際履行，并不是強調(diào)或表明這種情況下的違約金同其他情況下的違約金有著懲罰性與賠償性的區(qū)別。我們認為，就遲延履行約定的違約金，性質(zhì)上也是就遲延造成的損害賠償?shù)念A定，同樣受第114條第2款關于違約金調(diào)整規(guī)則的約束，在違約金低于延遲造成的損失的，可以請求增加至實際損失，在違約金過高于因遲延履行造成的'實際損失時，可以請求適當減少，在沒有造成任何損失的情況下，違約金調(diào)整為零，不予賠償。對最后這種情況，1971年美國俄勒岡州最高法院審理的哈蒂訴拜伊案是個很好的說明。該案中原告作為農(nóng)場主請被告打水井，約定1967年4月1日完工，每遲一天支付50美元的損失賠償，被告超過了21天才完工。訴訟中，被告證人出庭作證表示，這口井六月才需啟用灌溉。法院據(jù)此判決該賠償金條款不得強制執(zhí)行。況且，在就不履行約定違約金的場合，違約也許并沒有造成什么損害，但還得支付違約金，只不過如果過高可以適當調(diào)整，換句話說，如果略高的話，就不用調(diào)整了，這也并不意味著違約金具有懲罰性。違約金制度本身就是在尊重當事人意思自治的基礎上，免除今后若違約時計算上的麻煩，尤其是為了避免連訴訟都難以確定損失的情況。因此，違約金略高于實際損失，立法并不鼓勵通過訴訟清算、削減。因此，就遲延履行約定的違約金性質(zhì)上就是損害賠償，同樣不能同賠償金并用。
2.關于違約金與繼續(xù)履行的并用問題
我們認為，在堅持違約金的賠償性的同時，審判中應該以客觀說來探究當事人的真實意圖，然后決定是否可以同時要求實際履行。這個問題屬于合同解釋問題。
(1)對于遲延履行違約金，包括沒開始履行和中斷履行或者部分履行。從當事人的意思看，是預定遲延履行造成的損失補償，沒有免除實際履行的意思；從法律看，第114條第3款也明確了沒有免除的含義，所以可以要求繼續(xù)履行。
(2)對于就不履行約定的違約金，
協(xié)議書違約賠償金算篇三
乙方：__________
經(jīng)雙方協(xié)商一致，現(xiàn)__________（甲方）與__________（乙方）就房屋漏水賠償事宜，本著平等、自愿、公平原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、 乙方因甲方房屋漏水造成如下?lián)p失：雙方就上述損失數(shù)額協(xié)商達成一致，共計 元。
二、經(jīng)雙方簽署協(xié)議后，甲方一次性支付乙方__________賠償費用合計人民幣________元（大寫____元整）。
三、上述費用支付給乙方后，由乙方自行安排處理，其安排處理的方式后果不再與甲方有任何關系。
四、甲方履行賠償義務后，乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費用要求。
五、甲方履行賠償義務后，此事處理即告終結。甲乙雙方之間不再有任何權利、義務。以后因這次賠償?shù)慕Y果亦有乙方自行承擔，甲方對此不再承擔任何責任。
六、本協(xié)議為雙方平等、自愿協(xié)商之結果，是雙方真實意思表示，且公平、合理。
七、本協(xié)議內(nèi)容甲乙雙方已經(jīng)全文閱讀并理解無誤，甲乙雙方明白違反協(xié)議所涉及后果，甲乙雙方對此協(xié)議處理結果完全滿意。
八、本協(xié)議為一次性終結處理協(xié)議，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字、捺手印后生效，雙方當事人各應以此為據(jù)，全面切實履行本協(xié)議，不得再以任何理由糾纏。
甲方：
乙方：
日期：
協(xié)議書違約賠償金算篇四
乙方(買受人)：勁松路甲1號松華園小區(qū) 單元 房業(yè)主
鑒于：
1、xx年 月 日，甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號： )，乙方購買勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。
2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。
6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止，甲方逾期交房201日，對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣 元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成以下協(xié)議共同執(zhí)行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元，于xx年 月 日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
________ 年________ 月________ 日
-------
甲方：________，性別：_______，漢族_______， ________年________ 月出生，現(xiàn)住_______ ，身份證號碼為: ________，聯(lián)系電話：________ 。
乙方：___________，性別：________，漢族， ________年 ________月出生，現(xiàn)住________ ，身份證號碼為:________ ，聯(lián)系電話________ 。
xx年11月6日晚上，甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后，以致甲方左腿受傷一事(手術后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷：膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?，F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度，經(jīng)充分協(xié)商，自愿達成如下協(xié)議：
一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫：貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求，提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。
二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關。
三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
四、本協(xié)議一式三份，由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效，各方都必須承擔協(xié)議中各自義務 。
甲方：________ 乙方：________
監(jiān)督單位：________
協(xié)議書違約賠償金算篇五
甲方：
乙方：
因乙方加層導致該房屋承重墻體多處斜裂縫，甲方要求乙方賠償，經(jīng)鎮(zhèn)政府__
辦調(diào)解，雙方達成如下協(xié)議：一、乙方一次性賠償因甲方房屋受損的款項人民幣5000.00元(大寫：伍仟元整)。
二、甲方今后加蓋防雨層時，其瓴__在共墻上，乙方不得阻攔。
三、甲方房屋今后再出現(xiàn)任何問題，乙方概不負責。
四、甲乙雙方不得為此事再起糾紛和扯皮，不得上訪。此協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，調(diào)解方留存一份，雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
________年____月____日
協(xié)議書違約賠償金算篇六
承接方(乙方、：*****身份證號：******
工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行****苑***棟**單元***號的居室裝修，為保證居室裝修工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同、，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：***路**號，***苑**棟*單元*號
施工總面積以實測總面積平方米計算
2單元項目施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一、，附件(二、居室平面圖和附件(三、新房裝修項目明細。
3、委托方式：1、包清工方式，即甲方提供居室裝修所需全部材料，乙方提供居室裝修全部人工、工具及輔助器械并負責進行裝修施工。2、單元項目采用滾動施工方式，即居室裝修工程按附件(一、的單元項目菜單，甲方確認一項，乙方裝修施工一項。
第二條：工程價款
工程價款以人工費現(xiàn)金結算，計算方式為每平方米施工單價(元、×實測施工總面積(平方米、。居室裝修設計：人工費15元/平方米×135、6平方米；綜合布線工程：人工費500元；門窗工程：人工費：100元/門，70元/窗；墻面工程：無縫及有縫墻磚，人工費10元/平方米；地面工程：無縫及有縫墻磚，人工費10元/平方米；墻面膩子和底漆工程：人工費5元/平方米；衛(wèi)生間及廚房3層防水處理：人工費15元/平方米；客衛(wèi)生間爐灰打墊層：人工費18元/平方米；吊頂工程：人工費20元/平方米；元。
第三條：質(zhì)量要求
1、居室裝修應保證建筑工程質(zhì)量和房室結構安全，符合物業(yè)管理、消防、供水、供電、燃氣、環(huán)境保護等有關規(guī)定和標準，嚴禁拆改和損壞主體及承重結構。
2、居室裝修不得涉及公共設施、公共空間，不得因裝修影響相鄰房的安全及使用環(huán)境。居室裝修不得改變給排水、供電、電訊、煤氣等原管線系統(tǒng)。
3、居室工程驗收標準，雙方同意參照成都市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。甲方若驗收認定不符合居室工程驗收標準，可拒絕乙方繼續(xù)進行本單元項目和后面單元項目的施工。
4、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認增加的費用并另簽訂補充合同。因小區(qū)停水停電原因工期順延。
5、凡由甲方自行采購的材料，材料質(zhì)量由甲方自負：施工質(zhì)量由乙方負責。甲方如自聘工程監(jiān)理，須在單元項目工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、甲方所提供的居室裝修材料均應用于本合同規(guī)定的裝修工程，非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。乙方如果挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。非經(jīng)甲方同意且情節(jié)嚴重的挪作他用甲方可向公安部門報案。
2、甲方負責采購供應的材料應按時供應到現(xiàn)場，如延期到達，居室裝修施工期順延。材料經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管，乙方由于保管不當而造成損失由乙方負責賠償。
第五條：付款方式(注：施工人工費按百分比付款、
1、合同一經(jīng)簽訂乙方應按合同規(guī)定的日期進入居室裝修現(xiàn)場施工，在規(guī)定的工期進度內(nèi)完成裝修工作內(nèi)容。甲方在乙方各單元項目竣工驗收后結算支付該單元項目施工人工費的90%;當居室裝修全部竣工驗收7天后甲方最后支付剩余施工人工費的10%。
2、各單元項目竣工驗收未合格，甲方有權拒絕支付乙方施工人工費并要求乙方對未合格處進行整改直到合格。
3、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同。增減項目的價款當場結清。
4、各單元項目竣工驗收后及居室裝修全部竣工驗收7天后甲方未按本合同規(guī)定支付施工人工費的，每逾期一天按未付施工人工費額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按施工人工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
2、由甲方自行挑選的材料因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期進度的由甲方負責，工期進度順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故并造成返工，由乙方承擔責任，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、施工中如果因甲方原因要求更改施工內(nèi)容而延誤工期的，由甲方負責，工期進度順延。
4、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收：待各單元項目工程全部結束后及居室裝修全部竣工后，乙方和甲方進行竣工驗收，合格后雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方應在三天前通知甲方進行各單元工程驗收及居室裝修竣工驗收。甲方逾期未驗收則視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工程的竣工日期。
第八條：其他事項
甲方：
1、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的居室裝修許可證、房屋平面圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、提供大門鑰匙1把，消防滅火器1個。
3、居室裝修期間應向鄰里打好招呼。
乙方：
1、遵守**苑物業(yè)管理部門的相關管理規(guī)定，不得在居室內(nèi)過夜住宿，煮飯等。
2、為其施工人員辦理***苑出入證件，督促施工人員主動出示出入證件。
3、乙方應為其工作人員提供居室裝修期間的各種勞動保險，在居室裝修期間的工傷事故由乙方全部負責。
4、負責合同履行并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
5、負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災，不得在居室裝修期間在屋內(nèi)吸煙，佩證上崗，文明施工。每天完成施工后關閉總電源開關，關閉總水管開關，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人，萬一發(fā)生必需盡快負責修復或賠償。
6、嚴格履行合同，實行信譽工期，不得故意窩工或借故窩工。
7、在裝修施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，無正當理由擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的收款憑證向成都市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝修專業(yè)委員會投訴請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同的約定向仲裁委員會申請仲裁，或向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，經(jīng)雙方同意后辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件雙方蓋章簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件，補充合同、一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(業(yè)主、：(簽章、乙方：
住所（）地址：企業(yè)地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
電話：電話：
簽約日期：
協(xié)議書違約賠償金算篇七
乙方：張友根
20**年4月15日甲方委托乙方與東莞市虎門正東制衣廠簽訂《委托加工合同》，約定甲方因生產(chǎn)需要，外發(fā)深圳市迪美迦科技有限公司相關面輔料給東莞市虎門正東制衣廠加工成成衣，由于乙方在沒有經(jīng)甲方負責人就加工單價為27元/件價格同意情況下，與東莞市虎門正東制衣廠將此合同簽署。為了妥善解決相關事宜，減少甲方因此而造成的損失，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條關于《委托加工合同》的問題：
由于乙方在未經(jīng)甲方就單價價格同意額情況下，與東莞市虎門正東制衣廠簽訂《委托加工合同》。乙方承擔單價為27元/件，加工費總金額為27000元的全部加工費。
短褲數(shù)量1000件，加工單價為27元/件。加工費總金額27000元
第二條關于短褲面料問題：
由于乙方失誤造成短褲加工面料用錯，乙方承擔面料費11040元
第三條關于短褲輔料問題：
由于乙方失誤造成短褲加工輔料拉鏈全部報廢，乙方承擔輔料拉鏈費共計共計2560元。
第四條爭議的解決
本協(xié)議各方當事人對本協(xié)議有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第五條其他
本協(xié)議可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協(xié)議，與協(xié)議具有相同法律效力。本協(xié)議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有相同法律效力。
_________年____月____日_________
代表人（簽字）：_______年____月____日
協(xié)議書違約賠償金算篇八
在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到協(xié)議書的場合不斷增多，簽訂簽訂協(xié)議書是最有效的法律依據(jù)之一。那么協(xié)議書的格式，你掌握了嗎下面是小編為大家整理的違約賠償協(xié)議書范本，歡迎閱讀與收藏。
甲方(出賣人)：****都城物業(yè)發(fā)展有限公司
乙方(買受人)：****勁松路甲1號松華園小區(qū)xx單元xx房業(yè)主
鑒于：
1、xx年月日，甲、乙雙方共同簽訂了(北京市商品房預售合同)(合同編號：)，乙方購買***勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼)，乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的`(入住通知書)，甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù)，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù)，接收了商品房。
6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止，甲方逾期交房201日，對照(北京市商品房預售合同)第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣xx元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成以下協(xié)議共同執(zhí)行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元，于xx年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。
________年________月________日
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/8652241.html】
