合同是法律法規(guī)的具體表現,對于維護社會公平和正義具有重要意義。在起草合同時,應當特別注意各方的權益平衡和合理的交易條件。做事務前務必與對方簽署合同,確保雙方利益得到保護。
山西省建設施工合同書篇一
于__年__月__日,(甲方)與(乙方),簽訂安裝主機的項目合同。
1.安裝工程名稱:
2.工程地點:甲方_________________港口。
3.工程范圍:本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限:本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內,完成安裝工程,其中包括主機試驗運行。
5.安裝工程總價格:_____________美元整。
6.安裝工程付款進度:
第6期:在工程驗收合格后,甲方付給乙方工程總價余額的10%,即______________美元整。
7.違約罰款:因乙方原因未準時完工時,應由乙方負責,應付違約罰款,每天按總價的1%計算,即______________美元整。
8.增加或減少工程:若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時,總價之增減,應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量,雙方應另行協商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置,甲方在驗收后,應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費,予以支付。
9.監(jiān)督進度:甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方將工程停止,其原因并非應由乙方負責者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數量、運抵工地的材料及其他合理費用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程開始時,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外,乙方應對保管中的一切,負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍,乙方應詳列損害實情,向甲方提出恢復原狀的價格及日期,以供甲方核對付款之用。若甲方決定不再繼續(xù)施工,按合同第10條規(guī)定結束。
12.工程保證:除天災或因甲方使用不當的原因外,乙方應在甲方驗收后保證工程質量良好1年。
13.附帶條款:在工程進行中,若因乙方的過錯,使甲方或其他人員受到損害,乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成,則應由甲方完全負責。
14.附件:本合同附件應視為本合同的一部份,與其他條款有同等效力。
附件包括:(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款:主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后,提供免費及定期對其保養(yǎng)服務1年,每六(6)個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方:______________乙方:_____________。
由:_______________由:______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工,而且在一定的時間內承擔維修業(yè)務。為完成安裝施工任務,承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進度、質量、保證、驗收等承擔責任。業(yè)主必須按時支付工程進度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經濟技術的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
山西省建設施工合同書篇二
3、乙方在收到工程款后,必須保證優(yōu)先解決工人工資:乙方未收到工程款前,應預備足夠的資金支付工人工資.若發(fā)現乙方不及時交付工人工資并導致不良影響時,每發(fā)現—次甲方有權按本合同價5%扣罰乙方,乙方不得有異議。
4、當甲方發(fā)現乙方有拖欠工人工資行為,甲方有權按乙方提供的工資表數額扣留工程款,并直接支付給工人,乙方應根據此條款的規(guī)定予以承認甲方已將工程款支付給乙方,同時補交收據。
5、當甲方認為乙方應得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工資時,甲方有權扣留在進入本工程范圍內的乙方全部資產。甲方通知乙方三天內不前來繳清所拖欠的工資及有關罰款時,甲方有權將其扣押的乙方資產折價拍賣以支付以上款項。
6、乙方收取工程款的必須按甲方財務制度辦理領款手續(xù)。
(四)工程結算:
按實際施工圖紙及變更后為準。
第七條雙方責任。
(一)甲方責任:
1、負責向乙方提供泥水工技術交底。
2、委派明施工等,審核工程質量檢驗評定資料和竣工驗收并簽證。對施工過程乙方不執(zhí)行施工規(guī)范及有關施工管理規(guī)定等有權提出指正,乙方應遵照執(zhí)行。
3、協調組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
4、如因—些不可預見的客觀原因造成工程中途停建、緩建,甲方應配合乙方采取措施彌補或減少損失。
5、若乙方在施工中發(fā)生下列情況之—,甲方有權收回全部或部分工程另行安排施工。
(2)無正當理由延遲開工或停工,在接到甲方駐場代表的警告后仍不開工或復工;。
(3)未能履行合同規(guī)定的義務,又無視甲方駐場代表發(fā)出的書面警告;。
(5)乙方不按甲方指示,發(fā)現問題不及時會同甲方解決,以致出現重大工程質量或不保證合同工期目標、質量目標及文明施工目標等問題,經檢查指正而又缺乏有力的保證措施情況下。
(二)乙方責任:
1、按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全及文明施工管理,指定安全、防火負責人,物件堆放整齊,道路暢通。凡資施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故,均由乙方負責并報告甲方有關部門。
2、委派工程施工的人力、物力,財力,以文明施工工地的要求來組建項目班子及進行施工管理,確保本工程高質量、高效率完成。
3、做好施工原始記錄,按有關規(guī)定做好施工原始資料,做好工程量統(tǒng)計工作。
4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
5、對竣工驗收后發(fā)現因乙方原因造成的施工質量問惠負責免費返工;承擔由此產生的—切經濟和法律責任。
6、工程竣工后的場地清理(包括施工設備、臨時生產及生活設施拆除),并將堆積物、地面清掃干掙、清理退場,工人必須在3天內撤離施工現場。
7、乙方必須保證施工工人在70人~100人之間,確保工期內完成。
8、乙方施工用機械設備及相關輔助材料的保管工作由乙方負責,若乙方保管不到位造成材料設備損壞或遺失,由乙方自行負責。
9、加強現場管理,服從甲方的統(tǒng)—指揮,維護甲方的聲譽;在對外關系上,乙方為甲方的直屬施工隊伍,否則所造成的一切后果由乙方承擔。
第八條違約責任。
(一)、工期延誤方面的違約責任。
1、乙方違反約定單方停工的,承擔—般違約責任。
2、乙方不能按照合同協議書約定的竣工日期竣工的,每逾期1日,乙方必須按甲方主合同總價的3%支付甲方違約金,并賠償甲方因此遭受的實際損失;逾期超過5天的,甲方還有權單方解除未完成部分工程合同,并扣除全部工程款。
(二)、工程質量方面的違約責任。
1、工程竣工驗收達不到合同約定的質量標準的,乙方須向甲方交納結算總價2%的違約金。
(三)、安全生產方面違約責任。
1、乙方在甲方進行的日常質量安全檢查中,被發(fā)現存在安全隱患的,乙方應限期改正。
2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程質量事故)的,除按國家規(guī)定由行政部門處罰外,乙方必須承擔違約責任;發(fā)生上述重大事故,甲方視情況嚴重性,有權部分或全部解除合同。
乙方依照上述約定支付的違約金后,所支付的違約金不足于彌補甲方損失的,乙方必須據實賠償。
(四)、文明施工、環(huán)境保護方面的違約責任。
1、甲方按《廣州市建設工程現場文明施工管理辦法》(穗建筑[]175號)的約定,對乙方文明施工措施進行對照檢查。經檢查發(fā)現乙方因自身原因未能落實的,乙方必須承擔—般違約責任,并限期改正;如不限期改正,乙方須承擔嚴重違約責任。
2、在政府行政主管部門的檢查中,因乙方原因造成施工場地被評為不合格工地的,或者被通報批評的,或者被新聞媒體曝光的,乙方必須承擔嚴重違約責任,并立即采取切實有效措施予以整改;拒不采取切實有效的措施整改的,或整改效果不明顯的,甲方有權部分或全部解除合同,并要求乙方賠償由此造成的損失。
3、乙方在施工過程中因其自身原因造成周圍環(huán)境衛(wèi)生狀況較差,被其他施工單位或周圍居民投訴的,乙方必須在當天內整改。若故意拖延或同樣問題累計被投訴2次,或累計被投訴3次,乙方必須承擔責任。
(五)、工程分包、轉包方面的違約責任。
乙方擅自分包或者轉包工程的,甲方有權單方部分解除合同或解除合同,由此而造成的經濟損失由乙方負責賠償。
(六)、其他違約責任。
乙方必須服從監(jiān)理單位管理,主動支持監(jiān)理單位工作,對監(jiān)理單位的指令,若無正當理由而公開或變相拒不執(zhí)行的,乙方須承擔嚴重違約責任,井承擔由此造成的—切經濟損失。
第九條安全生產、文明施工和防火要求。
1、乙方施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、(建筑安裝工人安全操作規(guī)程)、《中華人民共和國消防條例)和《企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》和其它相關的法規(guī),規(guī)范。
2、乙方在工程施工期間,必須嚴格按《廣東省建筑工程文明施工檢查評分細則)的優(yōu)良要求施工并嚴格實施國家、部、省和市頒布的有關文明施工管理辦法和規(guī)定。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方質量(is09001:)、環(huán)境(is014001:)及職業(yè)安全健康管理體系(ohsmsl8001)文件(附件1),必須積極配合甲方在本工程中實現質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的全過程:否則甲方有權更換施工隊伍。
4、乙方委派的現場管理代表同時必須是安全生產直接責任人,對本項目的安全生產負直接責任,同時要設專職安全員,接受甲方及現場管理人員對安全生產的監(jiān)督檢查。
5、若乙方在施工生產過程中,違反有關消防條例和安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全、火災等事故,乙方應承擔全部責任和由此發(fā)生的—切費用。
第十條工程量的確認。
按施工圖紙及設計變更工程量確認。
第十一條爭議解決方式。
本合同發(fā)生糾紛協商或調解不成時,向天河區(qū)人民法院提出訴訟解決。
第十二條本合同經雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工驗收保修期滿并結清款后失效。
本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本四份,雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方:
乙方:
地點:
工程地點:王長官寨村五組、六組區(qū)間。
工程工期:7月26日至月30日竣工,并交付使用,工期120天。
為了給王寨村民提供良好優(yōu)越的公益性服務社區(qū),改善黨員、干部、村民學習工作環(huán)境,根據目前新農村發(fā)展形勢需要和各級政府的要求,我村按照中華人民共和國招投標法之規(guī)定程序,擇優(yōu)選定了寶雞市泰安建筑工程公司眉縣分公司承建社區(qū)辦公樓工程,經協商簽定以下合同。
一、工程內容:辦公樓工程屬磚混結構,兩層共計二十六間,建筑面積1039平方,工程施工實施方案主要以甲方提供的圖紙和雙方商定的細節(jié)方法為準,包括基礎開挖、主體樓建設、鋼筋制作、水電暖安裝、面磚內外貼瓷、屋面及裝飾等均由乙方安排實施。
二、雙方責任:
1、工程所有材料由乙方包工包料自行計劃安排,訂購工程主要材料按照甲方提供的指導價由乙方聯系購買,甲方監(jiān)質協助,工程用工匠人器材和機械設備,場地看護,生活安排,乙方自行解決。
2、乙方進入施工場地要文明施工,警示語牌制作到位,對進場職工人員隨時進行安全教育,重在預防,在施工中狠抓安全生產的基礎工作,定期或不定期的檢查各項安全工作和設施,并及時完善各項管理制度,教育職工各負其責,分項,分段工作善意配合,不得打架斗毆,要求乙方購買意外傷害保險,安全責任由乙方自行承擔,與甲方無任何責任。
3、質量要求:乙方必須組織技術力量強硬的人員進場施工,施工根據現行相關要求,以圖紙設計為準,嚴格按照施工規(guī)范管理施工,每道工序必須自檢合格,隱蔽工程必須甲方和專業(yè)人員驗收后方可進行下一道工序。
4、甲方在施工中協助乙方解決相應的問題,施工環(huán)境由甲方負責,并負責路、水、電三通和場地平整項目責任。
三、付款方式:經招投標后雙方商定價格該工程每平方米造價為1200元,
合計工程造價1246800元。
1、工隊進場后甲方預付給乙方工程啟動資金元。其余款項由工隊自籌解決。
2、主體建成竣工后,以結算單為準甲方付給乙方工程造價的元。
3、工程結束后除留質保金外剩余欠款在月內付清。
4、因變更或增加工程項目費用經雙方商定后追加到后期結算清單中。
5、因市場材料價格浮動甲乙雙方以工程預算材料指導價為準,增減不變。
6、在施工中乙方因管理失誤或減工減料出現的缺陷責任,經專業(yè)人員確認鑒定后甲方有權在工程費用中扣除。
四、其他事項:
1、為保證工程的正常進展,甲方依照合同要求及時提供工程款項,并定期給予相應的生活慰問,及時處理解決突發(fā)問題,乙方要在保證質量的前提下加班加點,保證各項工種有的足夠的勞動力,盡力按期交付一座精良的社區(qū)服務辦公樓。
2、本合同一式兩份,甲方雙方各持一份,從簽字蓋章之日起生效,待款項結清,質保期后合同中止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇三
發(fā)包單位:××公司(以下簡稱甲方)。
承包單位:××綠化有限公司(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方承擔××公司部分環(huán)境景觀綠化工程的施工。甲、乙雙方本著互相協作,緊密配合的原則,訂立本施工意向合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:××公司院內環(huán)境景觀綠化工程。
2、工程地點:××市××縣××路××號。
3、工程承包方式:包工、包料、護成活、包工期、保質量、保安全。
二、工程價款。
1、合同價款:經甲乙雙方協商,本工程承包范圍內合同價款暫定為××萬元整,竣工后據實結算。
2、合同價款涵蓋內容為:
(1)綠化包括起苗、包裝、運輸、挖坑、換土、采購雜肥、栽種、清場、直至養(yǎng)護期間澆水、治蟲、除草、減枝、施肥、更換死亡苗木等包種、包活、護等全部內容。
(2)綠化土方平整及換、填土,渣土外運由甲方及監(jiān)理工程師到現場測量。
后,方可外運。
三、施工工期。
1、本工程計開工時間××年××月××日。
2、本工程預計完工時間××年××月××日。
3、如遇不可抗劑因素和自然災害,或甲方原因,影響施工,經甲方簽證后可順延工期。
4、因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方應向甲方交違約金人民幣元。甲方可從乙方的工程款內扣付。
四、工程支付。
苗木栽植完畢,余款在養(yǎng)護期滿,驗收合格并移交甲方完畢后全部付清。
五、工程質量。
3、乙方在施工中要精心組織,確保安全,如有事故發(fā)生,后果自負;。
4、乙方要確保施工現場清潔,及時清理廢棄物。
5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要養(yǎng)護苗木24個月,其間發(fā)生的費用由乙方負擔。
六、甲方責任。
1、監(jiān)督檢查工程質量、進度、負責施工過程、設計變更等的簽證。
2、協調好各專業(yè)與綠化施工之間的關系。
3、工程竣工后組織工程驗收,并按合同約定審定竣工結算。
4、按合同約定支付工程款。
七、乙方責任。
1、按甲方審定的設計圖紙、工程量清單及國家有關園林綠化施工技術規(guī)范進行施工。
2、現場施工中,如有設計及品種修改,需接甲方書面變更通知單后實施。
3、乙方需辦理好施工的一切相關手續(xù),服從當地政府主管部門的監(jiān)督和管理,費用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前,負責已完工工程的保護工作。
5、施工應服從甲方及監(jiān)理統(tǒng)一管理及協調。從甲方指定的水電接駁點接駁,施工用水、電費用由乙方承擔。
6、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、會議紀要約定的內容、通知以及設計變更等規(guī)定由乙方完成工作),如乙方未能完成或不能按合同要求完成,甲方即可安排其他單位完成,所發(fā)生的費用從乙方當期工程款中扣除,影響工期的責任由乙方負責。
7、施工中由于乙方施工原因發(fā)生的安全事故,概由乙方負責。
8、施工中乙方應注意對施工現場已有的建筑物及地下、地上市政配套設施及電纜溝進行保護,如因乙方原因造成的損失及嚴重后果,概由乙方負責賠償,并承擔一切責任。
9、乙方未經甲方書面同意,不得將本工程轉讓或分包其他單位,否則甲方有權終止合同。
10、全部工程完工后,乙方負責清運綠化所產生的垃圾,做到工完場清。
八、材料的供應。
1、工程所需的苗木由乙方自行采購,到現場后,必須經甲方檢查,確認符合設計,并得到甲方簽字認可后,才能栽種。
2、乙方所購苗木必須是新鮮、樹桿挺直、樹形好、植株健壯。枝葉茂盛豐滿,無病癥現象。
3、工種所用材料,必須先向甲方提供樣品及各種資料,經甲方檢查,確認符合設計要求后,才能進場。進場后,必須及時向甲方報驗,經檢查合格后,才能施工。
九、工程質量檢查驗收。
1、施工質量等級驗收評定執(zhí)行當地《園林綠化工程質量檢驗評定標準》有關規(guī)定,本園林綠化工程施工質量要求能滿足上部苗木正常成活為質量標準,其園林綠化標準達到預期設計的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死,乙方無條件重植。
2、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家和本市的有關規(guī)定,向甲方提供竣工圖四套,電子文檔一套,甲方代表收到相關的資料后,組織有關部門驗收,并在驗收后的14天內給予批準或提出整改意見,乙方按要求整改并承擔由自身原因造成的相應損失。
3、乙方每道工序都應向甲方報驗,經甲方檢查、簽證后才能施工下道工序。
十、違約。
1、違約的處理:合同雙方的任何一方不能全面履行合同條款,均屬違約。違約所造成的經濟損失,概由違約方承擔賠償。
2、違約造成工期延誤責任分擔:甲方違約,工期相應順延;乙方違約,工期不得順延。
3、違約金的標準:合同履行中任何一方不能全面履行合同條款,均屬違約。違約造成的損失,除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外,還必須向對方支付合同價款3%的違約金。
十一、養(yǎng)護。
1、乙方派人負責對本工程進行為期兩年的免費養(yǎng)護工作。
2、乙方應向甲方遞交兩年養(yǎng)護期的《綠化工程養(yǎng)護計劃書》。
3、如乙方派人養(yǎng)護苗木工作不力,造成苗木枯死,乙方應補種。
4、因死亡而重新更換的苗木,需經過一年的養(yǎng)護后予以確認。
十二、未盡事宜,雙方另行協商解決,本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成時可向武漢市仲裁機構申請仲裁,仲裁結果為最終結果。
十三、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,均具同等法律效力,雙方法定代表人簽字蓋章后可生效,養(yǎng)護期滿付清尾款后自行失效。
山西省建設施工合同書篇四
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱:_________.
1.2工程地點:_________.
1.3承包范圍:_________.
1.4承包方式:_________.
1.5工期:本工程自_____年______月______日開工,于______年______月_____日竣工。
1.6工程質量:_________.
1.7合同價款(人民幣大寫):_________.
第二條甲方工作。
2.1開工前_________天,向乙方提供經確認的施工圖紙做法說明_________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方_________份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.6協調有關部門做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條關于工程質量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔得驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及結算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第_________種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加_________%包干風險系數計算。包干風險包括內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分_________次,按約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內審查。
甲方:
乙方:
日期:
山西省建設施工合同書篇五
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱:
工程地點:
資金來源:。
二、施工工期。
開工日期:
竣工日期:
合同。
工期總日歷天數天。
三、質量標準。
工程質量標準:
四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
五、協議生效。
合同訂立時間:年月日。
合同訂立地點:
本協議雙方約定:后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間:
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規(guī)定,向發(fā)包人提供竣工驗收報告,然后由相關部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質量保修金金額為。工程竣工后,經有關部門驗收無質量問題后返還承包方。
九、合同份數。
雙方約定合同副本份數:
十、補充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質量維修事項:
甲方(公章):_________????乙方(公章):_________。
山西省建設施工合同書篇六
發(fā)包人:
承包人:
經發(fā)、承包人協商就xx“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協議:
一、承包人向發(fā)包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。
二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。
三、發(fā)包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時,按承包人當月完成產值(以發(fā)包人和監(jiān)理人認可為準)的80%在次月10日內支付承包人工程進度款。
四、承包人完成本工程主體(鋼筋混凝土工程)至設計施工圖正負零時,發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至十層時(含地下室三層)發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至二十層時(含地下室三層)發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至三十層時(含地下室三層)發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。
五、承包人墊資修建部分工程款,發(fā)包人按墊資額(以發(fā)包人和監(jiān)理人認可為準)的80%分五次支付承包人。第一次,承包人完成主體至正負零發(fā)包人支付30%。第二次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至十層發(fā)包人支付20%。第三次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至二十層發(fā)包人支付20%。第四次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至三十層發(fā)包人支付20%。第五次,承包人完成主體竣工發(fā)包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。
六、承包人墊資部分工程款,發(fā)包人支付工程款:第一次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至正負零發(fā)包人支付土石方工程款總款30%。第二次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至十層(含地下室3層)發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第三次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至二十層(含地下室三層)發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第四次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)至三十層(含地下室3層)發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第五次,承包人完成主體(鋼筋混凝土工程)竣工發(fā)包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。
七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規(guī)定計取進入決算。
八、質量保修期滿兩年,發(fā)包人返還承包人質量保證金45%。質量保修期滿三年,發(fā)包人返還承包人質量保證金40%。質量保修期滿五年,發(fā)包人返還承包人質量保證金15%,此款不計利息。保修工作產生的一切費用由承包人承擔。(發(fā)包人返還質量保證金時,扣除已墊付的應由承包人承擔的保修費用。)。
九、發(fā)包人每支付承包人工程款時,承包人提供支付款額的正規(guī)的發(fā)票給發(fā)包人。
十、工程竣工驗收合格承包人移交給發(fā)包人,審計報告雙方認可后,發(fā)包人在4個月內完成工程余款的`支付。
十一、本工程平基土石方,土石比按該工程地勘報告提供的數據和雙方實際仗量計算,土石方運距按雙方認可運距計算,其他按定額及文件規(guī)定計算。
十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后,其施工期達到或提前施工組織設計規(guī)定工期,發(fā)包人可另支付承包人已完工程款的5%。
十三、本工程竣工驗收前15日,承包人提供該工程全套竣工驗收資料。
十四、本工程計價依據只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價,其他計價定額和調差文件本工程均不采用。
發(fā)包人(蓋章):
法人代表(蓋章):
____年___月___日。
承包人(蓋章):
法人代表(蓋章):
____年___月___日。
山西省建設施工合同書篇七
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下:
一、工程依據和技術指標。
1.發(fā)電機組型號:_____________;冷卻方式:_____________;臺數:_____________。
2.技術指標。
噪聲標準:白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠,外表整齊美觀。
2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施。
采用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務,承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限。
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項。
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法。
總工程費用為:________________。
付款方式:合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應本著保證工程質量,保證使用要求及施工過度的原則,協商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方):________________。
承接方(乙方):________________。
簽訂時間:______年______月____日。
基礎建設施工合同范本二建設單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位:_________(以下簡稱承包方)。
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質量標準。
第七條:承包形式及材料設備供應。
第八條:發(fā)包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協議執(zhí)行)。
2.按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監(jiān)督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
第九條:承包方義務。
乙方負責:
1.按協議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條:違約責任及獎勵條款。
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
地址:________地址:_________。
開戶銀行:______開戶銀行:_______。
帳號:________帳號:_________。
簽約日期:____年__月__日
山西省建設施工合同書篇八
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協議:
施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明。
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限。
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準。
工程質量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規(guī)定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式。
協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%,剩余的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后,提供相應的收款收據。
7、其他。
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協議一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇九
工程名稱:私人住宅。
工程地點:甲方原有住宅院內。
工程內容:設計圖以內的所有建筑工程。
建筑面積:共平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍:包工不包料。
三、合同工期。
開工日期:______年月日。
竣工日期:______年月日。
合同工期總日歷天數天。
四、合同價款。
工價為每平方米元,建筑總面積。平方米,合同總價款為人民幣元。
付款方式:由甲方分四次付清合同總價款。第一次在基礎工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的30%,即元;第二次在主體工程完工后,由甲方付給乙方合同總價款的30%,即元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%,即元;剩余10%(即元)作為質量保證金,在工程交工一年后如無重大質量問題,由甲方全部付給乙方。
五、質量標準。
工程質量標準:按圖施工,確保工程質量。
六、甲乙雙方的權利及義務。
1、甲方的權利及義務:
(1)甲方應向乙方提供三通一平。
(2)按期付款。
(3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開工前向乙方提供設計圖紙2套。
(5)在施工過程中,如發(fā)現存在質量問題或私自變更設計圖紙的現象,甲方有權要求乙方返工。
2、乙方的權利及義務:
(1)按圖施工。在施工過程中如需對原設計作出更改,需經甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質量。
(3)保證工期,按時交工。
(4)在施工過程中,需要哪些材料,乙方應提前2-3天告知甲方,以便及時購置。乙方應本著節(jié)約的原則,不得浪費材料。
(5)在每一項分項工程完工后,乙方應征得甲方驗收同意后方可進行下一道工序。
(6)乙方應重視安全生產,一切安全責任均由乙方自行承擔。
七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
八、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇十
依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號文件等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協商一致,簽訂本合同并嚴肅履行。
(1)工程名稱。
(1)參照結算表價格按實結算。
(2)款項支付與移動結算同步。
根據移動公司要求,在規(guī)定的'期限內完成。
(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如預期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發(fā)生合同糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成的,可申請調解,或者直接向人民法院起訴。
(1)本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。
(2)本合同未盡事宜,由雙方協商解決,另行簽訂補充協議。
(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關本項目的約定,見附件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
______年____月____日。
_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇十一
立協議單位:
_________(以下稱甲方)。
_________(以下稱乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅,現就有關事宜協議如下:
1.參建房屋地點、面積。甲方在乙方的_________住宅建設基地參建住宅,計建筑面積_________平方米,得益比例為_________%,實得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下:
2.房價和付款方法:參建房屋造價,議定為每平方米建筑面積_________元,參建面積_________平方米,應交付造價_________元,另外應交付管理費(代建費)每平方米_________元,合計應交付造價連管理費_________元,甲方應于合同生效后_________天內付清全部價款(包括管理費)直接解入乙方開戶銀行。
3.建筑材料:甲方應承擔的鋼材、木材、水泥,按如下辦法交付:_________。
4.房屋竣工交付期限:乙方在住宅竣工驗收后,應于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積,交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期,甲方應予諒解。
5.房屋產權:甲方參建面積的房屋所有權,屬甲方所有。
6.違約責任:本協議簽訂生效后,甲乙雙方應共同信守,不得悔約,否則應負違約的法律責任。
7.本協議經雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協議正本兩份,副本_________份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,副本_________份。
8.補充條款:_________。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法人代表(簽字):_________法人代表(簽字):_________。
聯系人:_________聯系人:_________。
地址:_________地址:_________。
電話:_________電話:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
賬號:_________賬號:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
山西省建設施工合同書篇十二
設計方(乙方):______________。
設計等級證書:________________。
鑒于甲方是__________________項目的發(fā)包人,乙方是具備設計資質的設計方,甲方委托乙方擔任本項目的施工設計工作,為避免合同履行后雙方發(fā)生不必要的糾紛,特訂立本合同規(guī)范雙方的行為,具體如下:
第一條工程概況。
1、工程地點:____________________。
2、設計項目:____________________。
3、設計內容:____________________。
4、承包方式:____________________。
第二條設計依據。
甲方在訂立合同時,應交付給乙方委托書及項目相關的審批文件。同時要一并交付設計前的基礎勘探資料,甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務。
1、乙方接受委托書后,應隨即進行現場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖,平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費后_______日內須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費后_______日內須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導,完成圖紙和技術的交底,若因施工發(fā)生困難而變更設計時,乙方應預先征得甲方同意,但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付。
1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣,大寫為__________,設計費總計__________萬元,大寫為__________。
2、本合同簽訂之時,甲方須向乙方支付定金,_________元人民幣,大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖,經甲方確認驗收后,甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元,大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定后,甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元,大寫為__________。
5、剩余價款在雙方義務履行完畢后,甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款。
1、甲方對于本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務,未經乙方書面同意,不得將圖紙用于本合同之外的任何商業(yè)活動,也不得擅自復制、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。
第六條合同中止與解除。
1、甲方如有特殊情況,必須終止本合同,應書面通知乙方,并且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時,定金不予退回。
2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同,則應雙倍返還定金,如給甲方造成其他損失,則須一并賠償。
第七條違約條款。
1、甲乙中任何一方違反本合同規(guī)定的相應義務,給對方造成損失的,均應負擔所有損失。因一方違約,導致合同無法履行的,須終止合同的,違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內容不滿意為由,拒付設計費,乙方負有修改義務,雙方應依誠信原則協商解決。
第八條爭議糾紛解決。
雙方就本合同約定事項有所爭議時,雙方應協商解決,協商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
第九條附則。
1、若工程非因乙方事由而中途停止,甲方應照常支付設計費。
2、設計時間于_______年______月______日起,到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)。
3、本合同自雙方簽字后生效,合同規(guī)定的雙方義務履行完畢后失效。
4、本合同一式______份,甲乙雙方各______份,提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方:_____________________。
乙方:_____________________。
甲方在建房屋___棟,建筑層數___層,___層約_____平方米,___層約_____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
三、承包價格。
每平方米人民幣大寫:_______________元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式。
合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付___%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到___%,完成第___層以及屋頂付到___%付款___元,工程全部完工,交驗完畢付到___%,預留___%為質量保證金,完工___年內無質量問題,清尾款。
五、雙方責任。
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質量要求。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全。
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求。
主體工程工期為___(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修。
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任。
十、其它。
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同___式___份,甲乙雙方各執(zhí)___份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):____________。
乙方簽字(章):____________。
山西省建設施工合同書篇十三
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經甲、乙雙方共同友好協商,甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商一致,簽訂本合同:
一、工程范圍及內容:
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準點做為基準點,c15砼墊層,300寬300高c20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質量:
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到驗收標準;。
2、乙方對工程所需主要材料經甲方確認后方可進場施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、工期:嚴格按照現場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計劃,備足料具,組織好技術力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。
四、工程價款及支付:
1、工程價款:a:本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元。
3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7),單價為200元,暫定總長為120,工程價款為。
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格后____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內無息付清。
四、成品及半成品保護:
1、乙方對完成的分項工程負有監(jiān)護人的責任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應采取相應的措施費),乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;。
2、甲方負責監(jiān)督乙方的工程質量、進度、安全、工期等,并提出整改的權利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題,并辦好簽證。
六、乙方責任、權利、義務。
1、為加強現場管理,其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯系;。
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權拒絕施工;。
4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責。
七、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應及時協商解決,協調不成或調解未達成協議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
山西省建設施工合同書篇十四
根據《民法典》及有關規(guī)定,本著平等互利的原則,經甲乙雙方友好,就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議,為明確甲乙雙方的權利與義務,簽訂本協議書:
一、工程名稱及地點。
1、工程名稱:__________。
2、工程地點:__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。
三、合同內容工程項目及工程量:富道二期二段工程?邊坡三維網植草,工程量約?65000?2。乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的,甲方可視需要,對乙方工作內容及范圍作出調整,也可對乙方范圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受,也不因此作為對合同單價作出調整的理由。?本合同簽定后,由于甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經雙方協商確定工作內容及計價方式后簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力,雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執(zhí)行。
四、合同價款。
1、工程單位:?2,工程總價暫定人民幣:?元。大寫:?元整。(注:此價不含稅)。
2、乙方向甲方支付保證金2萬元。
3、乙方須按合同規(guī)定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內的全部工作內容。包括為完成本合同所發(fā)生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。
4、乙方為完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細施工內容中沒?寫明或單列的工作內容,均屬于乙方須在本合同中應該履行的合同義務,不再另行支付。乙方經過前期反復調查了解,對甲方的要求已完全明了,對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規(guī)定中所暗含的工作內容確定并視為包含在相應的工程細目當中。
五、結算方式。
1、以甲方驗收合格后最終認可的尺寸、斷面計量,按合同單價和實際完成數量計算工程價款。
2、甲方在本合同所有內容完工并經驗收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。質量保證金的退還:在質保期滿后,扣除有關應扣款項后,甲方將剩余部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結算單進行結算,其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行,委托他人結算時,必須經甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。
4、付款方式:乙方材料、機械設備進場后,一個月內完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進度、質量支付工程款,此項護坡工程完工及時驗收合格后100天內支付完成工程全款。
5、如甲方認為有必要時,可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整,乙方應無條件服從。
6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。
7、由于乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量,甲方不予計量。
六、雙方的責任和義務甲方的責任和義務。
1、提供設計圖紙或施工方案,提出?質量、技術、安全、環(huán)保等要求。技術員技術交底放線、質檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。
1、乙方的人工必須聽從甲方調配,按照甲方技術交底進行施工,保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規(guī)定日期完成任務,遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題,乙方必須在24小時內到達項目部并無條件對進行修復。
3、乙方必須按照安全和技術要求規(guī)范化施工,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業(yè),杜絕一切事故發(fā)生,并承擔由于自身造成的人身傷亡事故,安全責任事故,甲方不負任何責任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準喝酒和做好安全準備方能施工,如果被甲方工作人員發(fā)現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩,發(fā)現一次罰款500—20元,乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項,其費用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。
8、及時足額支付農民工工資,否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付,相應金額從應支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價中,乙方自行承擔。
七、其它約定。
1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權拒絕。在執(zhí)行過程中任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應嚴格遵守和執(zhí)行本協議條款。如一方不按協議條款執(zhí)行均屬為違約,違約方須承擔由此造成的經濟損失,如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務,乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權將乙方清除出場,所干工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。
八、爭議解決方式。
1、本協議未盡事宜,雙方另行協商。
2、與本合同有關的一切爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發(fā)生糾紛,雙方協商不能解決的,依法向協議簽訂地人民法院起訴。
九、合同的生效和終止。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________。
聯系電話:__________聯系電話:__________。
簽約日期:__________簽約日期:__________
簽約地點:__________簽約地點:__________。
山西省建設施工合同書篇十五
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求:_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________。
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規(guī)定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
_____________年__________月__________日。
山西省建設施工合同書篇十六
甲方(委托方):______________乙方(施工方):______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況。
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點:_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式。
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作。
1.甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環(huán)保合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/9391931.html】