合同是商業(yè)交易中作為雙方合法權(quán)益保護(hù)的有力手段。編寫(xiě)合同時(shí)應(yīng)注意規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)和法律漏洞，保護(hù)各方的合法權(quán)益。合同是一種法律文件，用于約定雙方在特定事項(xiàng)上的權(quán)利和義務(wù)。如果你想簽訂一份合同，你需要明確交易的目的和雙方的權(quán)利義務(wù)。以下是一些常見(jiàn)合同范本，請(qǐng)根據(jù)具體情況進(jìn)行參考和修改。
外包加工合同糾紛篇一
：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
：材料由_________方負(fù)責(zé)。
：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。
：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期5天以上至10天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期10天以上至20天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計(jì)算。
：通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
：乙方應(yīng)找殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方：_________ 乙方：_________
外包加工合同糾紛篇二
乙方：
第一條：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見(jiàn)圖紙部件加工明細(xì)表)，總計(jì)按甲方提供的每種零件的數(shù)量，價(jià)格按雙方協(xié)商所定的的價(jià)格(見(jiàn)圖紙部件加工明細(xì)表)。
第二條：乙方須按照外包加工零件清單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行準(zhǔn)時(shí)交貨;延時(shí)交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。
第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保質(zhì)保量，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況。加工完畢送貨至甲方工廠，經(jīng)過(guò)甲方初步驗(yàn)收后入庫(kù)。(因甲方提供的物料本事質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)告知甲方，經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn)，乙方不承擔(dān)責(zé)任)。
第四條：通過(guò)初步驗(yàn)收的入庫(kù)貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第五條：付款方式：
1、合同雙方簽訂后，甲方預(yù)付乙方(人民幣)作為合同定金，乙方將零件按時(shí)加工完畢，交付甲方工廠，經(jīng)過(guò)甲方驗(yàn)收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的%。余款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開(kāi)具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金(第二次零件加工訂單總款的%)一起支付;以后長(zhǎng)期合作以此類(lèi)推。
2、此類(lèi)付款方式作為雙方長(zhǎng)期合作的基本條約。
甲方(簽章)：________________?。
乙方(簽章)：________________。
外包加工合同糾紛篇三
第一條 ：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條 ：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條 ：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
第六條 ：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。
第七條 ：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條 ：通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條：合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第十一：本協(xié)議簽署地在(寫(xiě)你企業(yè)所在地)
第十二：本協(xié)議一試 份 并具有同等法律效率。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
外包加工合同糾紛篇四
乙方：_________。
第一條?：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條?：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條?：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條?：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條?：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
第六條?：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。
第七條?：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
（一）過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
（二）繼續(xù)逾期5天以上至10天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
（三）繼續(xù)逾期10天以上至20天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
（四）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條?：通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條?：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條?：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條?：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條?：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條?：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條?：乙方應(yīng)找（乙方資本額二倍）殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇五
簽訂時(shí)間：_______年______月_____日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量
名或項(xiàng)目單價(jià)總金額合計(jì)
二、定作方帶料
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方__________承攬方__________
單位名稱(chēng)(章)__________單位名稱(chēng)(章)__________
單位地址：__________單位地址：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
外包加工合同糾紛篇六
第一條 ：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條 ：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條 ：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
第六條 ：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。
第七條 ：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
（一）過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
（二）繼續(xù)逾期5天以上至10天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
（三）繼續(xù)逾期10天以上至20天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
（四）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條 ：通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條 ：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條 ：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 ：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條 ：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條 ：乙方應(yīng)找（乙方資本額二倍）殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
外包加工合同糾紛篇七
住所：________________________。
聯(lián)系電話：____________________。
乙方(承攬人)：_______________________。
法定代表人：_________________________。
住所：_____________________________。
聯(lián)系電話：___________________________。
甲乙雙方就產(chǎn)品外包加工事宜經(jīng)過(guò)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一條乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條材料由______方負(fù)責(zé)。
第五條若材料由_______方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)______。
第六條驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式，aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過(guò)期______日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處____%違約金。
(二)繼續(xù)逾期______天以上至_____天以?xún)?nèi)者，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_____%違約金。
(三)繼續(xù)逾期______天以上至______天以?xún)?nèi)者，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_____%違約金。
(四)繼續(xù)逾期_____天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以?xún)r(jià)款的______倍計(jì)算。
第八條通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為_(kāi)_____%，給予總價(jià)_____%獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為_(kāi)_____%，給予總價(jià)______%獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條試用廠商的試用期間為_(kāi)____個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量、交貨期、價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條付款條件。
乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_____________________。
第十四條乙方應(yīng)找連帶保證乙方履行本約。
第十五條爭(zhēng)議解決。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)夭块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
外包加工合同糾紛篇八
根據(jù)《中華人民共和國(guó)》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下合同條款，以便共同遵守：
第一條：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
第六條：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。
第七條：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
風(fēng)險(xiǎn)告知：在履行合同過(guò)程中，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術(shù)要求等不符合約定要求的，應(yīng)及時(shí)通知定作人進(jìn)行更換、補(bǔ)齊或采取其他的補(bǔ)救措施，如承攬人不及時(shí)通知或定作人怠于答復(fù)則有可能導(dǎo)致合同不能按時(shí)履行或造成對(duì)方損失的。因此，這里就涉及到“通知”的時(shí)間及方式問(wèn)題了。所以，在承攬合同中，應(yīng)當(dāng)明確，如出現(xiàn)上述問(wèn)題，合同一方應(yīng)當(dāng)在幾天內(nèi)，通過(guò)什么方式通告對(duì)方，只要守約方在合同約定的時(shí)間內(nèi)履行了通知的義務(wù)，則可避免相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
(一)過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條：通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條：乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
外包加工合同糾紛篇九
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工，明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)雙方認(rèn)可，即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書(shū)面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用?？p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對(duì)已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗(yàn)確認(rèn)無(wú)錯(cuò)，方可投入生產(chǎn)。若有問(wèn)題，需及時(shí)通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問(wèn)題及經(jīng)濟(jì)損失，由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨，給公司造成的損失，由加工廠承擔(dān)，并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面：需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%，如發(fā)現(xiàn)抽檢過(guò)程有問(wèn)題占4%，各車(chē)間拒絕接收，送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題要返工的，乙方務(wù)必在甲方通知的第一時(shí)間來(lái)我司返工，否則產(chǎn)生的返工費(fèi)，及計(jì)時(shí)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
外包加工合同糾紛篇十
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工，明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)雙方認(rèn)可，即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書(shū)面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用?？p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對(duì)已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗(yàn)確認(rèn)無(wú)錯(cuò)，方可投入生產(chǎn)。若有問(wèn)題，需及時(shí)通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問(wèn)題及經(jīng)濟(jì)損失，由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨，給公司造成的損失，由加工廠承擔(dān)，并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面：需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%，如發(fā)現(xiàn)抽檢過(guò)程有問(wèn)題占4%，各車(chē)間拒絕接收，送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題要返工的，乙方務(wù)必在甲方通知的第一時(shí)間來(lái)我司返工，否則產(chǎn)生的返工費(fèi)，及計(jì)時(shí)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
外包加工合同糾紛篇十一
(以下三項(xiàng)選填)。
法定代表人姓名：_______________。
法定代表人身份證號(hào)：_______________。
法定代表人住所：_______________。
二、證明人姓名：_______________身份證號(hào)住所。
三、事件起因：_______________。
四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效，現(xiàn)甲乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：
1、
2、
3、
4、
5、
6、合同甲、乙雙方約定的其他事項(xiàng)。
五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負(fù)責(zé)本合同一式三份，甲方、乙方及證明方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)，形成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)簽名：_______________。
乙方(蓋章)簽名：_______________。
證明人(蓋章)簽名：_______________(三方需按手印)。
簽定日期：_______________日期大寫(xiě)
外包加工合同糾紛篇十二
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司因委托加工合同糾紛一案，不服海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院()浦民初字第79號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司法定代表人梁少球及其代理人{(lán)李0x}、被上訴人{(lán)廖1x}及其代理人{(lán)符2x}到庭參加訴訟。被上訴人{(lán)湯3x}經(jīng)本院合法傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，本案缺席審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認(rèn)為，xx年，經(jīng)中間人陳為龍介紹，原告的法定代表人梁少球和被告{廖1x}洽談合作開(kāi)發(fā)石英礦事宜。同年5月5日，二人以原告和洋浦裕洋實(shí)業(yè)有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)裕洋公司)的名義簽訂《定購(gòu)硅石合同書(shū)》。約定裕洋公司向原告供應(yīng)硅石6300立方，第一期于6月20日前供貨2500立方包裝車(chē)，交貨地點(diǎn)在海南澄邁太平南蛇嶺石英石場(chǎng)，價(jià)格為石場(chǎng)交貨每立方56元;合同生效后原告支付1萬(wàn)元作為定金，進(jìn)場(chǎng)2天內(nèi)原告將4萬(wàn)元存折交給中間人陳為龍作為貨款保證金，根據(jù)工作進(jìn)度支付。合同簽訂當(dāng)日，被告{廖1x}給陳為龍出具委托書(shū)一份，內(nèi)容為委托其從梁少球處領(lǐng)取1萬(wàn)元加工生產(chǎn)石英石定金和4萬(wàn)元貨款保證金。此后，被告{廖1x}組織進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始石場(chǎng)的土建施工，梁少球亦在現(xiàn)場(chǎng)指揮施工。5月6日，陳為龍收取原告法定代表人梁少球1萬(wàn)元定金后轉(zhuǎn)交被告{廖1x};6月10日，陳為龍分?jǐn)?shù)次將39000元匯給被告{廖1x}，用于工地土建開(kāi)支，6月15日，被告{廖1x}出具收條承認(rèn)收到原告預(yù)付的挖機(jī)費(fèi)l萬(wàn)元。土建工程完工后，被告{廖1x}沒(méi)有進(jìn)行石英石的加工生產(chǎn)，改為將設(shè)備出租給案外人王照興，由王照興加工生產(chǎn)石英石而梁少球則向其購(gòu)買(mǎi)。8月15日，梁少球簽署書(shū)面意見(jiàn)，內(nèi)容為“同意王照興租用{廖1x}的礦山設(shè)備每立方租金7元”。當(dāng)月王照興生產(chǎn)出一批石英石并交付原告運(yùn)出港口。但是，被告{廖1x}并未從王照興處收到機(jī)械設(shè)備租金。此后，原告多次向被告{廖1x}要求退還預(yù)付款無(wú)果，因此成訟。裕洋公司股東系由被告{廖1x}和案外人廖城組成，該公司已經(jīng)被工商部門(mén)吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。庭審中被告{廖1x}陳述該公司一直由其單獨(dú)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，有關(guān)財(cái)產(chǎn)也是由其個(gè)人支配，原告對(duì)此陳述予以認(rèn)可。
原審法院認(rèn)為：《定購(gòu)硅石合同書(shū)》簽章的當(dāng)事人雖然是原告和裕洋公司，但被告{廖1x}在審理過(guò)程中承認(rèn)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際上是其個(gè)人在操作，公司資產(chǎn)也由其個(gè)人支配，{廖1x}應(yīng)是合同權(quán)利義務(wù)的實(shí)際承擔(dān)者。原告對(duì)此亦表示認(rèn)同。該合同的標(biāo)的是特定的，即從南蛇嶺石英礦開(kāi)采加工所得的礦石，由于南蛇嶺石英礦系由政府部門(mén)批準(zhǔn)給原告開(kāi)采，只有原告具有合法的開(kāi)采和銷(xiāo)售權(quán)，因此該定購(gòu)合同其實(shí)質(zhì)是一個(gè)委托加工合同，合同約定的貨款實(shí)際是委托加工的經(jīng)費(fèi)。由于合同約定的交貨期限為6月20日前，而實(shí)際上政府部門(mén)的批準(zhǔn)文件6月16日才下發(fā)，因此該合同是客觀上無(wú)法按期履行。在礦場(chǎng)土建部分完成后，被告{廖1x}未繼續(xù)進(jìn)行加工生產(chǎn)，而是與案外人王照興簽訂機(jī)械設(shè)備租賃合同，梁少球?qū)Υ吮硎就?，并與王照興簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，由此原委托加工合同客觀上不可能再履行，被告不存在故意不履行的違約情況，應(yīng)認(rèn)定雙方以實(shí)際行為解除原委托加工合同。由于雙方在解除合同時(shí)未對(duì)財(cái)產(chǎn)返還、賠償損失等等問(wèn)題達(dá)成一致協(xié)商意見(jiàn)，故應(yīng)按合同法關(guān)于解除的處理原則處理，由取得對(duì)方財(cái)產(chǎn)的合同一方進(jìn)行返還。被告收取的款項(xiàng)用于礦場(chǎng)的土建工程，而且梁少球亦在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)土建工程進(jìn)行指揮，因此該款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為已經(jīng)物化為礦場(chǎng)的土建部分，誰(shuí)取得土建部分的使用權(quán)和收益權(quán)，即應(yīng)認(rèn)定誰(shuí)取得了該款。在合同不能履行的情況下，{廖1x}僅僅將.有關(guān)機(jī)械設(shè)備出租，故不能認(rèn)定其對(duì)該土建部分有收益權(quán);另一方面，由于獲得政府批準(zhǔn)開(kāi)采權(quán)的是原告，在合同解除的情況下，取得該土建部分使用權(quán)和收益權(quán)的也只是原告。所以，不能認(rèn)定被告{廖1x}依據(jù)原委托加工合同取得了原告的財(cái)產(chǎn)，從而應(yīng)當(dāng)返還。原告的訴訟請(qǐng)求沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，不予支持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)2715元由原告負(fù)擔(dān)。
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南寶公司'')不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴稱(chēng)：一、原審認(rèn)定事實(shí)缺乏證據(jù)支持，純屬主觀臆斷。陳為龍作為中間人收取了上訴人支付購(gòu)貨款的4萬(wàn)元、1萬(wàn)元定金，這是無(wú)爭(zhēng)的事實(shí)，上訴人經(jīng)理梁少球從始至終并未在現(xiàn)場(chǎng)”指揮施工"，更沒(méi)有證據(jù)證實(shí)陳為龍收款后分?jǐn)?shù)次將39000元款用于工地上建開(kāi)支是梁少球同意的。假定有，那么工地上建開(kāi)支明細(xì)帳是否有憑證?是否有梁少球同意開(kāi)支的簽字?沒(méi)有證據(jù)支持應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。二、原審認(rèn)定《定購(gòu)硅石合同書(shū)》是委托加工合同嚴(yán)重違反合同自治性原則。本案中盡管合同標(biāo)的物是特定的，政府部門(mén)將開(kāi)采權(quán)批準(zhǔn)給上訴人，上訴人又委托被上訴人開(kāi)采，但采掘出來(lái)的礦石雙方當(dāng)事人是以購(gòu)銷(xiāo)的方式來(lái)履行合同的，被上訴人是經(jīng)商多年的人，其不可能不清楚自己的權(quán)利義務(wù)。而法院不能在上訴人主張和被上訴人辯解理由之外推定是所謂的委托加工合同。本案相關(guān)證據(jù)表明，雖然開(kāi)采權(quán)是以上訴人的名義辦理的，但被上訴人在履行合同過(guò)程中均是以其公司及個(gè)人名義實(shí)施的，并不是以委托人名義實(shí)施，因此，盡管本案存在符合委托加工合同特征的個(gè)別事實(shí)行為，但其性質(zhì)顯然不是委托加工合同。另外，政府下文之前就一直在采挖，批文并不是造成合同不能履行的原因。被上訴人將設(shè)備租賃給王照興生產(chǎn)石英礦并交付給上訴人純屬另外一層法律關(guān)系，上訴人與王照興也簽訂協(xié)議，且已給付對(duì)價(jià)，因此不能認(rèn)定為是被上訴人客觀上不能履行合同的事實(shí)根據(jù)。三、合同被迫解除，被上訴人就應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，取得財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)返還。被上訴人兩次委托陳為龍收取上訴人支付的保證金4萬(wàn)元和定金1萬(wàn)元是無(wú)法抹去的事實(shí)。沒(méi)有證據(jù)證明被上訴人收到該款后用于土建開(kāi)支，即便被上訴人將上述款項(xiàng)用于土建工程，根據(jù)上述理由，更是與上訴人毫無(wú)關(guān)系。綜上，請(qǐng)求二審法院撤銷(xiāo)一審判決，判令被上訴人返還保證金4萬(wàn)元，預(yù)付挖機(jī)費(fèi)1萬(wàn)元，雙倍返還定金2萬(wàn)元及逾期利息3500元。
外包加工合同糾紛篇十三
原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司，住所地北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)姚辛莊村東。
法定代表人多維寬，董事長(zhǎng)。
委托代理人王鋒，男，北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
委托代理人舒暢，男，北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
被告北京中鐵萬(wàn)博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司，住所地北京市通州區(qū)食品工業(yè)園區(qū)29號(hào)。
法定代表人張愛(ài)新，總經(jīng)理。
委托代理人崔燕合，男，北京中鐵萬(wàn)博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司經(jīng)理，住該單位。
原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原告)與被告北京中鐵萬(wàn)博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員吳宏獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱(chēng)，xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處，被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無(wú)法完成加工，讓原告運(yùn)回材料，原告運(yùn)回材料時(shí)發(fā)現(xiàn)少了17噸。原告要求被告返還鋼板17噸，賠償損失7000元，訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱(chēng)，原告所述與事實(shí)不符，xx年7月24日原告才將全部材料送到被告公司，7月25日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，7月26日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料100余噸，現(xiàn)被告只欠原告約7、8噸材料，因原告未支付被告加工費(fèi)，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請(qǐng)求。
經(jīng)審理查明：xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于xx年7月2日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，xx年7月20日開(kāi)始發(fā)貨，8月2日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于xx年7月3日至7月24日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠，被告對(duì)部分鋼材進(jìn)行了加工，xx年7月26日，原告開(kāi)始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過(guò)程中，原告表示未運(yùn)回的鋼材為15.669噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的7.5噸鋼材，因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。
上述事實(shí)有加工合同、出庫(kù)單、出入庫(kù)清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費(fèi)，故被告對(duì)完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請(qǐng)求，于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)九百二十五元，由原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費(fèi)，上訴于北京市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。
代理審判員吳宏。
二00八年三月十七日。
書(shū)記員王亞潔。
外包加工合同糾紛篇十四
1、請(qǐng)求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計(jì)至起訴之日止)，二項(xiàng)共計(jì)_______________元。
2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費(fèi)共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認(rèn)欠款。后經(jīng)我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護(hù)原告的合法權(quán)益，特向法院提起訴訟，請(qǐng)依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
外包加工合同糾紛篇十五
乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
材料由_________方負(fù)責(zé)。
若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。
乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管-理-員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計(jì)算。
通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
外包加工合同糾紛篇十六
答辯人：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買(mǎi)賣(mài)合同糾紛”。
根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報(bào)酬的合同。而_____提供的合同，表面上寫(xiě)的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，_____提供的所謂“定作成品”實(shí)際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定，_______與____簽訂的是《買(mǎi)賣(mài)合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應(yīng)定為“買(mǎi)賣(mài)合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條，上面沒(méi)有答辯人的公章，也沒(méi)有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買(mǎi)賣(mài)的設(shè)備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳，是不合格產(chǎn)品，不符合國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
首先，_____只不過(guò)是_____的一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)，但他在企業(yè)介紹時(shí)宣傳是______公司，號(hào)稱(chēng)“重質(zhì)量、講信譽(yù)”，卻連一個(gè)完整的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)都沒(méi)有。
其次，像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開(kāi)槽機(jī)、圓壓圓模切機(jī)、薄刀分紙機(jī)、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品，根本達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品既沒(méi)有出廠合格證，也沒(méi)有使用說(shuō)明書(shū)，產(chǎn)品也沒(méi)有安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)更沒(méi)有。
最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而對(duì)答辯人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。
綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品，但是與_____簽訂的《買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，與_____無(wú)關(guān)，答辯人付款也是付給_____的，況且款項(xiàng)已基本付清。_____所寫(xiě)的欠條應(yīng)由其個(gè)人承擔(dān)，_____應(yīng)承擔(dān)其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務(wù)的責(zé)任。懇請(qǐng)法院查明事實(shí)，駁回_____對(duì)答辯人的訴請(qǐng)!
此致
_____人民法院。
答辯人：_______。
____年___月___日。
附：
答辯書(shū)副本_____份;。
證據(jù)材料______份。
外包加工合同糾紛篇十七
聯(lián)系電話：______。
被答辯人：______。
地址：__________________，
聯(lián)系電話：_________。
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會(huì)提起仲裁申請(qǐng)，貴會(huì)已予以立案受理?，F(xiàn)被答辯人向貴會(huì)提出對(duì)仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對(duì)此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會(huì)提起仲裁?！彪m然該約定上海市仲裁委員會(huì)與上海仲裁委員會(huì)有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會(huì)。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機(jī)構(gòu)，但是屬于上海市的仲裁機(jī)構(gòu)僅此一家，另一仲裁機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)，顧名思義不屬上海市，他只是中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)，不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)不準(zhǔn)確，但能夠確定具體的仲裁機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會(huì)，名稱(chēng)不夠準(zhǔn)確，但無(wú)可爭(zhēng)議就是上海仲裁委員會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會(huì)具有管轄權(quán)。
綜上所述，答辯人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，特向貴會(huì)申請(qǐng)仲裁，貴會(huì)受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請(qǐng)貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會(huì)。
答辯人：
特別授權(quán)代理人：
外包加工合同糾紛篇十八
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長(zhǎng)。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原告)與被告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱(chēng)，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處，被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無(wú)法完成加工，讓原告運(yùn)回材料，原告運(yùn)回材料時(shí)發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱(chēng)，原告所述與事實(shí)不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費(fèi)，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請(qǐng)求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開(kāi)始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠，被告對(duì)部分鋼材進(jìn)行了加工，年______月______日，原告開(kāi)始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過(guò)程中，原告表示未運(yùn)回的鋼材為_(kāi)_____噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。
上述事實(shí)有加工合同、出庫(kù)單、出入庫(kù)清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費(fèi)，故被告對(duì)完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請(qǐng)求，于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)______元，由原告______________________________有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費(fèi)，上訴于______市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書(shū)記員______。
外包加工合同糾紛篇十九
乙方：________________________。
第一條乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
第六條驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，為_(kāi)________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，為_(kāi)________。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
乙方(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
外包加工合同糾紛篇二十
乙方：_________。
：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
：材料由_________方負(fù)責(zé)。
：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。
：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期5天以上至10天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期10天以上至20天以?xún)?nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計(jì)算。
：通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
：乙方應(yīng)找殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方：_________乙方：_________。
外包加工合同糾紛篇二十一
被告一：xx。
被告二：xx。
訴訟請(qǐng)求：
1、判令被告一向原告支付加工費(fèi)人民幣169，466元，并按中國(guó)人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期付款的利息(自2月24日開(kāi)始計(jì)算，暫計(jì)至立案之日為4236元，最終數(shù)額計(jì)算至被告實(shí)際付清之日)。
2、判令被告二對(duì)上述加工費(fèi)及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。
3、判令被告承擔(dān)本案全部的訴訟費(fèi)用。
以上合計(jì)：173702元。
事實(shí)與理由：
11月至201月原告為被告一有限公司廣告封面等產(chǎn)品，在委托加工期間，被告一因委托原告進(jìn)行上述加工業(yè)務(wù)，共產(chǎn)生加工費(fèi)人民幣171，761元。被告一曾于年1月25日向原告出具一張人民幣45，000元的普通支票，但由于被告一賬戶(hù)余額不足以致支票被退回。截止2013年6月8日，被告一仍欠原告加工費(fèi)共計(jì)169，466元，事后原告曾多次催要剩余的加工費(fèi)，但至今被告以各種理由拒付。
原告認(rèn)為，原告向被告一履行約定的加工義務(wù)，被告一理應(yīng)按約定及時(shí)足額向原告支付加工費(fèi)。拖欠原告加工費(fèi)的行為，侵犯了原告的合法權(quán)益。另外，被告二作為公司唯一股東，由于自己的財(cái)產(chǎn)混同于公司財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。故此，原告特起訴至貴院，懇請(qǐng)貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求，判如所請(qǐng)。
此致
博羅縣人民法院。
具狀人：xx。
xx年xx月xx日。
注：
從2013年2月24日(即1月份對(duì)賬單確認(rèn)之日)至立案之日的利息為4236元(169，466元×6.00%÷12個(gè)月×5個(gè)月=4236元)。
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/9834457.html】
