購房合同法律法規(guī)(優(yōu)秀20篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-08 17:47:38
購房合同法律法規(guī)(優(yōu)秀20篇)
時間:2023-11-08 17:47:38     小編:琉璃

合同是雙方之間約定事項的具體化和明確化的書面文件。合同應該規(guī)定交易的履行期限和方式,明確雙方責任和義務的時間和方式。這些范文可以幫助我們理解不同類型合同的典型條款和常見附加條款。

購房合同法律法規(guī)篇一

1、最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權的函復》的答復意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程………..”。

2、建設部于xxxx年xx月xx日頒布實施的《建設部關于建筑裝修裝飾歸口管理問題的復函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分,而且其根據的法律也是根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律。

綜上,既然裝飾裝修工程屬于建設工程,那么裝飾裝修合同就應當屬于建設工程合同,就應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律。

附上述復函:。

民一他字第14號。

福建省高級人民法院:

你院閩高法[2004]143號《關于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產開發(fā)有限公司、福州綠葉房產代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。

經研究,答復如下:

裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。

享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優(yōu)先受償。

此復。

xxxx年xx月xx日。

答復意見及理由:

最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的.規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。

享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優(yōu)先受償。

理由如下:

第一,裝修裝飾工程本質上屬于建設工程,應當適用《合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定。

國務院xxxx年xx月xx日頒布的《建設工程質量管理條例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設工程安全生產管理條例》第2條第2款規(guī)定:“本條例所稱建設工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程”。

國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》國家標準,建筑業(yè)按從事工程建設的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。

因此,將裝修裝飾工程納入建設工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。

購房合同法律法規(guī)篇二

1、最高人民法院《關于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權的函復》的答復意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程………..”。

2、建設部于xxxx年xx月xx日頒布實施的《建設部關于建筑裝修裝飾歸口管理問題的'復函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分,而且其根據的法律也是根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律。

綜上,既然裝飾裝修工程屬于建設工程,那么裝飾裝修合同就應當屬于建設工程合同,就應當適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關法律。

附上述復函:

(2004)民一他字第14號

福建省高級人民法院:

你院閩高法[2004]143號《關于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產開發(fā)有限公司、福州綠葉房產代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。

經研究,答復如下:

裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。

享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優(yōu)先受償。

此復。

xxxx年xx月xx日

答復意見及理由:

最高人民法院民事審判第一庭經研究后認為:裝修裝飾工程屬于建設工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權人或者承包人與該建筑物的所有權人之間沒有合同關系的除外。

享有優(yōu)先權的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內優(yōu)先受償。

理由如下:

第一,裝修裝飾工程本質上屬于建設工程,應當適用《合同法》第286條關于優(yōu)先受償權的規(guī)定。

國務院xxxx年xx月xx日頒布的《建設工程質量管理條例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設工程安全生產管理條例》第2條第2款規(guī)定:“本條例所稱建設工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程”。

國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》國家標準,建筑業(yè)按從事工程建設的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。

因此,將裝修裝飾工程納入建設工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。

購房合同法律法規(guī)篇三

周先生兩年前通過社會招聘,進入本市一家私營企業(yè)工作,并與企業(yè)簽訂了為期三年的勞動合同,合同約定周先生任銷售部經理,還約定“合同中的崗位變更,需經過甲乙雙方協(xié)商一致”,“如果雙方協(xié)商不一致,乙方有權拒絕甲方安排合同規(guī)定以外的工作崗位”。一年以后,企業(yè)通知周先生變動工作崗位,將他調離銷售部到其他部門當領班。周先生認為,在沒有雙方協(xié)商一致的情況下,企業(yè)即擅自變更崗位,違反了勞動合同的規(guī)定。雖經與企業(yè)領導多次交涉未果。于是,周先生向勞動仲裁提出申請仲裁,要求恢復原工作崗位及工資待遇。

企業(yè)認為,根據工作需要及周先生的工作能力,不能勝任本崗位,故企業(yè)有權變動周先生的工作崗位,對周先生所提出的要求不予同意。

勞動仲裁委員會經過審理后認為:雙方在勞動合同中約定了變更崗位的原則,企業(yè)沒有按合同的約定,在未與周先生協(xié)商一致的情況下,單方面變更周先生的工作崗位是缺乏法律依據的,應予以糾正。所以,勞動仲裁委依法作出裁決,企業(yè)應當恢復周先生原工作崗位,享受原工資待遇。

誰違背了這一原則,誰就要承擔相應的法律責任。

勞動合同與一般民事合同相比,履約的期限偏長,在合同履行過程中難免會發(fā)生當事人預想不到的變化;,因此法律允許用人單位和勞動者根據生產經營需要或勞動者個人的情況變更勞動合同的內容。但是,由于勞動關系除了具有經濟因素外,還具有一定的隸屬關系,勞動者在其中處于被管理、被支配的劣勢地位,為了防止用人單位隨心所欲地支配勞動者,將單位要求變更合同的權利限制在合理范圍內,法律又對勞動合同的變更作了嚴格要求。根據《上海市勞動合同條例》第二十二條的規(guī)定,變更勞動合同的行為,必須滿足兩項要件才能有效:第一,應當經雙方當事人協(xié)商一致,協(xié)商不一致的,勞動合同應當繼續(xù)履行;第二,采用書面形式變更。

另外,許多用人單位為了避免日后可能產生的爭議,在訂立勞動合同時便與勞動者在合同中約定,用人單位有權根據生產經營需要隨時調整勞動者的工作內容或崗位,但到實際調整崗位時,勞動者往往覺得這種約定顯失公平,認為單位是借生產經營需要之名排擠、刁難員工,甚至進行打擊、報復,經常引發(fā)爭議。對這種情況,現行司法實踐中的做法是,既然雙方當事人在勞動合同中已經作出了此類約定,應當認可用人單位依合同享有的用工權,但為了防止單位濫用用工權,當雙方為此發(fā)生爭議時,應由用人單位舉證證明其調整勞動者崗位的行為具有充分的合理性,否則雙方仍應按原勞動合同。因此,即使合同中有單位可以單方面掉調整崗位的規(guī)定,但是這個調整也要合理,否則也可能是無效的。

購房合同法律法規(guī)篇四

買方:

身份證號:

聯(lián)系地址:

電話:

賣方:

身份證號:

聯(lián)系地址:

電話:

共有權人:

身份證號:

聯(lián)系地址:

電話:

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買方和賣方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:

第一條房屋狀況。

(一)賣方所售房屋(以下稱“該房屋”)為樓房/平房,具體地址為________________________,該房屋所在樓總層數為_______層,該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米,以房地產權證登記為準。

(二)該房屋規(guī)劃設計用途為___________。該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。

第二條房屋權屬情況。

(一)該房屋所有權證證號為________________________,共有權證證號為_______________________,填發(fā)單位為________________________。房屋共有權人對出售該房屋的意見見附件二(共有權人本人在簽署時需到場)。

(二)該房屋土地使用權證號為:________________________,填發(fā)單位為:_________________________。

(三)該房屋性質為下列選項中第_______種情形:

1、商品房;

2、已購公有住房;

3、向社會公開銷售的經濟適用住房;

5、其他房屋。

(四)該房屋的抵押情況為第____種:

1、該房屋未設定抵押;

2、該房屋已經設定抵押,抵押權人為:____________________,抵押登記日期為:_________年______月______日,他項權利證證號為:___________________。賣方應于_________年______月______日前辦理抵押注銷手續(xù)。

(五)該房屋的出租情況為第_____種:

1、賣方未將該房屋出租。

2、賣方已將該房屋出租,買方為該房屋承租人/承租人已放棄優(yōu)先購買權。

關于房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定見附件三。

第三條成交價格、付款方式。

(一)該房屋成交價格為:人民幣___________元(大寫_____________________元整)。買方在簽訂本合同的同時支付定金人民幣___________元(大寫___________________元整,不高于成交價格的20%)。該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等的有關價格另有約定的,具體約定見附件一。

(二)買方采取下列第___種方式付款:

1、全款支付,合同簽訂時支付定金元人同幣,年月。

日前支付元人民幣。

2、貸款。

(三)關于貸款的約定。

買方向_______________________銀行/公積金管理中心申辦抵押貸款,買方因自身原因未獲得銀行或公積金管理中心批準的,雙方同意按照第_______種方式解決:

(1)買方自行籌齊剩余房價款,以現金形式支付給賣方;

(2)買方繼續(xù)申請其他銀行貸款,至貸款批準,其間產生的費用由買方自行負擔;

(3)本合同終止,買方支付的定金和房價款應如數返還,雙方互不承擔違約責任,在申辦貸款過程中發(fā)生的各項費用由買方承擔。

第四條房屋產權及具體狀況的承諾。

賣方應當保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由賣方承擔相應責任。

賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買方,買方對賣方出售的該房屋具體狀況充分了解,自愿買受該房屋。

年月日以后(含當日)發(fā)生的費用由買方承擔。賣方同意其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額轉移至買方名下。

買方和賣方對房屋目前的質量狀況表示認可,賣方保證沒有隱瞞房屋潛在的質量問題。

第五條房屋的交付。

賣方應當在_____年____月___日前將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列手續(xù):

2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;

3、移交該房屋房門鑰匙;

4、其他。

第六條違約責任。

(一)逾期交房責任。

除不可抗力外,賣方未按照本合同約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照下列第______種方式處理。

1、按照逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)。

(2)逾期超過______日后,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,并按照買方全部已付款的_____%向買方支付違約金。

(二)逾期付款責任。

買方未按照本合同約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。

1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)。

(2)逾期超過____日后,賣方有權解除合同。賣方解除合同的,買方應當自解除合同通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款,賣方在退還款項時,可直接將違約金扣除。

2、____________________________________________________。

(三)房屋質量狀況發(fā)生變化的處理。

在雙方正式交接前,如果房屋質量出現明顯變化(如遭受水淹、火災、車輛撞擊等),雙方對合同價格重新協(xié)商,協(xié)商不成,任何一方均可以解除本合同,雙方互不承擔違約責任。如上述狀況是由于一方故意造成,實施上述行為的一方應當向另一方承擔相當于合同價款_____________%的違約金,另一方有權解除合同。

第八條稅、費相關規(guī)定。

本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方的相關規(guī)定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定見附件四。因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費導致交易不能繼續(xù)進行的,其應當向對方支付相當于房價款_________%的違約金。

本合同履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規(guī)定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的,由賣方/買方繳納。

第九條權屬轉移登記。

(一)當事人雙方同意,自本合同簽訂之日起________日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)。

(二)買方未能在房屋交付之日起________日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。

1、如因賣方的責任,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自退房通知送達之日起____日內退還買方全部已付款,并承擔已付款的%作為違約金。買方不退房的,自買方應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,賣方按日計算向買方支付全部已付款萬分之_______的違約金,并于買方實際取得房屋所有權證書之日起_______日內向買方支付。

2、____________________________________________________。

(三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起_______日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理原有戶口遷出手續(xù)。如因賣方自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,應當向買方支付______________元的違約金;逾期超過_______日未遷出的,自逾期超過_______日起,賣方應當按日計算向買方支付全部已付款萬分之_____的違約金。

第十條不可抗力。

1、因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起_______日內向另一方當事人提供證明。

2、雙方確認,國家法律、法規(guī)、政策的變化及市場行情的變化均不構成不可抗力。

3、上述房屋風險責任自該房屋所有權轉移/轉移占有之日起轉移給買方。

第十一條爭議解決方式。

本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照下列第______種方式解決。

(一)依法向房屋所在地人民法院起訴;

(二)提交仲裁委員會仲裁。

違約方承擔守約方為維護自身合法權益而支出的一切合理費用,包括但不限于律師費、訴訟(仲裁)費用、差旅費。

第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同內容進行變更或補充,對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第十三條各方確認,本合同中書寫的聯(lián)系方式作為各方日后聯(lián)系的依據,任何一方變更聯(lián)系方式應當書面通知其他方,否則,他方在按照合同中約定的聯(lián)系方式送達相關文書時,視為送達。

第十四條本合同及附件共_______頁,一式_______份,具有同等法律效力,其中賣方_______份,買方_______份,房屋權屬登記部門一份,_______份。

賣方:買方:

___年___月___日___年___月___日。

共有權人:

___年___月___日。

購房合同法律法規(guī)篇五

《合同法》規(guī)定,承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

二、承攬合同的特征。

在承攬合同中,提出工作要求,按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人;完成工作并交付工作成果,按約定獲取報酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征:

(1)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。

(2)承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作。

(3)承攬人工作具有獨立性。

承攬合同當事人的權利義務。

承攬合同屬于雙務合同。就是說,合同當事人一方享有的權利意味著對方要承擔相應的義務。所以,此處僅就雙方的義務進行闡述。

1.承攬人的義務。

(1)按照合同約定完成承攬工作的義務。

(2)材料檢驗的義務。

(3)通知和保密的義務。

(4)接受監(jiān)督檢查和妥善保管工作成果等的義務。

(5)交付符合質量要求工作成果的義務。

2.定作人的義務。

(1)按照約定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務。

(2)支付報酬的義務。

(3)依法賠償損失的義務。

(4)驗收工作成果的義務。

四、承攬合同的解除。

承攬合同是以當事人之間的信賴關系為基礎,所以在合同履行過程中,一旦這種信賴關系遭到破壞,法律允許當事人解除合同。

1.承攬人的法定解除權。

定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以依法解除合同。

2.定作人的法定解除權。

承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人可以解除合同。

3.定作人的法定任意解除權。

定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應當賠償損失。

根據《合同法》“總則”的規(guī)定,雙方當事人可以協(xié)商解除合同。當事人一方解除合同的,只限于兩種情況:一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實現;二是對方當事人嚴重違約。除此之外,當事人擅自解除合同的,應當承擔違約責任。

購房合同法律法規(guī)篇六

甲方(賣方)產權人姓名: 身份證號碼:

姓名: 身份證號碼:

乙方(買房)姓名: 身份證號碼:

一、甲方自愿將xx小區(qū)拆遷安置房 樓 單元 室,車庫號 ,面積 平方米,總價 元轉讓給乙方。

二、簽字后乙方一次性付清房屋以及車庫的所有錢款給甲方。

三、甲方在簽訂協(xié)議之日起,向乙方交付《沭陽縣房屋拆遷協(xié)議》一份,(原件)、上房結算清單、上房通知,交付給乙方。

四、乙方購房后再辦理到甲方名下房屋產權證、土地證等歸乙方所有,甲方不得將房屋轉讓給他人,不得對房屋設定抵押擔保、債卷債務,交易后如有上述未清事項,有甲方全部承擔,乙方不負任何責任。

五、產權過戶時,如需甲方提供幫助的,甲方應無償提供,以便辦理各項手續(xù),成交后所產生的一切費用由乙方承擔。

六、因房屋上漲或其他任何原因,甲方欲撤消交易需退換乙方所有已交的購房款(含車庫)并補上與現時房價的產額與裝修補償,另交違約金 元給乙方,并同時承擔由此帶來的各項損失。

七、本協(xié)議簽字生效后,甲方和其子女及家屬在任何時候,在任何條件下,不得所要乙方購買的房屋,更不得擅自撕毀合同,否則屬違約。

八、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,具有法律效力,一式二份,雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

購房合同法律法規(guī)篇七

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的原則,就房屋買賣事項,經協(xié)商一致,并經房屋宅基地所有權人同意,達成如下協(xié)議:

第一條房屋的基本情況

現甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在_____省_____市_____區(qū)_____號_____樓(層)室的房屋賣給乙方,并將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋,該房屋始建于_____年,房屋結構為__________結構,層高為_____層,建筑層數地上_____層,建筑面積__________平方米(其中實際建筑面積__________平方米)。

第二條價格

雙方議定上述房地產按套(單元)計算,每套單價__________元/平方米,總價款為人民幣,大寫____________________,即人民幣小寫__________元。

第三條付款方式及期限

1、乙方應在本合同生效之日起日內,向甲方一次性支付購房款(人民幣__________元),由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應開具收款收據或收款證明。

2、其他付款方式:________________________________________。

第四條交付期限

甲方應于購房款到賬之日起_____日內,將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租,自交房之日起,租賃關系自動轉為乙方,由乙方負責收租。

第五條乙方逾期付款的違約責任

乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用,并向甲方支付購房款10%違約金。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金,合同繼續(xù)履行。

第七條關于合法、權屬的約定

甲方保證該房產合法、權屬清楚,并已經取得全部共有人的一致同意。合同生效后,如遇政府征地拆遷,房屋的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者,不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。

第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第九條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。

第十一條本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十二條本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份,均具有同等效力。

第十三條合同爭議的解決

本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決,協(xié)商解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。

甲方:

乙方:

_________年___月___日

購房合同法律法規(guī)篇八

經甲乙雙方平等自愿、協(xié)商同意,對本合同做以下變更:

1_____________________________________________________________________。

2_____________________________________________________________________。

3_____________________________________________________________________。

甲方(蓋章)乙方(簽章)。

法定代表人。

或委托代理人(簽章)。

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。

購房合同法律法規(guī)篇九

鑒于甲方所有的位于的房屋已拆遷,根據甲方與所簽署的.拆遷補償協(xié)議,甲方將獲得位于的房屋作為補償,但該房屋目前尚未交付。乙方意欲購買甲方拆遷補償所得房屋的其中一套,面積,位于經過友好協(xié)商,根據我國《民法通則》、《合同法》、《房屋買賣管理條例》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:

一、乙方購買該拆遷補償房屋位于__________________面積_______,價款__________。

二、付款方式:_________________________。

三、付款時間:_________________________。

五、該房屋交付使用時,甲方應協(xié)助乙方辦理入住手續(xù)。如甲方不予協(xié)助辦理,該甲方應支付給乙方違約金____萬元整。

六、如乙方不能按時支付價款,則甲方可以要求解除合同,并要求乙方支付違約金____萬元,并賠償因此給甲方造成的損失。

七、如甲方違約,拒絕將該房屋賣給乙方,則甲方應該支付違約金____萬元,并賠償因此給乙方造成的損失,該損失包括因甲方違約,乙方重新購買房子的,相同房屋的差價以及為購買房子所花費其他費用。

八、待甲方的拆遷房屋建成后,甲乙雙方可就該房屋買賣合同達成補充協(xié)議,將房屋的地址,面積進行詳細約定,該約定具有與本協(xié)議相同的法律效力。

九、本協(xié)議____式____份,自甲乙雙方簽字之日起生效,____份協(xié)議具有相同的法律效力。

______年____月____日______年____月____日。

購房合同法律法規(guī)篇十

第一條房屋的基本情況:甲方房屋坐落于xxxx;位于第xxx層xxx戶,房屋結構為xx,房產證登記面積xxx平方米,地下室一間,面積xxx平方,房屋權屬證書號為xxx。

第二條價格:以房產證登記面積為依據,每平米xxx元,該房屋售價總金額為xxx萬元整。

第三條:付款方式:乙方于本協(xié)議簽訂之日向甲方支付定金xxx元整,小寫:xxx,余款xxx元在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限:甲方應于本合同簽訂之日起xxx日內,將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責任:乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的xxx%向甲方支付違約金。逾期超過xx日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任:除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,同時,本房屋目前尚處于出租狀態(tài),甲方應按照乙方的意愿解除原租賃關系或把租賃權轉給乙方。乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的xx%向乙方支付違約金。逾期超過xx日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。

第七條關于產權過戶登記的約定:甲方應協(xié)助乙方在房屋產權登記機關規(guī)定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起xxx天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起xx天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的xx%賠償乙方損失。

第八條:簽訂合同之后,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。

第九條:甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起日內,將戶口遷出,逾期超過xxx日,乙方每日按已付款的xx%收取違約金。

第十條:因本房屋所有權轉移所發(fā)生的稅費均按國家的有關規(guī)定由甲乙雙方交納。

第十一條:本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。

第十二條:本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由方所在地人民法院起訴。

第十三條:本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方(簽字):_______________。

乙方(簽字):_______________。

_____年____月____日。

_____年____月____日。

購房合同法律法規(guī)篇十一

第一百三十五條:向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年,法律另有規(guī)定的除外。

第一百三十七條:訴訟時效期間從知道或者應當知道權利被侵害時起計算。但是,從權利被侵害之日起超過二十年的,人民法院不予保護。有特殊情況的,人民法院可以延長訴訟時效期間。

第一百四十一條:法律對訴訟時效另有規(guī)定的,依照法律規(guī)定。

3、《最高人民法院關于審理農業(yè)承包合同糾紛案件若干問題的規(guī)定(試行)》(以下簡稱《司法解釋》)。

第二條:發(fā)包方所屬的半數以上村民,以簽訂承包合同時違反《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國村民委員會組織法》等法律規(guī)定的民主議定原則,或者其所簽合同內容違背多數村民意志,損害集體和村民利益為由,以發(fā)包方為被告,要求確認承包合同的效力提起訴訟的,人民法院應當依法受理,并可通知承包方作為第三人參加訴訟。

第二十五條:人民法院在審理依本規(guī)定第二條所起訴的案件中,對發(fā)包方違背集體經濟組織成員大會或者成員代表大會決議,越權發(fā)包的,應當認定該承包合同為無效合同,并根據當事人的過錯,確定其應承擔的相應責任。

屬本條前款規(guī)定的情形,自承包合同簽訂之日起超過一年,或者雖未超過一年,但承包人已實際做了大量的投入的,對原告方要求確認該承包合同無效或者要求終止該承包合同的,人民法院不予支持。但可根據實際情況,依照公平原則,對該承包合同的有關內容進行適當調整。

購房合同法律法規(guī)篇十二

甲方(賣方):身份證號:

乙方(買房):身份證號:

甲、乙雙方經過友好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等自愿、誠實、信用的前提下,達成如下協(xié)議:

第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也充分了解該房屋的具體狀況,并自愿購買該房屋,該房屋具體情況如下:

一、坐落于,房屋建筑面積為平方米,套內面積平方米。

二、出售該房物的所有權證號為。

三、房屋平面圖及其房產證、土地使用證。該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓,該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。

四、甲方還應當將附屬于該房屋的裝修及其他設施以及家具(包括雙人床兩張、沙發(fā)茶幾),家電(液晶電視一臺、冰箱一臺、洗衣機一臺、熱水器、電腦等),及廚衛(wèi)用品一并轉讓給乙方,不在另行支付加款。

五、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房沒有設定擔保,沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

六、甲方負責辦理房屋過戶手續(xù),費用包含于購房款中。

七、付款方式。

甲、乙雙方在購房合同上簽字后,乙方將購房全款人民幣元(大寫)一次性打入甲方名下銀行卡內,等房屋過戶手續(xù)辦妥并交予乙方后,乙方將銀行卡交予甲方。

八、違約責任。

甲方未按規(guī)定履行以上義務,則按下列約定承擔違約責任:

1、甲、乙雙方確認雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均以書面同意的方式將該房屋出售給乙方并簽字認可。

2、甲、乙雙方同意,雙方應與本合同生效之日起日內從該房屋內搬出,并將房屋內的物品按約定一并清點交付。

3、甲、乙雙方同意,雙方因本合同生效之日起,到房地產主管部門辦理過戶手續(xù)。

4、甲方如不按合同規(guī)定辦理房產過戶及交付房屋,乙方有權解除合同,甲方除將已收的房款全部退還乙方外,并應給與適當賠償。

5、本合同未盡事宜,甲、乙雙方另行訂立補充條款,都是本契約不可分割的部分。

6、甲、乙雙方在履行合同中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不成,有當地人民法院起訴管轄。

7、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份,均具有同等法律效力。

8、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

購房合同法律法規(guī)篇十三

賣房人(姓名):___________;(以下簡稱甲方)

買房人(姓名):___________;(以下簡稱乙方)

為了保證甲乙雙方簽訂的房屋買賣合同的順利履行,經甲乙雙方協(xié)商,訂立此合同,以便雙方共同遵守。

第一條甲方愿將座落________市______區(qū)_____街_______段______號的______房(______室____廳_____平米)賣于乙方,永遠為業(yè),空口無憑,立字據為證。

第二條該房的房價款計人民幣________萬_______千______百元整(___________元)。

第三條由于賣房人房證沒有到手,房子的買賣現在不能兌現,經甲乙雙方決定甲方不得再賣他人,乙方不能悔約,訂立此合同,甲方應在簽此合同后一個月之內給予房證等證件。

第四條在房屋買賣合同簽訂后三日內,乙方支付甲方定金___________)。如一方違約,除適用定金罰則外,還應當賠償因一方違約給對方造成的所有經濟損失。

第五條本合同在施行中出現爭議,雙方協(xié)商解決,經協(xié)商解決不成訴至法院。

第六條本合同經雙方簽字、按手印后生效,本合同一式_______份,甲、乙方各執(zhí)x份。

賣房人(甲方):________簽字

身份證號:________________________

聯(lián)系方式:________________________

________年______月______日

買房人(乙方):________簽字

身份證號:________________________

聯(lián)系方式:________________________

________年_____月_____日

購房合同法律法規(guī)篇十四

關于是否可以在勞動合同中約定的問題,很多用人單位都認為只要在合同中約定把社會保險費一并發(fā)給勞動者,就可以不再為勞動者辦理社保了。事實上,這是一種錯誤的理解,也是一種法律誤區(qū)。

《中華人民共和國社會保險法》已由中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會常務委員會第十七次會議于2010年10月28日通過,自2011年7月1日起施行。該法制訂的目的.就是為了規(guī)范社會保險關系,維護公民參加社會保險和享受社會保險待遇的合法權益,使公民共享發(fā)展成果,促進社會和諧穩(wěn)定。該法規(guī)定國家建立基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等社會保險制度,保障公民在年老、疾病、工傷、失業(yè)、生育等情況下依法從國家和社會獲得物質幫助的權利。中華人民共和國境內的用人單位和個人依法繳納社會保險費,有權查詢繳費記錄、個人權益記錄,要求社會保險經辦機構提供社會保險咨詢等相關服務。個人依法享受社會保險待遇,有權監(jiān)督本單位為其繳費情況。職工應當參加基本養(yǎng)老保險,由用人單位和職工共同繳納基本養(yǎng)老保險費。用人單位應當按照國家規(guī)定的本單位職工工資總額的比例繳納基本養(yǎng)老保險費,記入基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌基金。

同時,該法規(guī)定用人單位應當自成立之日起三十日內憑營業(yè)執(zhí)照、登記證書或者單位印章,向當地社會保險經辦機構申請辦理社會保險登記。社會保險經辦機構應當自收到申請之日起十五日內予以審核,發(fā)給社會保險登記證件。用人單位的社會保險登記事項發(fā)生變更或者用人單位依法終止的,應當自變更或者終止之日起三十日內,到社會保險經辦機構辦理變更或者注銷社會保險登記。

用人單位未按時足額繳納社會保險費的,由社會保險費征收機構責令其限期繳納或者補足。用人單位逾期仍未繳納或者補足社會保險費的,社會保險費征收機構可以向銀行和其他金融機構查詢其存款賬戶;并可以申請縣級以上有關行政部門作出劃撥社會保險費的決定,書面通知其開戶銀行或者其他金融機構劃撥社會保險費。用人單位賬戶余額少于應當繳納的社會保險費的,社會保險費征收機構可以要求該用人單位提供擔保,簽訂延期繳費協(xié)議。用人單位未足額繳納社會保險費且未提供擔保的,社會保險費征收機構可以申請人民法院扣押、查封、拍賣其價值相當于應當繳納社會保險費的財產,以拍賣所得抵繳社會保險費。

因此,我們可知繳納社會保險費是用人單位的法定義務,如果用人單位沒有依法履行這些法定義務,就有可能承擔法律風險的。不但有可能被社保征繳機構申請人民法院扣押、查封、拍賣。還有另外一種風險,那就是,用人單位發(fā)給勞動者的社保費也會一并記入工資總額,那么用人單位就會承擔更多的社會保險費用。所以,建議用人單位不要在勞動合同中約定把社會保險費放在工資中發(fā)給勞動者。

購房合同法律法規(guī)篇十五

甲乙雙方經過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:

第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

(二)出售房屋的所有權證證號為;

(三)房屋平面圖及其四至見房產證;

該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。

出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條計價方式與價款。

在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續(xù)。

該房屋土地使用權的變更手續(xù)按下列約定辦理:

該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。

該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規(guī)定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔.除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔.

第八條甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

第九條、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。

第十條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。

第十一條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第十二條該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:

第十三條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第十四條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄.

第十五條本合同一式份。其中甲方留執(zhí)份,乙方留執(zhí)份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。

第十六條本合同自甲乙雙方簽訂之日自之日起生效。

甲方(簽章):_____________乙方(簽章):_____________。

地址:_____________地址:_____________。

現住址:_____________現住址:_____________。

聯(lián)系電話:_____________聯(lián)系電話:_____________。

簽約日期:____年____月____日簽約日期:____年____月____日

購房合同法律法規(guī)篇十六

經甲乙雙方友好協(xié)商,本著平等自愿、誠實守信的原則,簽訂本預約合同便于雙方共同信守。

一、乙方所認購房屋的基本情況

乙方自愿認購甲方開發(fā)的位于_________(商品房具體位置)_________號樓_________單元_________房,標準層建筑面積大約為_________平方米;閣樓面積約為_________平方米;儲藏室(大、?。開________號,建筑面積約為_________平方米。

二、計價方式與價款

1、乙方所認購房屋標準層的單價為_________元/平方米,總房價約為_________元。

2、乙方所認購的閣樓價格為_________元/平方米,閣樓總價款約為_________元。

3、乙方所認購的儲藏室(大、?。﹩蝺r_________元/平方米,儲藏室總價款約為_________元。

4、房款約總合計為_________元,(大寫佰拾萬仟佰拾元整)

5、公共維修基金按總房款2%收取,房屋交付使用時由該小區(qū)物業(yè)管理公司統(tǒng)一收取。

6、凡屬乙方使用房屋的設備、配套設施發(fā)生的費用(包括但不僅限于有線電視開通費、寬帶網使用開通費、電話開通費等)由乙方自付,應于主體封頂后一個月內交小區(qū)物業(yè)管理公司。因乙方拒絕或拖延付費造成不能(按期)使用,由乙方自行承擔責任。

三、付款方式:

買方愿意采取下列第種方式付款:

(一)一次性付款;

(二)分期付款;

(三)向銀行借款方式付款。

簽訂本認購書時,買方應向賣方支付定金人民幣佰拾萬仟佰(小寫元),如乙方原因造成的違約責任此定金不予退還。

簽訂正式的房地產商品房買賣合同后,買方已付的定金自動轉為購房款的一部分。

面積差異處理

如本協(xié)議約定面積與產權面積發(fā)生差異,最終面積以房管部門實測為準,房款據實結算多退少補。該商品房分攤面積按照國家有關規(guī)定計算。

四、逾期付款違約責任

1、如乙方不能在協(xié)議規(guī)定時間內付款,甲方有權解除協(xié)議,并對該商品房另行處置,同時甲方有權向乙方按逾期付款總額同期銀行存款利率收取違約金。

2、甲方取得《商品房預售許可證》時,須以書面或電話形式通知乙方,乙方應自接到通知之日起七日,內帶齊相關證件到甲方指定地點簽訂正式《商品房買賣合同》,本協(xié)議廢止。

如乙方不能在約定時間內簽訂正式《商品房買賣合同》、按時付款及辦理貸款手續(xù),甲方有權對乙方預定的商品房另行處理,并有權沒收乙方全部定金。如乙方享受優(yōu)惠后,不能按協(xié)議方式全額付款,將不再享受優(yōu)惠。

五、交付期限:

甲方于年月日前依照國家有關規(guī)定交付乙方使用(遭遇不可抗力的原因除外)。如甲方不能按時交付,逾期六十日,甲方按同期銀行存款利率和延期天數向乙方支付已付款利息,甲方不另行承擔任何責任。

六、乙方須保證其地址、聯(lián)系電話、傳真號碼等聯(lián)系方式的真實性,以便于甲方及時聯(lián)絡,否則,由乙方承擔不能及時通知所造成的一切后果。

七、未盡事宜,雙方根據國家有關規(guī)定協(xié)商解決。

八、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,備案一份。

九、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。

出售方(簽章):_________認購方(簽章):_________

法定代表人:_________法定代表人:_________

委托代理人(簽章):_________委托代理人(簽章):_________

簽于_________簽于_________

(_________房產公司)

_________年_________月_________日

購房合同法律法規(guī)篇十七

網友的疑問:

法律顧問的解答:

其實你所說的已經不單單是一個辭職提前通知期的問題了,而是什么是脫密期的問題。

脫密期,從字面上就可以看出是脫離商業(yè)秘密的期間。在勞動法上,脫密期是用人單位讓密切接觸本單位商業(yè)秘密的員工在離開單位之前脫離涉密崗位的一段期間。通俗地說,由于單位怕一些接觸公司商業(yè)秘密的員工離開公司后泄露商業(yè)秘密,所以讓員工在普通的工作崗位上呆一段時間再離開,這段時間就叫做脫密期。《中華人民共和國勞動法》第二十二條規(guī)定:“勞動合同當事人可以在勞動合同中約定保守用人單位商業(yè)秘密的有關事項?!薄渡虾J袆趧雍贤瑮l例》第十五條對脫密期作了詳細規(guī)定:“……對負有保守用人單位商業(yè)秘密義務的勞動者,勞動合同當事人可以就勞動者要求解除勞動合同的提前通知期在勞動合同或者保密協(xié)議中作出約定,但提前通知期不得超過六個月。在此期間,用人單位可以采取相應的脫密措施?!痹谠摋l中,提前通知期就是脫密期。

單位要通過脫密期來主張自己的權益,必須注意以下幾個要件,同樣員工看單位的脫密期決定是不是合法就是看是不是符合以下幾個要件:

一、員工的工作崗位必須涉及公司的商業(yè)秘密。

這是單位運用脫密期來約束員工的前提,

從脫密期的設立本意來看,就是防止商業(yè)秘密的泄露。如果員工的工作崗位根本不涉及商業(yè)秘密,單位不應該設立脫密期。這也是從單位合理運用員工及節(jié)約成本的角度考慮,因為一個員工在脫密的崗位上通常是發(fā)揮不了其應有的作用,而且公司還必須給予工資等待遇。

那什么是商業(yè)秘密呢?《中華人民共和國反不正當競爭法》第十條第三款規(guī)定:“商業(yè)秘密,是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息?!备鶕@一條可以判斷是否為商業(yè)秘密。

二、脫密期必須是雙方約定的。

脫密期規(guī)定必須以合同的形式書面表達出來,而且必須是雙方協(xié)商一致的結果。這就意味著脫密期不能是單位單方面提出,員工就必須遵守的。如果沒有書面協(xié)議,單位沒有權利要求員工履行脫密義務。

三、脫密期長短必須符合法律規(guī)定。

《上海市勞動合同條例》明確規(guī)定,脫密期不能超過六個月。如果員工與單位約定的脫密期超過了六個月,員工只履行六個月的脫密期即可。

四、脫密期間員工仍與單位有勞動關系,享有員工待遇。

脫密期間單位不得讓員工回家待崗,以此為借口不發(fā)工資或者克扣工資。脫密期間的員工仍然是單位的有勞動關系的員工。

綜上所述,你的公司讓你履行當時合同中簽訂的2個月提前通知期,是合理合法的,你應該按照合同的約定履行。

購房合同法律法規(guī)篇十八

身份證號碼:_______________________。

一、甲方自愿將位于________市________區(qū)________街道________小區(qū)拆遷安置房________棟________室的房屋以人民幣________元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣________元整需于________年____月____日前支付給甲方____________,余款分期按月支付,每月人民幣為________元,需于____年____月至____年________月壹年內付清,每個月的支付期限為月底的最后一天。

二、乙方支付甲方合同保證定金___萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、自甲乙雙方簽訂協(xié)議乙方交付首付款后年內甲方和村委會應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。

四、本合同簽訂后,甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。

六、違約責任。

1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失,。

2、甲方應當于_______年___月___日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣____元。

3、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的__%作為甲方的損失賠償金。

4、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。

5、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。

6、自合同生效之日起________年內,產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理,甲方應支付乙方違約金人民幣________元,甲方向乙方支付違約金后,土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理,每逾期天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。

7、如果因為本合同第五條的原因,造成乙方損失或不能居住的,甲方必須向乙方賠償損失和支付違約金,違約金人民幣為元,甲方支付乙方違約金后,侵權仍在繼續(xù)的,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣________元。

七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。

八、本合同自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本合同一式____份,甲乙雙方見證人各執(zhí)一份。

甲方:________________。

乙方:________________。

見證人:______________。

____年____月____日。

購房合同法律法規(guī)篇十九

甲方:

乙方:

依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),甲乙雙方及家庭所有人在平等、自愿、協(xié)商的基礎上就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議供互相遵守:

一、甲方將位于___________________________號樓_________單元_________號室房屋和地下停車位(地下停車位_________—_________)、庫房出賣給乙方,其中房屋總面積_________平方米。

二、房屋價格:雙方約定該房的總價為大寫人民幣_________萬_________仟元整。乙方已付清了定金貳萬元,乙方將剩余伍拾玖萬伍仟元整夫妻雙方將房屋網簽合同簽字后一次性付給甲方。

三、此房屋為裝修房屋拎包入住室,房屋內現有電視柜、滾筒洗衣機、茶幾等設施設備一并賣與乙方。

四、付款方式:一次性全額付清房款(定金_________元),以收據為證。

五、其他約定:

1、甲方應于合同簽訂之日起將房屋鑰匙,購房協(xié)議,購房及入網繳費的所有原始票據,預繳費卡(水、電、天然氣、有線電視、供暖)等全部交付乙方。房屋在簽合同之日前的所有產生的費用甲方一次性繳清(其中物業(yè)費截止_________年_________月,水、電、天然氣、有線電視、供暖等以本協(xié)議簽訂時實際余額為準。)

2、乙方在辦理產權過戶或登記時甲方必須積極配合,無任何條件給乙方提供身份證、戶口證明及婚姻證明等,并簽字、壓印。如不配合或提出其他要求,則視為違約,承擔違約責任。以后辦理產權過戶所需費用由乙方承擔。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

3、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無債權抵押和他項權利設定或其它糾紛,房屋產權永久性歸乙方所有。

4、乙方應在雙方辦理房屋網簽變更手續(xù)完畢當日一次性向甲方支付剩余房款__________________元整。如乙方延誤支付剩余房款,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由乙方依法負賠償責任。

六、甲方同意配合乙方提供辦理房屋所需要的`材料及手續(xù),簽訂購房合同,過戶手續(xù)過程中的所有費用均由乙方承擔。甲方隨時配合乙方辦理房屋網簽變更手續(xù)。

七、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,可由有關部門調解,協(xié)商或調解不成的,依法向房屋所在地的人民法院提起訴訟。

八、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

九、合同附件:

1、甲、乙雙方夫妻的身份證、結婚證、戶口本復印件;

2、甲方的購房協(xié)議書原件(如房產證、不動產登記證和國有土地使用證辦齊應全部交付給乙方)。

3、甲方提供所有原始購房票據原件。

甲方:

乙方:

日期:

購房合同法律法規(guī)篇二十

甲方(賣方):

乙方(買方):

買賣雙方就下列房屋的買賣訂立本協(xié)議,共同遵守。

一、買賣的標的及價款:

1、甲方向乙方出售下列房屋:__________________。

2、付款方式:

a、簽訂本合同之日乙方即支付甲方購房定金人民幣______元整。

b、上述房產簽署買賣契約之日,乙方一次性支付購房余款。

二、責任與權利。

甲方:

1、須具備該房屋所有相關法律認可文件。

2、本合同簽訂后,不得再另行辦理本合同所指標的物的購房協(xié)議。

3、在辦理過戶期間向乙方提供該房屋產權證明及相關法律文件。

4、在辦理過戶期間擁有該房屋所有權。

乙方:

1、提供過戶所用的各種身份證明及法律認可文件。

2、支付購房定金及余款。

3、付清全款,雙方產權過戶完結后,該房屋即歸乙方所有,由此所產生相關稅費由乙方承擔。

三、違約條款。

甲、乙任何一方不按上述條款執(zhí)行既視為違約,違約方須向對方支付違約金(人民幣)______元整。

四、不可抗力。

人力不可抵抗的自然災害。

五、調解和仲裁。

在執(zhí)行本合同的過程中,如遇雙方發(fā)生糾紛,先行通過雙方協(xié)商;協(xié)商不成時可采取第______種方式解決:

1、向有管轄的經濟合同仲裁機構申請仲裁:

2、向有管轄的人民法院起訴。

任何一方申請仲裁或起訴,應從知道和應知道自己一方的權利被侵害之日起二年內提出。

六、合同的變更或解除。

在執(zhí)行合同過程中,任何一方不得擅自變更或解除合同,如須變更或解除合同雙方必須協(xié)商一致,決定是否變更或解除合同。

七、其他事宜。

本合同一式三份;甲、乙雙方各執(zhí)壹份交房地產交易部門一份。

八、本合同自簽定之日起生效。

九、本合同中未盡事宜,以《______合同法》有關條款為準。

十、此房產無產權糾紛,如有糾紛由甲方負責。

十一、交易前的物業(yè)費、供暖費由甲方負責;交易后的物業(yè)費、供暖費由乙方負責。

十二、公共維修基金:

十三、其他應說明事項:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

______年______月____日______年______月____日。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/9408095.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔