房地產(chǎn)建設(shè)工程合同(實用15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-07 05:36:04
房地產(chǎn)建設(shè)工程合同(實用15篇)
時間:2023-12-07 05:36:04     小編:文鋒

當(dāng)一方違反合同時,另一方可以依法采取法律手段維護(hù)自己的權(quán)益。合同的條款應(yīng)該具有明確性、合理性和可執(zhí)行性。以下是小編為大家整理的合同范本,希望能對大家有所幫助。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇一

甲方:(以下簡稱甲方)。

乙方:(以下簡稱乙方)。

身份證:

為了確保工程順利完成,充分發(fā)揮技術(shù)力量,加強內(nèi)部統(tǒng)一管理,落實任務(wù)和責(zé)任,甲方將承建的__安泰.御華城一期_工程的工程檔案承包給乙方,為了落實各自權(quán)利和義務(wù),全力配合按期完工,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,望共同遵守,嚴(yán)格執(zhí)行。

一、工作范圍及內(nèi)容。

1、建筑竣工資料(渝建竣表格、檢驗批表格)和監(jiān)理報驗資料的填寫和整理。(建筑竣工資料包含:基礎(chǔ)、主體、裝飾、水電的施工資料,其中保溫、涂料、門窗、防水等分包單位的資料由乙方負(fù)責(zé)收集整理歸檔)。

2、負(fù)責(zé)收集并整理各種材料的合格證、質(zhì)保書等保證資料。

3、負(fù)責(zé)填報各種材料的復(fù)檢和試件的檢測委托單,收集各報告。

4、負(fù)責(zé)所有建竣資料的裝訂,費用由乙方負(fù)責(zé),并移交檔案室。

5、工程承包建筑面積約:8.8萬平方米(最終以竣工結(jié)算面積為準(zhǔn))。

二、質(zhì)量要求:

20xx)、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》以及其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范來填寫和整理資料,保證所做資料全部合格,并能順利移交檔案館和建設(shè)單位。

三、工期:

根據(jù)該工程的施工進(jìn)度計劃,乙方應(yīng)配合甲方,合理安排人員,按時按質(zhì)完成工作任務(wù),工期為從開工之日起算21個日歷月。如甲方工期超出,超出部分甲方按6000元/月補貼乙方。

四、單價及付款方式:

甲方按單價2.2元/平方米支付乙方承包費用。付款面積為本工程竣工建筑面積。付款方式:每個月支付6000元。在工程預(yù)驗收后付足乙方承包費的85%,余15%在檔案移交后三日之內(nèi)付清。并由乙方給甲方出具等額的收款收據(jù)。

五、甲方應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù):

1向乙方提供該工程的施工圖一套及電子版本,相應(yīng)的圖紙會審、技術(shù)變更核定及設(shè)計變更通知單等資料。完工后,向乙方提供完整的竣工圖四套。

2負(fù)責(zé)檢測所試驗費用和檔案館人員到現(xiàn)場檢查、驗收時的其他費用,負(fù)責(zé)提供送樣車輛。

3提供辦公室給乙方,并配置辦公桌、文件柜,電腦。向乙方提供免費食宿。

4配合乙方相關(guān)工作。

六、乙方應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。

1做好工作范圍的本職工作,并協(xié)助甲方做好相關(guān)工作。

2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)檔案館的聯(lián)系,保證工作順利進(jìn)行。

3負(fù)責(zé)檔案資料的所有耗材、輔材以及送檔所有檔案盒和相關(guān)配套資料夾板,后期掃描電子檔案及刻盤等所有費用。

4按工程進(jìn)度編寫技術(shù)檔案,按工程進(jìn)度送檢材料,反應(yīng)出的試驗資料真實,數(shù)量完整,并符合設(shè)計和有關(guān)規(guī)范要求。

5資料整潔,字跡清楚,簽字完整齊全。

6確保該工程檔案資料達(dá)到合格,并提交四套完整竣工檔案資料。

7負(fù)責(zé)本工程的取樣送檢,當(dāng)出現(xiàn)不合格材料時及時通知甲方。并配合甲方進(jìn)行處理。

8負(fù)責(zé)配合建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)檢、實驗室等各單位的工作,配合甲方及建委相關(guān)部門的檢查驗收工作。

9乙方應(yīng)配備2人以上(含2人)的資料人員,乙方可根據(jù)工程需要適當(dāng)進(jìn)行增減,但必須征得甲方同意。甲方認(rèn)為應(yīng)增加資料人員時,乙方應(yīng)及時增加。否則,甲方有權(quán)找人替代,替代人員工資在乙方資料款中全額扣除。

七、其它及違約處理。

1未經(jīng)過甲方同意,乙方不得私自更換資料人員。否則,甲方按20xx元/次處以乙方違約金。

2施工期間,乙方資料人員應(yīng)服從甲方的現(xiàn)場管理。如有不服從者,按200元/人/次對乙方進(jìn)行處罰。

3因質(zhì)檢、建設(shè)、監(jiān)理、甲方等相關(guān)部門在施工期間檢查乙方資。

料不合格時,乙方應(yīng)無條件限期整改合格。如乙方未及時整改或整改不合格,甲方有權(quán)解除合同,且對乙方資料余款全部不予支付。4在工程驗收后,乙方應(yīng)按規(guī)定時間送交合格的資料到檔案館。如乙方送交資料不合格,甲方所欠資料款全部不予支付。

八、未盡事項,雙方按照公平、合理、互利的原則,協(xié)商處理或簽補充協(xié)議。

九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,工程完工,付清全款后本協(xié)議自動失效。

甲方(簽章)乙方(簽章)。

協(xié)議簽訂時間年月日。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇二

甲方因施工需要與乙方建立勞務(wù)關(guān)系,雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則,明確甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議,訂立本勞務(wù)合同:

南寧市青秀區(qū)大水坡至官已坡道路大中修工程,原舊路為水泥混凝土路面,全線舊水泥路面已出現(xiàn)局部破壞嚴(yán)重,須進(jìn)行局部翻修。

1、工程名稱:____________工程。

2、工程地址:____________。

單項砼工種自備機械勞務(wù)承包。

乙方嚴(yán)格按照甲方施工要求,自備發(fā)電機,攪拌機,上料鏟車,運輸車輛,斗車,水泵,模板等工具,進(jìn)行攪拌,運輸,支拆模,澆筑,收光等工作。

嚴(yán)格按砼質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(1)質(zhì)量要求必須按施工單位、公司要求確保清水砼,嚴(yán)禁出現(xiàn)爛根、蜂窩、麻面、汽泡,杜絕出現(xiàn)砼漏振、爛腳等。

(2)砼澆筑嚴(yán)格按照公路水泥混凝土路面設(shè)計規(guī)范(tgd40—20)執(zhí)行。

(3)如出現(xiàn)上述質(zhì)量問題時,乙方無條件承擔(dān)所有的處理工作并根據(jù)實際情況賠償甲方損失。

(4)進(jìn)度:乙方無論在任何條件下施工作業(yè)時必須保證勞動力,若因乙方勞動力不足造成的損失將由乙方全部負(fù)責(zé)。

1、現(xiàn)場:進(jìn)入施工現(xiàn)場所有人員必須戴好安全帽,系上帽帶。衣著整潔,不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)穿背心裙子、裸背進(jìn)入施工現(xiàn)場。

2、安全教育:

(1)乙方進(jìn)場人員必須在3天內(nèi)準(zhǔn)確的記錄勞務(wù)人員的地址、身份證號碼、等資料登記造冊,交給甲方一份以備查詢。

(2)乙方進(jìn)場人員必須全部、全面地接受參加甲方組織的安全教育活動。上崗人員經(jīng)過培訓(xùn)及業(yè)務(wù)孰練的人員才能上崗,違章作業(yè)的后果自負(fù)。

(3)在施工期間因工地不安全的環(huán)境造成的安全事故,由甲方承擔(dān)正規(guī)醫(yī)院就醫(yī)的所有醫(yī)療費(憑正規(guī)醫(yī)院發(fā)票報銷),誤工費、護(hù)理費、生活費、營養(yǎng)費。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何費用。

(4)在施工期間不得惹事、打架、偷盜,發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)。

(5)租房:在施工現(xiàn)場有條件情況下將集中住宿統(tǒng)一管理。

(6)文明施工:在所有的工作范圍內(nèi)必須每天做到工完場清、余料及廢料每天做到下班時清理干凈。不得私拉亂接電線,非械面人員不得從事機械操作,不得違章指揮,發(fā)生事故由乙方自行負(fù)責(zé)。

乙方按甲方要求時間進(jìn)場,先期費用由乙方自行解決,工程進(jìn)行15天后可向甲方支付生活費,待工程完工驗收后,結(jié)清全部款項。

1、本合同與項目管理條例同時生效。

2、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字立即生效至工程款付清后自動失效。

3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生產(chǎn)的,責(zé)任由乙方全部承擔(dān)。中途無故退場的,退場費將由乙方自行承擔(dān),甲方只付給乙方工程款的70%。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇三

發(fā)包人(甲方):

承包人(乙方):

本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商,本著友好合作原則,達(dá)成如下分包合同:

一、承包范圍:

二、承包方式:

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

四、工期:

本工程自年月日開工至年月日完工,工期為天。

五、收費標(biāo)準(zhǔn)及支付方式:

1、經(jīng)雙方協(xié)議,本工程總量為米,收費標(biāo)準(zhǔn)為,共計:(大寫:)。

2、合同總價依據(jù)實際完成工程量進(jìn)行結(jié)算。

3、付款方式:

六、變更及工程費用調(diào)整:

1、本工程進(jìn)行中,發(fā)包人對本工程與技術(shù)要求提出變更時,發(fā)包人應(yīng)在變更前天內(nèi)發(fā)出書面通知。承包人接到變更后天內(nèi)予以確認(rèn)。

2、變更后及承包增加施工費用,發(fā)包方按市場價予以調(diào)整。

七、發(fā)包責(zé)任:

1、發(fā)包方在開工2日前向承包方提供本工程施工組織設(shè)計、技術(shù)交底與要求、設(shè)計圖紙及放線定點軸線。

2、開工前,發(fā)包方應(yīng)辦理開工許可證、工作場地使用等手續(xù),及時解決好有關(guān)擾民和影響正常工作的有關(guān)問題,并承擔(dān)相應(yīng)費用。

八、承包方責(zé)任:

1、承包人按本合同所規(guī)定的時間完成本工程的工作內(nèi)容。

2、嚴(yán)格按本工程設(shè)計方案及技術(shù)要求進(jìn)行施工,確保施工質(zhì)量。

3、施工中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報,并提出相應(yīng)的處理方案,經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)后進(jìn)行施工。

4、負(fù)責(zé)好現(xiàn)場測量放線、樁體定位、施工技術(shù)資料記錄工作,并如實及時提交發(fā)包方,如因承包方的遺漏、錯誤造成工程質(zhì)量問題,承包方應(yīng)負(fù)責(zé)補救并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,情況嚴(yán)重時,發(fā)包方有權(quán)向承包方追償相應(yīng)損失。

5、遵守國家及北京市有關(guān)施工管理規(guī)定,服從現(xiàn)場指揮與領(lǐng)導(dǎo)。

九、違約責(zé)任:

甲方或乙方不能按照本協(xié)議條款約定履行各自的各項責(zé)任及發(fā)生與本合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

十、材料與設(shè)備。

1、發(fā)包人及承包人對各自所提供的材料及機械設(shè)備進(jìn)場負(fù)責(zé),并經(jīng)雙方驗收合格后方可使用。

2、若造成窩工、誤工所造成的損失,責(zé)任是甲方的由甲方負(fù)責(zé),是乙方的由乙方負(fù)責(zé)。

十一、報告、成果、質(zhì)量檢查與驗收。

1、發(fā)包方負(fù)責(zé)組織對承包人交付的報告、成果、文件進(jìn)行檢查與驗收。

2、承包方應(yīng)對其所確保提交的報告、成果、文件的真實性進(jìn)行負(fù)責(zé)。

3、隱蔽工程檢查由承包人自檢后,通知發(fā)包方進(jìn)行檢查與驗收,經(jīng)發(fā)包方簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序。檢驗不合格,承包人負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)必須進(jìn)行修補。

十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十三、其它約定事項:

本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效,發(fā)包人、承包人履行完成合同所規(guī)定的義務(wù)后終止。

本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇四

聯(lián)合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設(shè)和施工》項目招標(biāo)中,如果我方有幸中標(biāo),非常感謝評委及建設(shè)單位的信任,在該項目建設(shè)和施工過程中,我們除響應(yīng)招標(biāo)文件中所有的條款及履約合同內(nèi)容外,并對工程售后服務(wù)做出如下承諾:

6、現(xiàn)場響應(yīng):

6.3發(fā)生緊急搶修事故的,我方在接到通知后,確保做到立即到達(dá)事故現(xiàn)場;。

6.4對于涉及安全的質(zhì)量問題,按照《建筑工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定,做到立即報告,及時采取防范措施。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇五

第四十二條、工程停建或緩建。由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏=ɑ蚓徑?,使合同不能繼續(xù)履行,乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作,按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件,支付以上的費用,并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關(guān)損失。

已經(jīng)定貨的材料、設(shè)備由定貨方負(fù)責(zé)退貨,不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔(dān)。但未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。

第四十三條、合同的生效與終止。本合同自協(xié)議條款約定的生效之日起生效。在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿后,有關(guān)保修條款終止。

第四十四條、合同份數(shù)。合同正本兩份,具有同等法律效力,由甲乙雙方答字蓋章后分別保存。副本份數(shù)按協(xié)議條款約定,由甲乙雙方分送有關(guān)部門。

第二部分、協(xié)議條款。

甲方:

乙方:

按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第1條、工程概況。

1.1工程名稱:

工程地點:

承包范圍:

承包方式:

1.2開工日期:

竣工日期:

總?cè)諝v工期天數(shù):

1.3質(zhì)量等級:

1.4合同價款:

第2條、合同文件及解釋順序。

第3條、合同文件使用的語言和適用標(biāo)準(zhǔn)及法律。

3.1合同語言:

3.2適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范:

3.3適用法律、法規(guī):

第4條、圖紙。

4.1圖紙?zhí)峁┤掌冢?/p>

4.2圖紙?zhí)峁┨讛?shù):

4.3圖紙?zhí)厥獗C芤蠛唾M用:

第5條、甲方代表。

5.1甲方代表姓名和職稱(職務(wù)):

5.2甲方賦予甲方代表的職權(quán):

5.3甲方代表委派人員的名單及責(zé)任范圍:

第6條、監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師。

6.1監(jiān)理單位名稱:

6.2總監(jiān)理工程師姓名、職稱:

6.3總監(jiān)理工程師職責(zé):

第7條、乙方駐工地代表。

第8條、甲方工作。

8.1提供具備開工條件施工場地的時間和要求:

8.2水、電、電訊等施工管線進(jìn)入施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求:

8.3需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容及完成時間:

8.4需要協(xié)調(diào)各施工單位之間關(guān)系的工作內(nèi)容和完成時間:

8.5辦理證件、批件的名稱和完成時間:

8.6會審圖紙和設(shè)計交底的時間:

8.7向乙方提供的設(shè)施內(nèi)容:

第9條、乙方工作。

9.1施工圖和配套設(shè)計名稱、完成時間及要求:

9.2提供計劃、報表的名稱、時間和份數(shù):

9.3施工場地防護(hù)工作的要求:

9.4施工現(xiàn)場交通和噪音控制的要求:

9.5符合施工場地規(guī)定的要求:

9.6保護(hù)建筑物結(jié)構(gòu)及相應(yīng)管線和設(shè)備的措施:

9.7建筑成品保護(hù)的措施:

第10條、進(jìn)度計劃。

10.1乙方提供施工組織設(shè)計(或施工方案)和進(jìn)度計劃的時間:

10.2甲方代表批準(zhǔn)進(jìn)度計劃的時間:

第11條、延期開工。

第12條、暫停施工。

第13條、工期延誤。

第14條、工期提前。

第15條、工程樣板。

15.1對工程樣板間的要求:

第16條、檢查和返工。

第17條、工程質(zhì)量等級。

17.1工程質(zhì)量等級要求的追加合同價款:

17.2質(zhì)量評定部門名稱:

第18條、隱蔽工程和中間驗收。

18.1中間驗收部位和時間:

第19條、驗收和重新檢驗。

第20條、合同價款及調(diào)整。

20.1合同價款形式(固定價格加風(fēng)險系數(shù)合同、可調(diào)價格合同等):

20.2調(diào)整的方式:

第21條、工程預(yù)付款。

21.1預(yù)付工程款總金額:

21.2預(yù)付時間和比例:

21.3扣回時間和比例:

21.4甲方不按時付款承擔(dān)的違約責(zé)任:

第22條、工程量的核實確認(rèn)。

22.1乙方提交工程量報告的時間和要求:

第23條、工程款支付。

23.1工程款支付方式:

23.2工程款支付金額和時間:

23.3甲方違約的責(zé)任:

第24條、材料樣品或樣本。

第25條、甲方供應(yīng)材料設(shè)備。

25.1甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的要求(附清單):

第26條、乙方采購材料設(shè)備。

第27條、材料試驗。

第28條、甲方變更設(shè)計。

第29條、乙方變更設(shè)計。

第30條、設(shè)計變更對工程的影響。

第31條、確定變更價款。

第32條、竣工驗收。

32.1乙方提供竣工驗收資料的內(nèi)容:

32.2乙方提交竣工報告的時間和份數(shù):

第33條、竣工結(jié)算。

33.1結(jié)算方式:

33.2乙方提供結(jié)算報告的時間:

33.3甲方批準(zhǔn)結(jié)算報告的時間:

33.4甲方將撥款通知送達(dá)經(jīng)辦銀行的時間:

33.5甲方違約的責(zé)任:

第34條、保修。

34.1保修內(nèi)容、范圍:

34.2保修期限:

34.3保修金額和支付方法:

34.4保修金利息:

第35條、爭議。

35.1爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,雙方同意由______仲裁委員會仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。

第36條、違約。

36.1違約的處理:

36.2違約金的數(shù)額:

36.3損失的計算方法:

36.4甲方不按時付款的利息率:

第37條、索賠。

第38條、安全施工。

第39條、專利技術(shù)和特殊工藝。

第40條、不可抗力。

40.1不可抗力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):

第41條、保險。

第42條、工程停建或緩建。

第43條、合同生效與終止。

43.1合同生效日期:

第44條、合同份數(shù)。

44.1合同副本份數(shù):

44.2合同副本的分送責(zé)任:

44.3合同制訂費用:

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

代理人:代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

郵政編碼:郵政編碼:

開戶銀行:開戶銀行:

帳號:帳號:

合同訂立時間:年月日。

鑒(公)證意見:

經(jīng)辦人:

鑒(公)證機關(guān)(蓋章):

《建筑裝飾工程施工合同》(甲種本)由兩部分構(gòu)成,第一部分是《合同條件》,第二部分是《協(xié)議條款》。

《合同條件》是根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》,對建筑裝飾工程承發(fā)包雙方權(quán)利義務(wù)作出的約定,除雙方協(xié)商同意對其中的某些條款作出修改、補充或取消外,都必須嚴(yán)格履行。

《協(xié)議條款》是按《合同條件》的順序擬定的,主要是為《合同條件》的修改、補充提供一個協(xié)議的格式。承發(fā)包雙方針對工程的實際情況,把對《合同條件》的修改、補充和對某些條款不予采用的一致意見按《協(xié)議條款》的格式形成協(xié)議?!逗贤瑮l件》和《協(xié)議條款》是雙方統(tǒng)一意愿的體現(xiàn),成為合同文件的組成部分。

采用招標(biāo)發(fā)包的工程,《合同條件》應(yīng)是招標(biāo)文件的組成部分,發(fā)包方對其修改、補充或?qū)δ承l款不予采用的意見,要在招標(biāo)文件中說明。承包方是否同意發(fā)包方的意見及自己對《合同條件》的修改、補充和對某些條款不予采用的意見,也要在標(biāo)書中一一列出。中標(biāo)后,雙方將協(xié)商一致的意見寫入《協(xié)議條款》。不采用招標(biāo)發(fā)包的工程,在要約和承諾時都要把對《合同條件》的修改、補充和對某些條款不予采用的意見一一提出,將達(dá)成的一致意見寫入《協(xié)議條款》。

下面對《協(xié)議條款》的使用加以說明:

發(fā)包方(以下簡稱甲方):可以是具備法人資格的國家機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體和社會團(tuán)體,也可以是依法登記的個人合伙、個體工商戶或個人。上列單位的名稱和個人的姓名,應(yīng)準(zhǔn)確地寫在《協(xié)議條款》甲方位置內(nèi),不得簡稱。

承包方(以下簡稱乙方):應(yīng)是具備與工程相應(yīng)資質(zhì)和法人資格的國有企業(yè)、集體企業(yè)或私營企業(yè),上述單位的名稱應(yīng)準(zhǔn)確地寫入《協(xié)議條款》乙方位置內(nèi),不得簡稱。

第1條。

1.1本款內(nèi)應(yīng)準(zhǔn)確寫出工程的名稱、詳細(xì)地址、承包范圍和承包方式。承包范圍主要指單位工程的裝飾裝修內(nèi)容及等級。

1.2本款內(nèi)開工日期應(yīng)寫明雙方商定的開工日期,也可以將此規(guī)定為甲方代表發(fā)布開工令的日期;竣工日期指雙方商定的乙方提交竣工報告的日期;總?cè)諝v工期天數(shù)是包括法定節(jié)、假日在內(nèi)的總?cè)諝v工期天數(shù)。

1.3寫明雙方商定的工程應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量等級(即合格還是優(yōu)良)。

1.4應(yīng)寫明工期價款的金額和承包方式。

工程為群體或小區(qū)工程時,以上各項應(yīng)將單位工程或分部工程按附表一說明,作為協(xié)議條款的附件。

第2條。

本條應(yīng)寫明組成合同文件的名稱和順序。

第3條。

3.1如合同文件使用少數(shù)民族語言,本款應(yīng)約定語言的名稱及翻譯文本由誰提供和提供時間。

3.2國家有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時,施工中必須使用,并寫明使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的編號和名稱。國家沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時,有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,使用地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。此條應(yīng)寫明使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱。并按照工程的主要部位或項目分別填寫適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的條款。

如乙方要求甲方提供標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)在編號和名稱后寫明,并注明提供的時間、份數(shù)和費用由誰承擔(dān)。

甲方提出超過標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,征得乙方同意后,可以作為驗收和施工的要求寫入本款,并明確約定產(chǎn)生的費用由甲方承擔(dān)。

由乙方提出施工工藝的,應(yīng)在本款寫明施工工藝的名稱,使用的工程部位,制定的時間、要求和費用的承擔(dān)。

3.3法律、法規(guī)和規(guī)章都適用合同文件,但對同一問題要求不一致時,應(yīng)在本款內(nèi)寫明適用的法規(guī)和規(guī)章名稱。如由甲方提供,還應(yīng)寫明提供時間。如由乙方自備,應(yīng)寫明費用及由誰承擔(dān)。

第4條。

不同的工程對圖紙的需要情況各不相同。本條應(yīng)寫明甲方提供的份數(shù)(必須包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù))、圖紙的深度、比例尺及提供的時間。

乙方要求增加圖紙份數(shù)的,應(yīng)寫明圖紙的名稱、份數(shù)、提供的時間和費用。

甲方不能在開工前提供全套圖紙,應(yīng)將不能按時提供的圖紙名稱和提供的時間在本條寫明。

第5條。

本條寫明甲方代表姓名和職稱(職務(wù))。甲方代表委派具體管理人員的姓名和職責(zé)。如前期工作中施工組織設(shè)計和進(jìn)度計劃審批、圖紙的提供、質(zhì)量的檢查驗收、工程量的核實等工作的具體責(zé)任、權(quán)限。

第6條。

本條寫明甲方委托的監(jiān)理單位名稱、總監(jiān)理工程師的姓名、職稱和甲方授權(quán)范圍。

第8條。

本條按具體工程和實際情況,逐款列出各項工作的名稱、內(nèi)容、完成時間和要求,實際存在而《合同條件》未列入的,要對條款或內(nèi)容予以補充。還應(yīng)寫明甲方不能按《協(xié)議條款》的要求完成有關(guān)工作時,應(yīng)支付的費用金額和賠償乙方損失的范圍及計算方法。

8.1本款應(yīng)寫明使場地具備施工條件的各項工作的名稱、內(nèi)容、要求和完成的時間。

8.2本款應(yīng)寫明水、電、電訊等管線應(yīng)接至的地點、接通的時間和要求。如上、下水管應(yīng)在何時接至何處,每天應(yīng)保證供應(yīng)的數(shù)量,水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),不能全天供應(yīng)的要寫明供應(yīng)的時間。

8.3本款應(yīng)寫明需要甲方協(xié)調(diào)的涉及本工程的市政等部門的工作內(nèi)容及完成時間。

8.4本款應(yīng)寫明甲方應(yīng)協(xié)調(diào)哪些施工單位之間的關(guān)系及協(xié)調(diào)內(nèi)容和完成時間。

8.5本款應(yīng)寫明由甲方辦理的各種證件、批件和其他需要批準(zhǔn)的事項及完成的時間,其時間可以是絕對的年、月、日,也可以是相對的時間,如在某項工作開始幾天之前完成。

8.6本款應(yīng)寫明甲方組織圖紙會審的時間,如不能約定準(zhǔn)確時間,應(yīng)寫明相對時間,如甲方發(fā)布開工令前多少天。

第9條。

本條按具體工程和實際情況,逐款列出各項工作的名稱、內(nèi)容、完成時間和要求,實際需要而《合同條件》未列的,要對條款和內(nèi)容予以補充。

9.1甲方如委托乙方完成工程施工圖及配套設(shè)計,應(yīng)在本款寫明設(shè)計的名稱、內(nèi)容、要求、完成時間和設(shè)計費用計算方法。

9.2本款應(yīng)寫明乙方提供的計劃、報告、報表的名稱、格式、要求和提供的時間。

9.3甲方要求乙方提供的合同價款之外的照明、警衛(wèi)、看守等工作,應(yīng)在此款寫明。

9.4本款應(yīng)寫明地方政府、有關(guān)部門和甲方對本款的具體要求。如在什么時間、什么地段、哪種型號的車輛不能行使或行使的規(guī)定,在什么時間不能進(jìn)行哪些施工,施工噪音不得超過多少分貝。

9.5本款應(yīng)寫明符合政府對施工現(xiàn)場的哪些要求和規(guī)定。

9.6本款應(yīng)寫明施工場地周圍需要保護(hù)的建筑物和管線的名稱保護(hù)的具體要求。

9.7本款應(yīng)寫明工程完成后應(yīng)由乙方采取特殊措施保護(hù)的單位工程或部位的要求、所需費用及由誰承擔(dān)。

第10條。

本條應(yīng)寫明乙方提交施工組織設(shè)計(或施工方案)和進(jìn)度計劃的要求及時間,寫明甲方批準(zhǔn)以上文件的時間,寫明乙方違約應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任和違約金金額。

第13條。

本條應(yīng)對以下內(nèi)容予以說明:

1.對延誤的定義,如哪些工作延誤多長時間才算延誤;。

2.對可調(diào)整因素的限制,如工程量增減多少才可調(diào)整工期;。

3.需補充的其它造成工期調(diào)整的因素;。

4.雙方議定乙方延期竣工應(yīng)支付的違約金額,應(yīng)在本條寫明違約金數(shù)額和計算方法,如每延遲一天,乙方應(yīng)支付甲方多少金額。

第14條。

甲方可在簽訂《協(xié)議條款》時提出提前竣工的要求,應(yīng)在本條寫明以下事項:

1.要求提前的時間;。

2.乙方應(yīng)采取的措施;。

3.甲方應(yīng)提供的便利條件;。

4.趕工措施費用的計算和分擔(dān);。

5.收益的分享比例和計算方法,此項也可按傳統(tǒng)方法寫成每提前竣工一天,甲方應(yīng)向乙方支付多少金額。

第15條。

本條應(yīng)寫明乙方應(yīng)制作哪些樣板間及標(biāo)準(zhǔn)和費用;。

第17條。

甲方對工程質(zhì)量提出合格以上要求的,應(yīng)在本條寫明相應(yīng)的追加合同價款及計算方法。

第18條。

本條應(yīng)寫明需進(jìn)行中間驗收的單項工程和部位的名稱,驗收的時間和要求,以及甲方應(yīng)提供的便利條件。

第20條。

目前我國合同價款調(diào)整的形式很多,應(yīng)按照具體情況予以說明,如:

1.一般工期較短的工程采用固定價格,但因甲方原因致使工期延長時,合同價款是否作出調(diào)整應(yīng)在本條說明。

2.甲方對施工期間可能出現(xiàn)的價格變動采取一次性付給乙方一筆風(fēng)險補償費用辦法的,應(yīng)寫明補償?shù)慕痤~或比例,寫明補償后是全部不予調(diào)整還是部分不予調(diào)整,及可以調(diào)整項目的名稱。

3.采用可調(diào)價格的應(yīng)寫明調(diào)整的范圍,除材料費外是否包括機械費、人工費、管理費;寫明調(diào)整的條件,對《合同條件》中所列出的項目是否還有補充,如對工程量增減和工程量變更的數(shù)量有限制的,還應(yīng)寫明限制的數(shù)量;要寫明調(diào)整的依據(jù),是哪一級工程造價管理部門公布的價格調(diào)整文件;寫明調(diào)整的方法、程序及乙方提出調(diào)價通知的時間、甲方代表批準(zhǔn)和支付的時間等。

第21條。

工程款的預(yù)付,雙方協(xié)商約定后把預(yù)付的時間、金額、方法和扣回的時間、金額、方法在本條寫明。例如“在合同簽訂后,甲方應(yīng)將合同價款的%,計人民幣元,于()月()日和()月()日……分()次支付給乙方,作為預(yù)付工程款。在完成合同總造價%(以甲方代表簽字確認(rèn)的工程量報告為準(zhǔn)后的()個月里,每月扣回預(yù)付工程款的%,在完成合同總造價的%時扣完”。

甲方不預(yù)付工程款,在合同價款中應(yīng)考慮乙方墊付工程費用的補償。

第22條。

本條應(yīng)寫明乙方提交已完工程量報告的時間和要求。

第23條。

工程款的支付,雙方根據(jù)工程的實際情況協(xié)商確定,把支付的時間、金額和支付方法在本條寫明。例如按月支付的,應(yīng)寫明“乙方應(yīng)在每月的第天前,根據(jù)甲方核實確認(rèn)的工程量、工程單價和取費標(biāo)準(zhǔn),計算已完工程價值,編制‘工程價款結(jié)算單’送甲方代表,甲方代表收到后,應(yīng)在第天之前審核完畢,并通知經(jīng)辦銀行付款”。

第24條。

本條雙方約定提供的材料樣品或樣本的名稱。

第25條。

甲方提供材料設(shè)備的種類、規(guī)格、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級和提供時間、地點應(yīng)按附表二的格式填寫,作為《協(xié)議條款》的附件。

甲方提供有關(guān)說明由乙方采購材料的,應(yīng)寫明產(chǎn)品價格若高于乙方預(yù)算價格而產(chǎn)生的價差由誰承擔(dān),以及由于供應(yīng)商的原因造成產(chǎn)品的質(zhì)量等級、規(guī)格型號和交貨時間達(dá)不到要求,造成損失的責(zé)任和產(chǎn)生的費用由誰承擔(dān)。

第26條。

本條應(yīng)寫明變更發(fā)生后,乙方提交變更價款的時間及金額。

第27條。

本條應(yīng)寫明乙方提交竣工圖的時間、份數(shù)和要求;寫明甲方收到竣工報告后應(yīng)在多長時間內(nèi)組織驗收及參加驗收的部門和人員。

第28條。

如雙方不再簽訂保修合同,本條應(yīng)寫明保修的項目、內(nèi)容、范圍、期限、保修金額和保修金預(yù)留或支付方法,以及保修金的利率。另簽訂保修合同的應(yīng)將以上內(nèi)容寫入保修合同。

第29條。

雙方協(xié)商后,對爭議的解決方法和程序可作出以下說明:

如:雙方發(fā)生爭議,首先請工程所在地建設(shè)行政主管部門調(diào)解,一方提出調(diào)解要求后,雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。建設(shè)行政主管部門調(diào)解不成時,任何一方可依據(jù)合同中的仲裁條款或事后達(dá)成的書面仲裁協(xié)議向約定的仲裁機構(gòu)申請仲裁。沒有約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可以向人民法院起訴。

雙方接受調(diào)解結(jié)果,應(yīng)在調(diào)解做出后7日內(nèi)執(zhí)行。

在實際工程中雙方可以協(xié)議對爭議進(jìn)行一次或幾次調(diào)解,這些調(diào)解都要按上述例子一一寫明;也可以協(xié)議由仲裁機構(gòu)仲裁或人民法院判決。

第30條。

甲方違約應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任應(yīng)按以下各項分別作出說明:

2.支付違約金,要寫明違約金的數(shù)額和計算方法、支付的時間;。

3.賠償損失。違約金的數(shù)額不足以賠償乙方的損失時,應(yīng)將不足部分支付給乙方,作為賠償。并寫明損失的范圍和計算方法,如損失的性質(zhì)是直接損失還是間接損失,損失的內(nèi)容是否包括乙方窩工的人工費、機械費和管理費,是否包括窩工期間乙方本應(yīng)獲得的利潤等。

第31條。

本條應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩須夂蚯闆r和工程的要求,對造成工期延誤和工程破壞的不可抗力作出規(guī)定。如規(guī)定以下情況均屬不可抗力:

1.當(dāng)?shù)亓讯葂度以上的地震;。

2.x級以上持續(xù)x天的大風(fēng);。

3.x毫米以上持續(xù)x天的大雨;。

4.日氣溫超過x度,持續(xù)x天;。

5.日氣溫低于x度,持續(xù)x天。

第32條。

在辦理保險時,應(yīng)寫明甲方人員和第三方人員在施工現(xiàn)場生命財產(chǎn)安全的保險內(nèi)容、保險金額及由誰辦理和承擔(dān)費用。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇六

鑒于_________________(投標(biāo)人名稱)已于_________年____月____日(日期)提交了建設(shè)(合同名稱)____________________________的投標(biāo)書(以下稱投標(biāo)書)。

風(fēng)險提示:投標(biāo)保證金。

投標(biāo)人要按招標(biāo)文件要求,將投標(biāo)保證金按規(guī)定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據(jù)在開標(biāo)前到指定地點開據(jù)保證金收據(jù)。

各投標(biāo)人在繳納投標(biāo)保證金時,須憑銀行出具的進(jìn)賬單回執(zhí)聯(lián)到指定地點開具保證金收據(jù)。每個項目的投標(biāo)保證金形式是根據(jù)招標(biāo)文件的要求而定。

投標(biāo)人須從企業(yè)工商注冊所在地的基本賬戶以轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標(biāo)保證金(現(xiàn)金方式交納除外)。

根據(jù)本文件,茲宣布,我行______________(以下稱銀行)向業(yè)主立約擔(dān)保支付________________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。

銀行名稱(蓋章)。

_________年____月____日。

本保證義務(wù)的條件是:

(a)如果投標(biāo)人在投標(biāo)書中規(guī)定的投標(biāo)書有效期內(nèi)撤回投標(biāo)書;

或(b)如果投標(biāo)人在投標(biāo)書有效期內(nèi)接到業(yè)主所發(fā)的中標(biāo)通知書后;

(1)未能或拒絕根據(jù)投標(biāo)須知的規(guī)定,按要求簽署合同協(xié)議書;

或(2)未能或拒絕接投標(biāo)須知的規(guī)定,提供法的保證金。

我行保證在收到業(yè)主第一次書面要求后,即對業(yè)主支付上述款額,無須業(yè)主出具任何證明,只需在其書面要求中說明條件是在此要求業(yè)主將注意到索款是由于出現(xiàn)了上述條件中的一種或兩種,并具體說明情況。本保證書在投標(biāo)須知規(guī)定的有效期或在該日期前已延長的投標(biāo)書有效期后30天(會第30天)內(nèi)有效。延長投標(biāo)書有效期無須通知銀行,任何索款要求應(yīng)在上述日期前交到銀行。

日期:_________年____月____日

銀行名稱:________________。

蓋章:________________。

證人簽字:________________。

證人所在單位及地址:________________。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇七

根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成設(shè)備安裝合同壹份,內(nèi)容如下:

一、工程概況:工程名稱:中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝調(diào)試工程地點:項目工地(號)。

二、合同范圍:本合同范圍:?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、驗收及維保。乙方應(yīng)提供嶄新的未經(jīng)使用的安裝設(shè)備及材料、技術(shù)服務(wù)和所需的其他事項。在履行合同過程中,如乙方?jīng)]有提供或沒有達(dá)到設(shè)計圖紙中的技術(shù)性能指標(biāo),乙方應(yīng)采取挽救措施,并承擔(dān)全部責(zé)任。甲方需要而合同文件中未提出的技術(shù)要求,甲方有權(quán)發(fā)出變更通知,乙方有責(zé)任以合理的進(jìn)度以及最優(yōu)惠的價格滿足甲方變更的.要求。招標(biāo)文件及投標(biāo)文件作為合同附件,組成本合同不可分割的一部分,甲乙雙方共同承諾、遵守。

3.1“合同價格”是指?項目中央空調(diào)系統(tǒng)工程,除甲方供應(yīng)中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備以外(甲方供應(yīng)設(shè)備見附表),從安裝設(shè)備及材料、安裝調(diào)試、備品備件供應(yīng)至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價,其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調(diào)試費、備品備件供應(yīng)費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內(nèi)的維保費用等。

3.2合同價格為固定價,包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導(dǎo)致的全部額外費用,但由于甲方增減工程量引起的價格調(diào)整除外。

3.3合同價格包括合同涉及到的,由乙方提供的與設(shè)備的安裝與調(diào)試期間有關(guān)的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用,并由乙方負(fù)責(zé)運進(jìn)和運離工程現(xiàn)場。

3.4合同價格包括乙方人員到現(xiàn)場的一切交通食宿費,甲方協(xié)助乙方人員在現(xiàn)場居住的方便,但有關(guān)費用由乙方自理。

3.5除非另有規(guī)定,乙方的價格須包括執(zhí)行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用,不論它們是否在合同文件中有所說明,也不論它們是否在簽訂合同時可以預(yù)料到。

四、付款方式。

4.1合同簽訂后,十天內(nèi),乙方進(jìn)場前,甲方支付合同總價30﹪為設(shè)備預(yù)付款;。

4.2主要設(shè)備含空調(diào)主機及風(fēng)機盤管末端進(jìn)場后,甲方支付合同總價30%。

4.3工程量進(jìn)展到一半時,甲方支付合同總價20﹪。

4.4安裝、調(diào)試、驗收合格后,甲方支付合同總價15﹪。

4.5質(zhì)量保證期結(jié)束,無質(zhì)量問題,甲方付清全部余款。

五、工程工期:根據(jù)發(fā)包人使用要求,雙方約定合同簽定后,自乙方收到設(shè)備預(yù)付款之日起兩個月內(nèi),乙方完成本合同全部工程的安裝調(diào)試工作。

5.1?乙方進(jìn)場前向甲方提供施工組織設(shè)計和施工總進(jìn)度計劃。

5.2?在合同生效以后,____日內(nèi),乙方完成進(jìn)場前的準(zhǔn)備工作,并組織施工人員進(jìn)場開始施工。

5.3?乙方須按合同規(guī)定的日期完成安裝及調(diào)試,協(xié)調(diào)與消防、裝修的沖突,保證工程順利進(jìn)行,確保按期完成。

5.4?如工程實際與圖紙設(shè)計存在較大差異,無法按圖施工;或圖紙有較大變更,不能按期完成施工,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可,工期順延。

5.5?遇不可抗力(由于嚴(yán)重的自然災(zāi)害如洪水、地震等不可避免的或不可預(yù)見的及非人為所能控制的事件),工期順延。

6.1?乙方應(yīng)按國家或國際有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范施工。

6.2?安裝施工應(yīng)以圖紙要求為準(zhǔn),不得私自偷工減料,或更換圖紙規(guī)定的安裝材料。對于圖紙未規(guī)定的安裝材料,應(yīng)選用質(zhì)量較好的材料使用。工程安裝調(diào)試完成以后,應(yīng)達(dá)到圖紙設(shè)計的功能及使用要求。

6.3?甲方的授權(quán)代表有權(quán)任何時候檢查乙方的相關(guān)工程質(zhì)量與工程材料的質(zhì)量,并作為驗收的依據(jù)之一。

七、變更通知。

7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限,須立即以書面形式向甲方提出,甲方核實無誤后將向乙方發(fā)出變更通知,但在以下情況中,不得發(fā)變更通知。

7.1.1對乙方影響行為是在合同規(guī)定內(nèi)作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務(wù)。

7.1.2乙方合同執(zhí)行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。

7.2?如果乙方認(rèn)為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務(wù)時,須及時向甲方提出。相應(yīng)設(shè)備及工程量的增減,按照國家________年工程定額三類取費進(jìn)行合同金額修訂。

八、質(zhì)保期。

8.1?質(zhì)保期從竣工驗收合格之日起計算________年,主機設(shè)備保修________年。

8.2?乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調(diào)系統(tǒng)安裝質(zhì)量符合合同要求。主機為xx公司產(chǎn)品,風(fēng)機盤管及末端為上海三燕產(chǎn)品。

8.3在質(zhì)保期內(nèi),若非誤操作或人為破壞所致,則合同標(biāo)的或其部件、安裝材料等損壞應(yīng)由乙方維修、供應(yīng)和安裝。

8.4在質(zhì)保期內(nèi),乙方在接到甲方通知后,2小時內(nèi)作出反應(yīng)并指導(dǎo),24小時之內(nèi)應(yīng)派有經(jīng)驗的技術(shù)人員到工地現(xiàn)場,履行其保修義務(wù)或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進(jìn)行修理,其費用從質(zhì)保金中扣除。

8.5若質(zhì)保期內(nèi),甲方?jīng)]有指出有缺陷,則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的,其質(zhì)量保證責(zé)任已完成,但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發(fā)現(xiàn)的缺陷除外。

九、違約責(zé)任。

9.1?由于乙方的原因不能按時交付使用,所使用的安裝材料不符合合同規(guī)定,由此造成的損失,應(yīng)有乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

9.2?若由于甲方原因出現(xiàn)如未按有關(guān)要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不負(fù)責(zé)任。

9.3?乙方原因延誤工期,每延誤一天交付使用,支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。

十、不可抗力。

10.1?如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風(fēng)、地震、戰(zhàn)爭或雙方認(rèn)同的其他情況)而引起合同進(jìn)度延誤,在此情況下,一方應(yīng)及時書面通知另一方,并提供當(dāng)?shù)卣灠l(fā)的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方,就盡力減少事件的影響,盡早恢復(fù)工作,雙方應(yīng)盡早協(xié)商并確定新的交工日期,并由甲方發(fā)給乙方完工變更通知書,確定合同進(jìn)度相應(yīng)順延。

10.2?不可抗力事件給雙方造成任何損失,有各方自行負(fù)責(zé),合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調(diào)整。

十一、責(zé)任乙方負(fù)責(zé)在工程峻工前,對已完工程的成品保護(hù),在此期間發(fā)生的損壞,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)。乙方承擔(dān)在安裝、維修等過程中因施工與質(zhì)量問題引發(fā)的其他事故和由此發(fā)生的全部費用。乙方承擔(dān)由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責(zé)任和由此發(fā)生的全部費用。

十二、?合同終止。

12.1雙方應(yīng)按照合同的規(guī)定,全面履行完全合同義務(wù)直至合同終止。

12.2?凡出現(xiàn)以下情形,甲方有權(quán)通知乙方終止合同:

12.2.1?不可抗力的原因而不能履行合同。

12.2.2?當(dāng)甲方確信乙方已無履約能力時。

12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后,應(yīng)立即終止合同執(zhí)行,但雙方有權(quán)追究在合同終止前的違約索賠。

十三、?仲裁。

13.1?本合同適用的法律是《民法典》。

13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛,可通過雙方的友好協(xié)商來解決,若該協(xié)商在糾紛開始后不能在15天內(nèi)通過協(xié)商解決,任何一方可以在一個月內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰嫱ㄖ?,并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進(jìn)行解決。13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力,凡產(chǎn)生的仲裁費用或訴訟費用,按照國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。

13.4在仲裁和起訴過程中,除非雙方協(xié)商同意終止合同,否則雙方必須繼續(xù)執(zhí)行他們各自的合同義務(wù)。

十四、?合同生效及其他。

14.1本合同應(yīng)在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規(guī)定的全部責(zé)任和義務(wù)時失效。

14.2在合同執(zhí)行期間,雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。

14.3合同若有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等法律效力,若補充規(guī)定與合同不一致時,以簽訂日期在后者為準(zhǔn)。

14.4合同由協(xié)議書與合同附件組成,并具有同等法律效力。

14.5合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。

十五、其他未盡事項:

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇八

設(shè)計證書等級:________發(fā)包人:________。

設(shè)計人:________簽訂日期:________

深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制。

發(fā)包人:________設(shè)計人:________發(fā)包人委托設(shè)計人承擔(dān)工程設(shè)計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂:

1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。

1.2《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。

1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》。

1.4國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。第二條本合同設(shè)計項目的內(nèi)容:

2.12.2設(shè)計指標(biāo)。

第三條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件。

第四條設(shè)計人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計資料及文件:

第五條本合同設(shè)計收費估算為計費支付進(jìn)度詳見下表。說明:

1.提交各階段設(shè)計文件的同時支付各階段設(shè)計費。

2.在提交最后一部分施工圖的同時結(jié)清全部設(shè)計費,不留尾款。

3.實際設(shè)計費按初步設(shè)計概算(施工圖設(shè)計概算)核定,多退少補。實際設(shè)計費與估算設(shè)計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。

4.本合同履行后,定金抵作設(shè)計費。

第六條雙方責(zé)任6.1發(fā)包人責(zé)任:

6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負(fù)責(zé),發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。

6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。

6.1.3發(fā)包人更變委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人增付設(shè)計費。

在未簽合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作,應(yīng)按收費標(biāo)準(zhǔn),相應(yīng)支付設(shè)計費。

6.1.4發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計資料及文件時,如果設(shè)計人能夠做到,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人提前投入的工作量,向設(shè)計人支付趕工費。

6.1.5發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。

及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任,設(shè)計人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。6.2設(shè)計人責(zé)任:

6.2.1設(shè)計人應(yīng)嚴(yán)格按照《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定,有關(guān)工程強制性標(biāo)準(zhǔn),國家和地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計要求,進(jìn)行工程設(shè)計,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合《深圳市建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計算規(guī)定》,按合同規(guī)定的進(jìn)度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計資料,并對其負(fù)責(zé)。

6.2.2設(shè)計人采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是:

6.2.3設(shè)計合理使用年限為。

6.2.4設(shè)計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。

6.2.5設(shè)計交付設(shè)計資料及文件后,按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設(shè)計人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計資料及文件,本年內(nèi)項目開始施工,負(fù)責(zé)向發(fā)包人及施工單位進(jìn)行設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工,設(shè)計人仍負(fù)責(zé)上述工作,但應(yīng)按所需工作量向發(fā)包人適當(dāng)收取咨詢服務(wù)費,收費額由雙方商定。

6.2.6設(shè)計人應(yīng)保護(hù)發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟(jì)損失,發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計人索賠。第七條違約責(zé)任:

7.1在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計人未開始設(shè)計工作的,不退還發(fā)包人已付的定金;已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人已進(jìn)行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。

7.2發(fā)包人應(yīng)按合同第五條規(guī)定的金額和時間向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔(dān)支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建,發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設(shè)計費。

8.1發(fā)包人要求設(shè)計人派專人留駐施工現(xiàn)場進(jìn)行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議或技術(shù)咨詢服務(wù)合同。

8.2設(shè)計人為本合同項目所采用的國家或地方標(biāo)準(zhǔn)圖,由發(fā)包人自費向有關(guān)出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件份數(shù)超過《工程技術(shù)收費標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的份數(shù),設(shè)計人另收工本費。

8.3本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備。應(yīng)當(dāng)注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo),設(shè)計人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。發(fā)包人需要設(shè)計人的設(shè)計人員配合加工定貨時,所需要費用由發(fā)包人承擔(dān)。8.4發(fā)包人委托設(shè)計人配合引進(jìn)項目的設(shè)計任務(wù),從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人參加。出國費用、除制裝費外,其它費用由發(fā)包人支付。

主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機構(gòu),事后又未達(dá)成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。

8.8本合同一式份,發(fā)包人8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計人支付定金后生效。

8.10本合同生效后,按規(guī)定到建設(shè)工程方案審批機構(gòu)(深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機構(gòu))備案。雙方認(rèn)為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同即行終止。8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的來往電報、傳真、會議紀(jì)要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同意法律效力。

8.12其它約定事項:

發(fā)包人名稱:________設(shè)計人名稱:________。

法定代表人:(簽字)________。

委托代理人:(簽字)________。

開戶銀行:________銀行帳號:________。

建設(shè)行政主管部門備案:________備案號:________。

備案日期:________法定代表人:________

委托代理人:________住所:________郵政編碼:________。

電話:________傳真:________。

開戶銀行:________銀行帳號:________。

鑒定意見:________經(jīng)辦人:________。

鑒定日期:________(簽字)

鑒定日期:________(簽字)

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇九

本案要旨為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴,這涉及到民事訴訟中的.一項基本原則,即“一事不再理”原則,判斷是否適用該原則,主要依據(jù):訴訟標(biāo)的是否一致,訴訟請求是否一致,當(dāng)事人是否一致,爭議事項是否一致,應(yīng)當(dāng)就具體案件結(jié)合當(dāng)事人的具體訴訟請求及其依據(jù),以及行使處分權(quán)的具體情況進(jìn)行綜合判斷。

20xx年4月22日,被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算。”該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標(biāo)的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當(dāng)時主管工程的負(fù)責(zé)人查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定。

本案的爭議焦點主要為,原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴,一審法院審理認(rèn)為,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對被告主管工程負(fù)責(zé)人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,二審法院審理認(rèn)為,洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加,但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書來證明自己的主張,也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干,朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干,只是工程款具體數(shù)額記不清,并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時,一審法院也查閱了該院(20xx)孟會民初字第59號案件卷宗材料后,認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權(quán)債務(wù)、無論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此,洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟,其并不欠楊治安工程款的主張,法院不予支持。

二、案件來源。

三、基本案情。

被告在承攬華陽洛陽(孟津)電廠公用區(qū)基樁工程期間,于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份,施工結(jié)束后,于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書》,合計工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元,協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的空白部分,原告自己“備注:挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整,本表結(jié)算未結(jié)算?!痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款,原告于20xx年11月16日向法院起訴立案,要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以(20xx)孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院(20xx)孟會民初字第59號案卷材料,該卷宗材料中從原告的起訴狀(標(biāo)的153972.02元)、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中,均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容;另經(jīng)法院對被告當(dāng)時主管工程的負(fù)責(zé)人(且又是(20xx)孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人)查實,原告在(20xx)孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額,不包括原告本案所起訴的數(shù)額,被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付,但具體數(shù)額不能確定?,F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息,向法院提起了訴訟,但原告在庭審中僅提供由被告施工負(fù)責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張,共計款49550元。

四、法院審理。

一審法院認(rèn)為:審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點,一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在(20xx)孟會民初字第59號案件中是否一并審理,原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認(rèn)定;二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題,在審理中,原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后,原件全部交給了被告單位孟某,且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注,由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書》原件,在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下,按照庭審中原告提供的證據(jù),法院結(jié)合上述對被告主管工程負(fù)責(zé)人核實的基本事實及本案的具體情況,原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款,事實存在,理由成立,但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù),按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù),對被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為49550元,超出部分,證據(jù)不足,不能認(rèn)定。原告要求被告支付利息,因雙方無明確約定,利息可從原告起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中,被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等,理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:一、被告洛陽市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日(20xx年11月24日)起,按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。

訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:

駁回上訴,維持原判。

五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。

《中華人民共和國民事訴訟法》。

第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴,必須受理;對下列起訴,分別情形,予以處理:

(一)依照行政訴訟法的規(guī)定,屬于行政訴訟受案范圍的,告知原告提起行政訴訟;

(三)依照法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)由其他機關(guān)處理的爭議,告知原告向有關(guān)機關(guān)申請解決;

(四)對不屬于本院管轄的案件,告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴;

(七)判決不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件,判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件,沒有新情況、新理由,原告在六個月內(nèi)又起訴的,不予受理。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇十

為明確施工過程中建設(shè)方、 總包方及分包方三方的責(zé)任, 依照 《中華人民共和國民法典》 、 《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,建設(shè)、總包、分包三方就各自的權(quán)利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。

一、總包服務(wù)費:本工程樁______________工程的總包服務(wù)費由建設(shè)方支付。

二、承包范圍:___________________________工程。

三、工程造價及工程款支付:人民幣_____元整,由建設(shè)方支付。本工程不設(shè)預(yù)付款。保留金的 5%,待保修期滿后 14 個日歷天內(nèi)支付。

四、建設(shè)方責(zé)任

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場的協(xié)調(diào)和管理,處理總包方、分包方之間的相關(guān)事宜。

2. 負(fù)責(zé)及時向分包方支付工程進(jìn)度款及尾款。

五、總包方的工作

1. 負(fù)責(zé)對分包單位進(jìn)場后的現(xiàn)場安全文明施工管理(不含質(zhì)量、技術(shù)、進(jìn)度) 、服務(wù)、配合、協(xié)調(diào)、對已完驗收合格的工程負(fù)責(zé)保管。

2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場臨時水電的統(tǒng)一管理。

3. 在不妨礙承包人優(yōu)先使用的前提下,合理安排分包人使用總包現(xiàn)場內(nèi)的施工機械、腳手架等設(shè)備。

4. 總包方負(fù)責(zé)該分包資料的保管和交檔案館的歸檔工作。

六、分包方的工作

1. 負(fù)責(zé)組織與建設(shè)方進(jìn)行施工設(shè)計圖的會審及技術(shù)交底、方案的報批與確認(rèn),處理解決相關(guān)的技術(shù)問題。

2. 對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保文明施工等承擔(dān)全部責(zé)任。

3. 遵守總包方施工現(xiàn)場各項管理制度,服從總包方的管理,做好分包范圍內(nèi)的現(xiàn)場文明施工,衛(wèi)生清理工作。

4. 及時向建設(shè)方、總包方提供工程進(jìn)度計劃及工程進(jìn)度報表并對報表的正確性、完整性負(fù)主要責(zé)任。

5. 自行組織和配合與監(jiān)理的預(yù)檢、隱檢、材料檢驗、試驗等達(dá)到工程合格標(biāo)準(zhǔn)所要求的一切工作,提供滿足專項驗收要求的所有技術(shù)資料。

6. 嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、工藝流程進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。

7. 負(fù)責(zé)自行施工范圍內(nèi)的建筑垃圾的清理,并負(fù)責(zé)運至發(fā)包單位的制定消納地點。

8. 負(fù)責(zé)對已完工程的成品保護(hù)工作,按照國家的相關(guān)規(guī)定對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。

9. 按照規(guī)范及無錫市檔案館要求及時填報樁基工程的各種相關(guān)技術(shù)資料,并將填報的各種資料(包括竣工所需要的資料)及時、完整的提供給總包,并對資料的正確性、完整性、真實性、可靠性負(fù)責(zé)。

七、工程質(zhì)量

1. 分包單位就該項分包的工程質(zhì)量向建設(shè)方承擔(dān)直接責(zé)任。

2. 任何由于分包方的材料使用不當(dāng)或材料不合格、或施工工藝、方法不符合要求、施工程序不當(dāng)造成的質(zhì)量問題、工程隱患,分包方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

八、違約責(zé)任

1. 分包單位不配合總包管理,不服從總包方現(xiàn)場的領(lǐng)導(dǎo)造成的后果自行承擔(dān)。

2. 造成總包單位現(xiàn)場設(shè)施:臨時道路、場地、水電管線的損壞,分包方應(yīng)按照損壞的實際損失如 數(shù)進(jìn)行賠償。

3. 提供總包單位的技術(shù)資料字跡模糊不清、數(shù)量不夠,總包方有權(quán)退回或拒絕收集。分包方確保 樁基工程的驗收合格。

九、其他

本協(xié)議一式六份,正副本各三份,建設(shè)、總包、分包方各執(zhí)兩份,每份具有同等法律效力,自三方簽字蓋章之日起生效。

茲證明雙方簽訂如下:

建設(shè)方(簽章) :_____________

法人代表(或授權(quán)委托人)簽署:________________

__________ 年 _____月_____日

總包方(簽章):_____________

法人代表(或授權(quán)委托人)簽署:________________

__________ 年 _____月_____日

分包方(簽章) :_____________

法人代表(或授權(quán)委托人)簽署:________________

__________ 年 _____月_____日

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇十一

建設(shè)單位(甲方):

拆遷戶(乙方):

根據(jù)建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準(zhǔn),拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進(jìn)行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行。

一、乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有結(jié)構(gòu)的住房幢間,共平方米(原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn);租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn),單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費)。甲方負(fù)責(zé)于年月日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)行遷建)平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應(yīng)適當(dāng)壓縮,但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧)。

二、乙方應(yīng)于年月日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷日內(nèi)一次付給乙方搬遷費。

三、甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助:

1.乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補助元;。

2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助元;。

3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補助元取暖費,并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。

四、甲方安置乙方的住房位于,共套間,層號,配有等設(shè)備。

五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)等人一致簽字同意作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負(fù)責(zé)任。

六、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應(yīng)按所欠款額的%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應(yīng)的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應(yīng)向乙方償付元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。

七、乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應(yīng)向甲方償付違約金元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。

八、其它:

本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解,調(diào)解不成的,可提請合同管理機關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決。

本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式份,交等單位各留存一份。

建設(shè)單位(甲方)(公章):拆遷戶(乙方)(簽章):

地址:家庭18歲以上成員(簽章):

代表人:地址:

電話:電話:

銀行帳戶:銀行帳戶:

年月日年月日。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇十二

依照《民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

一、工程概況。

1、工程地點______________。

2、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。

3、承包方式:雙方商定采取下列____種方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期:

工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

保修期:____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。

5、合同價款及付款方式:

支付時間_________________________________。

支付金額_________________________________。

開工前三天。

支付(合同總價60%)___________元。

________年____月____日。

支付(合同總價35%)___________元。

雙方驗收合格。

支付(合同總價5%)___________元。

工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。

二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)。

甲方:

2、提供施工期間的39;水源、電源,并承擔(dān)相應(yīng)費用;

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關(guān)系;

5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用;

6、對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。

乙方:

1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方備案認(rèn)可;

4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

三、工程變更。

1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進(jìn)行該項目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后xx,由甲方自負(fù),給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。

四、材料、設(shè)備的供應(yīng)。

1、由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后xx和損失均由乙方承擔(dān)。

五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收。

1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按年____月____日發(fā)布的____省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

3、如未經(jīng)驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。

4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔(dān),如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。

5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。

乙方與甲方共同做到使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局年____月____日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設(shè)部年____月____日聯(lián)合發(fā)布實施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”,進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)()17號文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測結(jié)xx不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費用。

6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),并另簽補充合同。

六、工期延誤。

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字,工期相應(yīng)順延:

(1)工程量變化和設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。

3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

4、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。

七、工程監(jiān)理。

若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。

八、違約責(zé)任。

1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。

2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應(yīng)進(jìn)行補償。如一方因故無法履行合同時,應(yīng)及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

3、甲方責(zé)任:

(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān)。

(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔(dān)責(zé)任。

(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。

4、乙方責(zé)任。

(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。

(3)乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等,如有損壞,應(yīng)予賠償。

(4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式。

本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

十、其它約定事項。

1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負(fù)責(zé),其費用由甲方負(fù)責(zé)。

2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖,由乙方當(dāng)場安裝好后交付甲方使用。

一、附則。

1、雙方另有約定,可簽訂補充合同。

2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。

3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。

5、本合同一式______份,雙方各執(zhí)_____份。

甲方:________________。

乙方:_________________。

代表人(簽章):______。

法定代表人(蓋章):___。

經(jīng)辦人:_________。

電話或手機:___________。

電話或手機:____________。

甲方:乙方:

經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方委托甲方制作。

事宜達(dá)成如下協(xié)議:

一、項目名稱:

二、制作工藝、數(shù)量和其他。

三、合同總金額:人民幣(元)。

四、完成時間:________年____月____日前完成制作安裝并交乙方進(jìn)行驗收。

五、結(jié)算方式:乙方先付甲方訂金。

)。

六、雙方權(quán)利及義務(wù):

1、乙方必須按合同時間付款,逾期未付款者,每逾期____日,乙方按應(yīng)付款的千分之五(5‰)收取違約金,直至所有款項付清為止。

2、乙方提供的樣版、設(shè)計圖等不夠清晰,規(guī)格不符,甲方已要求更改,但乙方?jīng)]有更改而按樣品做出產(chǎn)品時,一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。

3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認(rèn)等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏,可以更正,且甲方對此類錯誤不承擔(dān)任何責(zé)任。

5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求,乙方有權(quán)要求甲方重做,并由甲方承擔(dān)重做費用。

6、甲方經(jīng)兩次重做后仍不符合乙方要求,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)將已收款返還給乙方,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。

7、履行本合同產(chǎn)生的任何爭議,由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意向提請裁決。

七、本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具同等法律效力;本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,直至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后自動失效。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

甲方:乙方:

甲方法定代表人:

乙方法定代表人:

甲方經(jīng)辦人:

乙方經(jīng)辦人:

________年____月____日。

________年____月____日。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇十三

本協(xié)議中的所有術(shù)語,除非另有說明,否則其定義與雙方于_____年______月____日簽訂的《建設(shè)工程設(shè)計合同》(下稱“原合同”)中的定義相同。鑒于:

發(fā)包方和設(shè)計方于______年______月____日共同簽署了《建設(shè)工程設(shè)計合同》,雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就《建設(shè)工程設(shè)計合同》中未盡事項特訂立以下補充協(xié)議:

1、所有單體工程施工圖必須在20__年2月15日前完成,以保證工程項目順利進(jìn)行。

2、因功能改變等原因造成的設(shè)計變動,施工圖紙應(yīng)保證不影響工程正常進(jìn)行(包括地庫、地下室增層、閣樓、機房變動等)。

3、鋼結(jié)構(gòu)的二次設(shè)計由發(fā)包方發(fā)包,并由設(shè)計方進(jìn)行審核。

4、設(shè)計方須派駐設(shè)計代表,保證及時、有效的解決施工過程中的一切設(shè)計問題。

5、因出圖時間延誤,施工過程中設(shè)計問題解決不及時等原因造成的一切損失,按工程實際發(fā)生的費用由設(shè)計方負(fù)責(zé)賠償。

本協(xié)議生效后,即成為《建設(shè)工程設(shè)計合同》不可分割的組成部分,與《建設(shè)工程設(shè)計合同》具有同等的法律效力。

除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原協(xié)議的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。

發(fā)包方:___________

設(shè)計方:___________

____年____月____日

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇十四

甲方:(以下簡稱甲方)。

乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司。

依照《民法典》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:

2、工程地點:

3、工程承包方式:包工包料。

4、工程概況:建筑面積平方米。

綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);工程造價為:xx元。(以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn),工程量竣工后以審計為準(zhǔn))。

1、工程開工日期:________年____月____日

2、工程竣工日期:________年____月____日

按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。

1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。

2、工程進(jìn)展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。

3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。

4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金xx內(nèi)付清。

1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。

經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認(rèn)定綜合單價后,以現(xiàn)場簽證形式由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。

3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。

4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。

甲方單位名稱:

乙方單位名稱。

法人代表:

法人代表:

委托代理人:

委托代理人:

xx年xx月xx日。

xx年xx月xx日。

房地產(chǎn)建設(shè)工程合同篇十五

項目名稱:

委托單位(甲方):(公章)。

代理單位(乙方):(公章)。

合同簽訂日期:xx年3月01日

本合同雙方:

委托單位(甲方):

代理單位(乙方):

委托方將杭州某花園社區(qū)排屋高層建設(shè)項目的招標(biāo)事宜委托乙方代理,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,合同雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。

1、甲方委托乙方組織建設(shè)工程招標(biāo)活動。

2、工程概況:

3、本次招標(biāo)范圍:

(1)招標(biāo)代理的內(nèi)容:填寫申請表格,編制招標(biāo)文件(包括編制資格預(yù)審文件);審查投標(biāo)人資格;組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場和答疑;組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo);提供招標(biāo)前期咨詢等業(yè)務(wù)。

(2)招標(biāo)代理的形式:

1、建設(shè)工程規(guī)劃臨時許可證、建設(shè)項目資金來源證明等(詳見《辦理建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)需提交的資料》清單)。

2、委托方提供能夠滿足施工,標(biāo)價計算要求的施工圖紙及技術(shù)資料;或者經(jīng)符合資質(zhì)條件的工程造價咨詢機構(gòu)編制的建設(shè)項目投資預(yù)概算。

3、乙方代理過程中,遵守國家、地方有關(guān)工程建設(shè)招標(biāo)、投標(biāo)法規(guī),堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則,按照有關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行,接受招標(biāo)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。

4、委托代理人在簽訂本合同時,應(yīng)出具委托證書。

本合同自簽訂之日起執(zhí)行,中標(biāo)通知書簽發(fā)后自行廢止。

1、本工程造價為人民幣_______(大寫),收取代理費用合計人民幣_______(大寫)。付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬,代理費用應(yīng)在開標(biāo)前全部付清。代理費用不包含編制標(biāo)底的費用、資格預(yù)審及評標(biāo)專家費用。(收費標(biāo)準(zhǔn):按國家計委計價格[xx]1980號)。

2、投標(biāo)單位購買標(biāo)書每份工本費計人民幣_______元(大寫),所得歸乙方。

1、雙方都必須嚴(yán)格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;

2、委托方應(yīng)提供真實可靠的相關(guān)資料,及按第四款第一條約定支付代理費用,否則一切責(zé)任由委托方自負(fù)。

3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議,可協(xié)商解決,也可由相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。

5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,報招標(biāo)管理機構(gòu)一份。

委托方(甲方):代理方(乙方):_______工程招標(biāo)代理有限公司。

法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):

單位地址:單位地址:

聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

郵政編碼:郵政編碼:

開戶銀行:開戶銀行:

銀行帳號:銀行帳號:

簽定日期:xx年03月01日

【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/17774561.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔