機械加工合同騙局(模板19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-09 14:41:24
機械加工合同騙局(模板19篇)
時間:2023-11-09 14:41:24     小編:筆硯

合同的變更和解除應滿足一定的法律程序和條件,否則可能引發(fā)糾紛和損失。合同的簽署應遵守相應的法律程序和約定的時間范圍,以確保合同的合法效力。這些合同范文可以幫助你了解合同的基本結構和要點。

機械加工合同騙局篇一

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。

1、甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應。

3、乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試。

4、安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓。

6、乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用。

自合同簽訂甲方定金支付合同生效后_____天內安裝調試完畢交付使用。

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)。

1、交貨地點:有限公司。

2、運輸方式:汽車公路運輸。

3、運輸費用:由乙方承擔。

1、支付方式:銀行轉帳支付。

2、支付時間:1、合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;

2、乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;

3、余款雙方驗收完成后,一個月內付清。

3、開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票。

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等。

1、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。

2、若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴。

3、違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。

1、本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。

2、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

機械加工合同騙局篇二

甲方:_________(以下簡稱甲方)

乙方:_________(以下簡稱乙方)

減速箱箱體,數(shù)量累計

1、甲方提供加工設備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。

2、甲方提供加工件所需工作場所、夾具。

3、甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管理。

4、甲方因生產(chǎn)需要,可隨時使用所提供設備,并即時通知乙方。

1、乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規(guī)章制度。

2、乙方提供設備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需刀具、量具等。

3、乙方對安全管理、工件質量負全責,出現(xiàn)安全、質量問題甲方概不負責。

4、乙方負責工作場所的文明生產(chǎn),每天必須保持工完料盡場地清。

5、乙方加工人員必須精心維護、保養(yǎng)設備,因加工原因引起設備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。

6、乙方如需加班加工工件,必須提前通知甲方,服從甲方安排。

1、___

2、___

1、甲、乙雙方協(xié)商解決。

2、如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。

3、違約賠償:以違約造成的實際損失為賠償依據(jù)進行賠償。

1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決

2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準

3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效

4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份

甲方_________乙方_________

開戶行:_________開戶行:_________

帳號:_________帳號:_________

甲方簽訂人:_________乙方簽訂人:_________

簽訂時間:_________年_________月_________日

機械加工合同騙局篇三

買方(甲方):有限公司 合同編號:

賣方(乙方):有限公司 簽訂合同時間: 年 月 日

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。

一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額

二.技術標準及售后服務:(乙方對產(chǎn)品質量負責的條件和期限)

1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓

6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用

三.交貨時間:

自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用

五.驗收:

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗

收手續(xù)

六.設備交付及運輸方式:

1、交貨地點: 有限公司

2、運輸方式:汽車公路運輸

3、運輸費用:由乙方承擔

4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙

方承擔

七.設備付款方式:

1.支付方式:銀行轉帳支付

2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;

2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進

度款;

3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。

3.開票時間: 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票

八.人力不可抗力

本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可

九.保密條款

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

十.解決合同糾紛方式:

1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相

互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。

2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴

3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。

十一.其它

1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效

2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份

甲 方: 乙 方:

代 表: 代 表:

聯(lián)系人: 聯(lián)系人:

電話/傳真: 電話/傳真:

日 期: 年 月 日日 期:年月日

機械加工合同騙局篇四

簽訂地點:_______

產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(_____元)總金額(_____元)備注

甩絲機軸承內座加工_______套____________元已收

甩絲機軸承外座加工_______套____________元已收

軸套_______件____________元已收

喂入機起吊套____件____________元已收____件

35齒鏈輪____個____________元總計____臺

41齒鏈輪____個____________元總計____臺

合計 ____________元

合計金額(大寫):________________

二、質量要求技術標準:供方按照需方圖紙要求生產(chǎn)、檢驗。

三、交(提)貨地點方式:____________________有限公司工廠內。

四、運輸方式及到達站港和費用承擔:設備由需方自提。

五、驗收標準:供方按照圖紙要求生產(chǎn),按照技術協(xié)議驗收。

六、解決合同糾紛的方式:雙方友好協(xié)商解決

七、其它違約事項:雙方友好協(xié)商解決。

八、本合同和技術協(xié)議傳真件有效,雙方各執(zhí)一份。

甲方:________________

供方:________________

法定代表:________________

委托代理人:________________

地址:________________

電話:________________

傳真:________________

開戶行:________________

帳號:________________

稅號:________________

機械加工合同騙局篇五

方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質量時,方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知方;方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)方許可不得留存技術資料的復制品。

3.方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

1.未按合同規(guī)定的質量交付物或完成工作,方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應賠償方因此造成的損失。

3.未按合同規(guī)包裝物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意,提前交付物,方有權拒收。

5.不能交付物或不能完成工作的,應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6.異地交付的物不符合合同規(guī)定,暫由方代保管時,應當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7.實行代運或送貨的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的`運雜費和逾期交付物的責任。

8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付方因此造成的損失。

9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權拒收,承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應當按方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條 方的違約責任

1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應當償付承攬方停工待料的損失。

4.超過合同規(guī)定期限領取物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領取期限6個月不領取物的,承攬方有權將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,方還應補償不足部分;如物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5.超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6.無故拒絕接收物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

方:________________________

代表人:________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________

____年____月___

機械加工合同騙局篇六

隨著法律觀念的深入人心,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的機械加工合同范本,歡迎閱讀與收藏。

甲方:___________________

乙方:___________________

日期:___________________

甲方為乙方加工某種機械,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條加工成品

品名:___________________

規(guī)格:___________________

單位:___________________

數(shù)h:___________________

備注:___________________

第二條加工成品質雖要求:

一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,樣縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松樣;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

四,甲方按乙方質雖要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交

甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價款:按核定價格單計算款______________元。

同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方白貨大樓,由白貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

第十條本合同簽字之________日,乙方向甲方給付預付款________元。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一,甲方如未按合同規(guī)定的質h交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二,甲方交付定作物的數(shù)h少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

約金。

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質雖要求,否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數(shù)雖、規(guī)格、質n或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。

三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四,乙方如超過合同規(guī)定______日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡雖減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成

時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向

合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月________日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

甲方:______________

代表人:____________

地址:______________

電話:______________

開戶銀行:_________

帳號:______________

乙方:______________

代表人:___________

地址:______________

電話:______________

開戶銀行:__________

帳號:______________

機械加工合同騙局篇七

郵碼:____________。

電話:____________。

法定代表人:___________。

職務:____________。

郵碼:____________。

電話:____________。

法定代表人:____________。

職務:____________。

根據(jù)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。

一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點:

三、原材料來源及互利方法:

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

五、貨款結算時間及方法:

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:

七、經(jīng)濟責任:

八、其他:

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。

十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

供方:________________________。

代表人:_____________________。

____年____月____日。

需方:________________________。

代表人:______________________。

____年____月____日。

機械加工合同騙局篇八

出賣人:合同編號: 買受人:簽訂地點:

第三條 出賣人對質量負責的條件及期限: 按相應出廠產(chǎn)品質量負責 。

第四條 包裝標準,包裝物的供應與回收:合理包裝達到運輸、裝卸要求,出賣人保障良好工業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)交付,包裝物不回收,包裝費用出賣人承擔。

第七條 其他特殊項目要求: 無第八條 標的物所有權:自交貨之日起轉移 。

第九條 交(提)貨方式、地點:出賣人送貨地點為買受人倉庫 。

第十條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔: 汽運,運費由需方自行承擔。 第十一條 檢驗標準、方法、地點及期限:按本合同約定的質量標準,在供方廠內驗收。

第十五條 本合同解除條件 :依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行。 第十六條 違約責任:按照雙方約定事宜進行執(zhí)行。

第十七條 合同爭議解決方式:由雙方協(xié)商解決,也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解。協(xié)商或調解不成的,可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。

第十八條 生效條件 : 雙方簽字或蓋章時起生效。 第十九條 其他約定事項:

機械加工合同騙局篇九

定作方:____________________________________。

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。

第二條加工成品質量要求。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金。

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法。

1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點。

1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔。

第十條結算方式及期限。

第十一條其他約定。

第十二條承攬方的違約責任。

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任。

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________。

代表人:________。

____年____月____日。

承攬方:________________________。

代表人:________。

____年____月____。

機械加工合同騙局篇十

甲方:

乙方:

乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.。

一:甲方提供圖紙和質量要求。

二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

份,由甲方于年月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。

按核定價格計算共計:元。(乙方附明細清單)。

本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。

年月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。元).乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳。

一:乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。

二:乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元(大寫:期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

一:甲方如中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。

二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:(蓋章)。

乙方:(蓋章)。

代表人:

代表人:

地址:

地址:

電話:

電話:

開戶銀行:

開戶銀行:

帳號:

帳號:

機械加工合同騙局篇十一

甲方:________________(以下簡稱甲方)

乙方:________________(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,結合發(fā)電有限責任公司的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。

第一條工作范圍與內容乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務,微波電路、調度總機、輸煤調度系統(tǒng)、自動交換機、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時鐘顯示系統(tǒng)等服務。

第二條合同期限本合同期限________年。

第三條承包方式包工不包料

第四條合同總價本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。

第五條材料供應

1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規(guī)定的材料鑒定試驗;

2.乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關標準,并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進貨渠道。

第六條驗收標準

1.缺陷消除率100%;

2.微波設備運行率為99.8%;

3.交換設備運行率為99.9%;

4.調度總機運行率為99.9%。

第七條質量保證金

1.本合同質量保證金為合同總價的10%;

2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。

第八條付款方式甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月____日前補開當月差額部分發(fā)票(年總費用十二分之一扣除當月已開發(fā)票),甲方在每月____日前結清當月90%的服務費,其余10%未付部分待質保期滿,經(jīng)驗收合格后支付。

第九條違約責任

1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。

2.乙方不能按照合同規(guī)定的進度完工或質量達不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟損失,及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料,應承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的損失。

第十條、爭議或糾紛:因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機構仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。

第十一條、不可抗力:由于雙方不能預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度,還應書面通知另一方,并應在15天內,提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區(qū)的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協(xié)議的影響,通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責任,或者延期履行本合同。

第十二條合同變更:本合同簽訂后,如需修改,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。

第十三條附則:本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等的法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期________年。本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:

1.撫順xx公司與修配專業(yè)公司機械加工服務分工范圍

2.撫順xx公司與修配專業(yè)公司機械加工服務安全協(xié)議

__________年____月____日________年____月____日

機械加工合同騙局篇十二

郵碼:____________。

電話:____________。

法定代表人:____________。

職務:____________。

定作方:____________________________________。

郵碼:____________。

電話:____________。

法定代表人:____________。

職務:____________。

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。

第二條加工成品質量要求。

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

第五條價款或酬金。

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法。

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

第七條交貨的時間和地點。

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔。

第十條結算方式及期限。

第十一條其他約定。

第十二條承攬方的違約責任。

1.未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3.未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

5.不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7.實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

第十三條定作方的違約責任。

1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

4.超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

6.無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7.變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力。

在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理。

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;。

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________。

代表人:________。

____年____月____日。

承攬方:________________________。

代表人:________。

____年____月____。

機械加工合同騙局篇十三

買方(甲方):有限公司合同編號:

賣方(乙方):有限公司簽訂合同時間:年月日。

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。

一。設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額。

二。技術標準及售后服務:(乙方對產(chǎn)品質量負責的條件和期限)。

1。甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應。

3。乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試。

4。安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的'培訓。

6。乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用。

三。交貨時間:

自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用。

五。驗收:

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗。

收手續(xù)。

六。設備交付及運輸方式:

1、交貨地點:有限公司。

2、運輸方式:汽車公路運輸。

3、運輸費用:由乙方承擔。

4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現(xiàn)場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙。

方承擔。

七。設備付款方式:

1。支付方式:

銀行轉帳支付。

2。支付時間:

1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;

2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進。

度款;

3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。

3。開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票。

八。人力不可抗力。

本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可。

九.保密條款。

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等。

十.解決合同糾紛方式:。

互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。

2。若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴。

3。違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。

十一.其它。

1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效。

2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:乙方:

代表:代表:

聯(lián)系人:聯(lián)系人:

電話/傳真:電話/傳真:

日期:年月日日期:年月日

機械加工合同騙局篇十四

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________

____年____月____

機械加工合同騙局篇十五

甲方(委托方):

乙方(制作方):

委托方和加工方合稱為雙方。委托方與加工方在平等、自愿基礎上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:

1、委托加工產(chǎn)品:xxxxxxxxxx。

2、數(shù)量:xx臺。

3、合同總價:xxxxxxxxx元(大寫:)。

4、交貨期限:按協(xié)議簽訂日起xxx天內交貨。

甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料,乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現(xiàn)場,按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地,承擔零部件加工費用,并免費提供辦公室,作為甲方的現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調、質檢及發(fā)貨人員的辦公場所。

1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件,其質量問題由乙方負責。

2、委托加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程,保質保量的完成甲方所委托的各項產(chǎn)品的.加工制作。乙方需根據(jù)《生產(chǎn)計劃表》,嚴格按計劃表完成加工任務。

3、甲方所委派的質檢人員,作為甲方的授權代表,對乙方所加工制作的所有產(chǎn)品擁有否決權,不達標及不合格產(chǎn)品均不得驗收入庫。

1、詳見附件1:《產(chǎn)品委托加工清單》。

1、甲乙雙方合同簽訂起,甲方應向乙方交付貨款總額30%為訂金。

2、乙方全部交貨后,由乙方開具普通發(fā)票交與甲方。

3、甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結算。

1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付貨款5%的違約金。

2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時。甲方有權要求乙方重做,減少價款或賠償損失等違約責任。

1、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。

2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

甲:設備有限企業(yè)合同號:20xx-6-27。

乙:常州市華夏機械加工廠單號:20xx-6-27。

因為生產(chǎn)需要訂購以下配件材料經(jīng)過乙:承接達成以下協(xié)議:

乙:收到(甲)資料(包括圖紙)必須在2個工作日內,要報價并復回貨期。

所有零件要按照圖紙要求進行生產(chǎn)加工。

如果加工數(shù)量很多,請先試做一組,(材料及加工費用由乙承擔)。

1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款,并支付因超期送貨導致甲生產(chǎn)拖期所造成的一切損失。

5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲,如果缺少一張圖紙扣50元。

6、送貨時必須在送貨單上注明:甲(單號)和材料名稱,如果對不上甲方訂購單:一律不付款。

1、所有零件貨物經(jīng)由甲質檢人員統(tǒng)一驗收入庫,全部合格者收貨,如果出現(xiàn)有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲,超期者按交貨規(guī)定扣罰貨款。

以上協(xié)議在雙方同意下簽訂,如有違約按合同處理。

單號:20xx-6-27***。

甲:玻璃設備有限企業(yè)乙:常州市華夏機械加工廠。

經(jīng)手人:經(jīng)手人:

電話:電話:

傳真:傳真:

日期:_年_月_日日期:_年_月_日

機械加工合同騙局篇十六

承攬方(甲方):_____________________。

一、委托加工項目。

1、委托加工產(chǎn)品:_____________________。

2、數(shù)量:(以乙方下單為準)。

_________款號,______件,單價________。

_________款號,______件,單價:_______________。

3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。

1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準。

甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認后封樣,該樣品由______保存。

四、甲方對質量負責的范圍及期限。

1、材料、輔料質量的確認;

2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;

3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%。

五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。

1、乙方提供機械款式、標志圖案等圖樣的技術資料;

3、未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限。

乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準),并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。

1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;

2、于乙方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限。

1、經(jīng)跟單員驗收確認后,當天交付貨款。

九、結算方式:

1、在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。

2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為:

十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。

授權代表(簽字):___授權代表(簽字):______。

簽訂地點:_____________。

機械加工合同騙局篇十七

訂立合同雙方:

承攬方:木具廠以下簡稱甲方。

定作方:百貨公司以下簡稱乙方。

甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.。

品名。

規(guī)格(長,寬,高cm)。

單位。

數(shù)量。

備注。

玻璃柜臺。

塑料臺面柜臺。

玻璃臺面柜臺。

棉布貨架。

大百貨電器貨架。

小百貨貨架。

第二條加工成品質量要求:

一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.。

二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.。

第三條原材料由甲方提供.。

第五條工程價款:按核定價格單計算款xxx元.。

第十二條甲方的違約責任。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.。

特種加工及機械制造工藝。

機械加工合同騙局篇十八

買方(甲方):

賣方(乙方):

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。

一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額

二.技術標準及售后服務:(乙方對產(chǎn)品質量負責的條件和期限)

1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓

6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用

三.交貨時間:

自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用

五.驗收:

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續(xù)

六.設備交付及運輸方式:

1、交貨地點:有限公司

2、運輸方式:汽車公路運輸

3、運輸費用:由乙方承擔

七.設備付款方式:

1.支付方式:銀行轉帳支付

2.支付時間:

1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;

2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;

3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。

3.開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票

八.人力不可抗力

本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。

九.保密條款

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

十.解決合同糾紛方式:

1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。

2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴

3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。

十一.其它

1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效

2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份

甲方:

乙方:

年 月 日

機械加工合同騙局篇十九

供的每種零件的數(shù)量,價格按雙方協(xié)商所定的的價格(見圖紙部件加工明細表)。

第二條:乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行準時交貨;延時交貨,按總款額的.1%/天繳付違約金。

第三條:乙方所交的加工品應保質保量,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況。加工完畢送貨至甲方工廠,經(jīng)過甲方初步驗收后入庫。(因甲方提供的物料本事質量問題,乙方應及時告知甲方,經(jīng)過甲方確認,乙方不承擔責任)。

第四條:通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第五條:付款方式:

1、合同雙方簽訂后,甲方預付乙方(人民幣)_____作為合同定金,乙方將零件按時加工完畢,交付甲方工廠,經(jīng)過甲方驗收合格,核算出加工零件總款后,甲方付到本次加工零件總款的%。余款%在甲方第二次訂單到貨,乙方開具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金(第二次零件加工訂單總款的%)一起支付;以后長期合作以此類推。

2、此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。

_____年_____月_____日。

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/9781700.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔