在簽訂合同前,各方應(yīng)該仔細閱讀和理解合同的條款和條件。如何起草一份合格的合同是非常重要的,因為一份合理的合同能夠保護你的權(quán)益。深入研究相關(guān)合同案例,可以提高合同起草和簽訂的專業(yè)水平。
在建房買賣合同訴訟篇一
地址:____________聯(lián)系電話:____________。
地址:____________聯(lián)系電話:____________。
買方(以下簡稱乙方):______。
地址:______聯(lián)系電話:____________。
第一條房屋的基本情況:甲方房屋坐落于______;位于第______層______戶,房屋結(jié)構(gòu)為____,房產(chǎn)證登記面積________平方米,地下室一間,面積______平方,房屋權(quán)屬證書號為______。
第二條價格:以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平米______元,該房屋售價總金額為______萬元整,大寫:______。
第三條:付款方式:乙方于本協(xié)議簽訂之日向甲方支付定金______元整,小寫:______(大寫______),余款______元(大寫______)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條房屋交付期限:甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起______日內(nèi),將該房屋交付乙方。
第五條乙方逾期付款的違約責任:乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應(yīng)付款的____%向甲方支付違約金。逾期超過____日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任:除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,同時,本房屋目前尚處于出租狀態(tài),甲方應(yīng)按照乙方的意愿解除原租賃關(guān)系或把租賃權(quán)轉(zhuǎn)給乙方。乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的____%向乙方支付違約金。逾期超過____日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條關(guān)于產(chǎn)權(quán)過戶登記的約定:甲方應(yīng)協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起__________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的____%賠償乙方損失。
第八條:簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,質(zhì)量符合國家有關(guān)規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關(guān)費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關(guān)。
第九條:甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起日內(nèi),將戶口遷出,逾期超過______日,乙方每日按已付款的____%收取違約金。
第十條:因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費均按國家的有關(guān)規(guī)定由甲乙雙方交納。
第十一條:本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十二條:本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由方所在地人___法院起訴。
第十三條:本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:____________(簽字,指紋)乙方:____________(簽字,指紋)。
見證人:____________(簽字,指紋)。
______年______月______日_年____月____日。
在建房買賣合同訴訟篇二
出賣人:
身份證號碼:
買受人:
身份證號碼:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況:甲方房屋座落在,位于第____層,共______,房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積為______平方米,房屋用途為_______。。
第二條、房屋現(xiàn)狀:。
第三條、本合同中所述房屋為,是________________________的家庭共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣,甲方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔責任,乙方不負任何責任。
第四條、上述房屋的交易價格:人民幣___________元整。
第五條、付款時間與辦法:甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,當日甲方開出收款收條給乙方,并注明收款數(shù)額及款項用途。剩余款項于房屋產(chǎn)權(quán)證辦理完畢后一周內(nèi)支付。
第六條、房屋交付:甲方應(yīng)在交房當日將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該出售房有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:甲方應(yīng)在房屋交付前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:
1、除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條和第七條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方所有,甲方應(yīng)當按已交付的房價款的%按日向乙方違約金,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,合同繼續(xù)履行逾期超過天,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第種約定,追究甲方的違約責任。
2.甲方按乙方累計已付款的%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行,并在本合同第六條約定的實際交付之日起天內(nèi)交付房屋。
3.終止合同,甲方將乙方已付款全額還與乙方,并支付違約金,即房價款的%。如甲方故意隱瞞此房屋的原產(chǎn)權(quán)所屬人、房屋位置、質(zhì)量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權(quán)要求退房,一切損失由甲方承擔。甲方如在規(guī)定的此房屋戶口遷出時間內(nèi)未將本合同所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,并支付乙方違約金元整,并應(yīng)在三十天辦理結(jié)束全部戶口遷出手續(xù)。
第九條、產(chǎn)權(quán)登記的約定:
1、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自愿將此房賣給乙方。
2、但在辦理此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)時,甲方負責在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)將此房房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證產(chǎn)權(quán)直接辦理為乙方______名下,并在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)交與乙方,所需費用,由______承擔。如房屋因甲方及甲方承諾的原因不能辦理房屋產(chǎn)權(quán)證或不能將此房房屋產(chǎn)權(quán)證直接辦理為乙方______名下,甲方須承擔房價款的%違約金責任,其所產(chǎn)生的與辦理房屋產(chǎn)權(quán)證所需的一切費用由甲方承擔。
3、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其手續(xù)辦理完畢后______天內(nèi)取得姓名標注為乙方______的房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,并按已付款的______%賠償乙方損失。
4、乙方如在本房屋買賣合同成立后,無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)時,甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料,不得用任何方式拒絕阻撓。
第十條、違約責任條款:
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權(quán)解除本合同。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按______________利率付給利息,并按已付款的______%賠償乙方。
3、乙方根據(jù)本合同第九條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),甲方超過______________天不協(xié)助乙方辦理手續(xù),視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行合同,并有權(quán)要求甲方支付已付款的______%違約金。
4、當房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時或增值是,拆遷補償款或增值款歸乙方所有。
5、當出現(xiàn)因繼承、贈與或其他涉及房屋產(chǎn)權(quán)所有人變化時,新的產(chǎn)權(quán)所有人承擔甲方全部責任。
第十一條、本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。
本合同在雙方簽字之日起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十二條、本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字后方能生效。
本合同一式_____份,一份_____張。甲方一份,乙方一份,見證方____________一份,留存?zhèn)洳椤?/p>
第十三條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1.提交______仲裁委員會仲裁。
2.任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協(xié)商解決,與本合同同具法律效力。
甲方:乙方:
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:
年月日年月日。
見證方:_______。
身份證號碼:
____年___月___日。
見證方:_______。
身份證號碼:
____年___月___日。
在建房買賣合同訴訟篇三
賣方:甲方:
買方:乙方:
經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫).
年月日前分次付清,付款方式:.
乙方支付房款具體約定為:
年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應(yīng)將該房屋騰空,清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于年月日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責清理,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起。
日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),每逾期一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之的違約金。
方承擔。其它稅費約定情況:
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,市房地產(chǎn)交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬裝修設(shè)施為。
十三、其它約定事項:
甲方(簽章):
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(簽章):
共有權(quán)人:
地址:
聯(lián)系電話:
在建房買賣合同訴訟篇四
甲方:
乙方:
鑒于:
1、甲方單位現(xiàn)準備通過集資建設(shè)樓房,甲方根據(jù)其單位的規(guī)定,具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉(zhuǎn)讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意并以自身的名義向其單位繳納集資款項。
5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產(chǎn)權(quán)屬于乙方所有。
第一條:集資房屋的基本情況及產(chǎn)權(quán)實際人約定。
1、甲方依據(jù)其單位的規(guī)定,可通過集資建房取得位于第_________層,房屋結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積_________平方米的房屋的產(chǎn)權(quán)集資房買賣合同范文文章集資房買賣合同范文出自,轉(zhuǎn)載請保留此鏈接!
第二條:集資款項繳納。
1、甲方根據(jù)其單位集資建房的要求按其單位要求及時繳納于該單位;在繳納每筆集資款項后,應(yīng)保存好單位開具的收款憑證原件。
第三條、集資建房手續(xù)辦理。
甲方應(yīng)按本單位的要求,及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續(xù)的辦理工作,及時提交各種資料,以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產(chǎn)權(quán)。
第四條、集資房屋交付、產(chǎn)權(quán)證的辦理和取得。
一)房屋交付。
若協(xié)議約定的房屋建成后,若甲方單位將房屋交付于甲方,則甲方應(yīng)在其單位交房日起全部付款予乙方。
二)注意事項。
1、乙方只與本校教職工簽訂房屋合同。
2、乙方應(yīng)督促建筑商做好頂層房屋的防水、防熱設(shè)施。
3、乙方應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃水電入戶到家。
4、乙方應(yīng)做好房屋的排水等附屬設(shè)施。
5、甲方應(yīng)按學校規(guī)定遵守履行自己應(yīng)盡的責任。
第五條除集資款外的費用承擔。
本協(xié)議履行中,甲方只向乙方交住房集資款外,學校的附屬設(shè)施建設(shè)由乙方承擔。
第六條聲明及保證。
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成,則依法向人民法院起訴。
第七條補充與附件。
本協(xié)議未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
第八條協(xié)議的效力。
1、本協(xié)議自雙方簽字之日生效。
2、本協(xié)議一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。
3、本協(xié)議的附件和補充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分,與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
在建房買賣合同訴訟篇五
電話:_______________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
購買方:___________________________。
電話:_______________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
協(xié)議書:根據(jù)國家有關(guān)房產(chǎn)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條。
乙方購買甲方座落在____市____街____巷____號的房屋棟間,建筑面積為____平方米。
第二條。
上述房產(chǎn)的交易價格:
第三條。
付款時間與辦法:
第四條。
甲方應(yīng)于____年__月__日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條。
稅費分擔。
1.甲方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收甲方的交易額的____%的交易費;承擔公證費、協(xié)議公證費。
2.乙方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)征收乙方的交易額的____%的交易費,承擔房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條。
違約責任。
1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應(yīng)向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用,否則,每逾期一天,應(yīng)向乙方償付違約部分房產(chǎn)款____%的違約金。
第七條。
本合同主體。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________單位,代表人是____________.
第八條。
本合同經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條。
本合同一式份。
甲方產(chǎn)權(quán)人各一份。乙方一份,________房產(chǎn)管理局、________公證處各一份。
第十條。
本合同發(fā)生爭議的解決方式:
甲方簽名:________________年____月____日。
乙方簽名:________________年____月____日。
在建房買賣合同訴訟篇六
合同雙方當事人:
第一條項目建設(shè)依據(jù)。
第二條商品房銷售依據(jù)。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房為本合同。
第一條規(guī)定的項目中的:第【幢】【座】【單元】【層】號房。
該商品房的用途為,屬結(jié)構(gòu),層高為,建筑層數(shù)地上層,地下層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共平方米,其中,套內(nèi)建筑面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為每平方米元,總金額千百拾萬千百拾元整。
2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為每平方米元,總金額千百拾萬千百拾元整。
3、按套計算,該商品房總價款為千百拾萬千百拾元整。
4、。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第種方式進行處理:
1、雙方自行約定:。
2、雙方同意按以下原則處理:
面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)的,據(jù)實結(jié)算房價款;。
面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=247合同約定面積215100%。
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當簽署補充協(xié)議。
第六條付款方式及期限。
第七條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理。
逾期在日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之。
第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同。
第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、。
第八條交付期限。
出賣人應(yīng)當在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1、該商品房經(jīng)驗收合格。
2、該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3、該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4、該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:。
第九條出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同。
第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理。
逾期不超過日,自本合同。
第八條規(guī)定的最后交付期限的。
第八條規(guī)定的最后交付期限的。
第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之項中的比率)的違約金。。
第十條規(guī)劃、設(shè)計變更的約定。
經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當在有關(guān)部門批準同意之日起日內(nèi),書面通知買受人:。
買受人有權(quán)在通知到達之日起日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達之日起日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。。
第十一條交接。
第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:。
第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標準承諾的違約責任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標準應(yīng)符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
2、。
第十四條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運行的承諾。
第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
出賣人應(yīng)當在商品房交付使用后日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第項處理:
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的%賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
3、。
第十六條保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應(yīng)的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由購買人承擔。。
第十七條雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán);。
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán);。
3、該商品房所在樓宇的命名權(quán);。
4、該商品房所在小區(qū)的命名權(quán)。
第十八條。
第十九條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
甲方:
乙方:
在建房買賣合同訴訟篇七
買受人:__________。
居間方:__________公司。
根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條甲乙雙方通過貴州__公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產(chǎn)權(quán)及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán),房地產(chǎn)具體狀況如下:
甲方依法取得的房地產(chǎn)權(quán)證號為:___________________。
房地產(chǎn)座落:_________________________。
房地產(chǎn)建筑面積:__________平方米。該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)面積:__________平方米。
隨該房地產(chǎn)同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備及裝飾情況見本合同附件一。
甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系見本合同附件四。
第二條甲方保證該房地產(chǎn)權(quán)屬無爭議,在將房地產(chǎn)出售前,已經(jīng)與其配偶及房地產(chǎn)權(quán)證內(nèi)的權(quán)利人協(xié)商一致,若出售后配偶再提出異議的,由權(quán)利人承擔法律責任,并已如實陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系,乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。
第三條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣大寫:_________,小寫:__________。。
第四條甲乙雙方的付款方式和付款時間由甲、乙雙方在本合同附件二中約定明確,乙方交付房價款后,甲方應(yīng)開具收款憑證給乙方。
第五條甲乙雙方的交房方式和交房時間由甲、乙雙方在本合同附件四中約定明確,甲方騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應(yīng)對房屋及其裝飾、設(shè)備情況進行查驗。查驗后甲方將房屋鑰匙交付給乙方。
第六條甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入。
本合同附件一的各項房屋裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的,應(yīng)按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)施估值雙倍向乙方支付違約金。
第七條甲、乙雙方確認,在______年______月______日之前,甲乙雙方共同委托貴州__公司向小河區(qū)房屋管理局申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù),甲乙雙方不得以任何借口推諉拖延辦理房屋過戶手續(xù),若到期未前來辦理過戶交易手續(xù),按定金協(xié)議上的違約條款處理。
第八條上述房地產(chǎn)交易產(chǎn)生的相關(guān)稅費、中介服務(wù)費、水、電、燃氣、通信費等與該房地產(chǎn)交易相關(guān)的其他費用的承擔和支付方式,按本合同附件三約定支付。
第九條若乙方采取貸款方式購買該房地產(chǎn),甲乙雙方有義務(wù)配合丙方為乙方辦理貸款手續(xù),乙方須保證所提供的資料真實和銀行征信符合貸款條件,如因乙方資料不屬實或銀行征信不符合貸款條件造成的貸款未果,乙方應(yīng)使用現(xiàn)金補齊所差房款,繼續(xù)履行該合同。
第十條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下,訂立的補充條款或補充協(xié)議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同附件條款與正文條款不一致的,以本合同附件條款為準。
第十一條本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,向人民法院提起訴訟。
第十二條本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執(zhí)壹份,簽字蓋章生效。
甲方:__________電話:__________。
乙方:__________電話:__________。
丙方:_________公司。
置業(yè)顧問:_____________電話:__________。
______年______月______日。
附件一。
隨房地產(chǎn)同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備及裝飾情況。
1,甲方所售房價含:_____房屋維修基金、配套設(shè)施費、固定設(shè)施及裝修。
2,以上所列設(shè)備和裝修費用包含在本合同第三條約定的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款內(nèi),
乙方不需另外支付費用,甲方不得拆除并應(yīng)隨房屋交付乙方。
設(shè)備:_____。
裝飾:_____。
在建房買賣合同訴訟篇八
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在_____________市____________區(qū)________________________擁有的房產(chǎn),建筑面積為___________平方米。。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣______________元整。
第三條付款時間與辦法:
1、本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
2、甲乙雙方同意以公積金按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整申請公積金按揭,并于放款后交房前將余下全部房款支付給甲方。
第四條甲方應(yīng)于手續(xù)辦理完畢之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當日將物業(yè)、水、電、煤氣、有線電視、電話、寬帶、采暖等費用結(jié)清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,甲方交易稅費如在人民幣五千元以下的由乙方承擔,如甲方交易稅費超過五千元的,超出部分由甲方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1.甲方是________________________共______人。
2.乙方是________________________共______人。
第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)公證處公證。
第九條本合同一式兩份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,或甲方委托代理人一份,乙方一份?;蛞曳轿写砣艘环?。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
1、因該房所發(fā)生的________年____月____日后的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛由乙方承擔全部責任。
2、因該房所發(fā)生的________年____月____日前的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛由甲方承擔全部責任。
3、甲方于________年____月____日前交房,并將所有鑰匙及相關(guān)證件交付乙方。
在建房買賣合同訴訟篇九
(以下簡稱賣方)與?同志(以下簡稱買方)協(xié)商同意訂立本合同,條款如下,以資信守。
第一條?賣方將坐落于xx市?區(qū)?路(街、里、巷)?號(幢)?室出售給買方。該住房為?結(jié)構(gòu),于?年?月竣工,建筑面積共?平方米。
第二條?以成本價、統(tǒng)建解困房價、房改經(jīng)濟適用住房價、商品房指導(dǎo)價(或評估價)購買的獲得全部產(chǎn)權(quán)。高層住宅以標準價購買的獲得?%產(chǎn)權(quán)。
第三條?計價:
1、不超標面積???????平方米,以???????價出售,單價________元,計???????元。
2、雜物間面積???????平方米(層高2.2米以下[?];層高2.2米以上[?]),單價???????元,計???????元。
3、超標面積???????平方米,單價???????元,計???????元。
4、超商品房指導(dǎo)價計???????元。
5、超標準裝修計???????元。
6、工齡折扣???????年,計???????元。
實際付款:1+2+3+4+5-6=。
元人民幣(大寫)?????????萬????????仟????????佰????????拾????????元。
第四條?該房產(chǎn)建筑面積的計算以土地房屋權(quán)屬證書記載為準。
第五條?購買單位自管公有住房的,由賣方持本合同、《公有住房出售核定表》、個人交款單、房改專用發(fā)票、戶口簿,到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記。購買市國土資源與房產(chǎn)管理局管理的公有住房,買方直接憑本合同、房改專用發(fā)票、戶口簿,到市國土資源與房產(chǎn)管理局統(tǒng)一辦理產(chǎn)權(quán)登記。
第六條?買方與毗鄰房產(chǎn)共同享有使用住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備(如走廊、梯級、通道、供電、供水、排水、共用天線等系統(tǒng))。
住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備的維修按《住房共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金管理辦法》執(zhí)法。
第七條?買方取得該房產(chǎn)后,自行管理和維修、養(yǎng)護,保證房屋安全使用。
第八條?買方使用該產(chǎn)業(yè)時必須遵守國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,遵守社會公德和維護公共利益。
第九條?買方取得該房產(chǎn)后,不得擅自改變住房的使用功能和房屋建設(shè)結(jié)構(gòu),不得拆改上下水管道、供電設(shè)備、公共電視天線、通信和煤氣等管線;不得更改建筑物外觀藝術(shù)造型,嚴禁在房頂、陽臺及公共地上搭建。買方若有違反本條規(guī)定,賣方有權(quán)責令其恢復(fù)原狀、補償由此造成的一切經(jīng)濟損失或承擔法律責任。
第十條?買賣雙方應(yīng)共同遵守xx市住房制度改革的有關(guān)政策及規(guī)定,雙方如在合同履行中發(fā)生爭議,應(yīng)本著友好精神,協(xié)商不成,雙方均有權(quán)訴法院。
第十一條?其他事項:
第十二條?本合同自簽字之日生效。本合同一式二份。買賣雙方各執(zhí)一份,每份合同具有同等法律效力。
賣方(蓋章)????????買方(蓋章)???????。
法人代表(簽字)????????法人代表(簽字)???????。
x年??日?x年xx月xx日。
在建房買賣合同訴訟篇十
出賣人:住所地:法定代表人:
買受人:住所地:法定代表人:
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規(guī)定,在平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方購買甲方產(chǎn)品達成以下買賣合同條款。
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量。
二、產(chǎn)品質(zhì)量。
1、質(zhì)量標準:
2、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量的特殊要求:
3、乙方對產(chǎn)品包裝的特殊要求:
4、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量有異議的,應(yīng)當在收到產(chǎn)品后____日內(nèi)提出確有證據(jù)的書面異議并通知到甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產(chǎn)品質(zhì)量符合本合同約定要求。但乙方使用甲方產(chǎn)品的,不受上述期限限制,視為甲方產(chǎn)品符合合同約定要求。
三、產(chǎn)品價款。
1、產(chǎn)品的單價與總價:上述貨物的含稅價為:總價款為:
承擔。甲方產(chǎn)品交付時的上下力支費用由承擔。乙方承擔的上述費用,乙方應(yīng)當在甲方交貨前一次性給付甲方。
四、產(chǎn)品交付甲方產(chǎn)品交付方式為:乙方提貨甲方送貨甲方代辦托運。產(chǎn)品交付地點為甲方所在地,交貨時間為合同生效后天,若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的,甲方應(yīng)當在乙方提供相關(guān)確認文件后天內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨,乙方未能及時提供相應(yīng)文件的,甲方有權(quán)延期交貨。在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時交貨的,產(chǎn)品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產(chǎn)品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。
五、價款結(jié)算乙方應(yīng)在本合同書簽訂____日內(nèi)向甲方預(yù)付貨款元,甲方交付前給付價款元,余款由乙方在收到甲方產(chǎn)品之日起天內(nèi)付清。乙方應(yīng)當以現(xiàn)金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產(chǎn)品的所有權(quán)仍屬于甲方所有。
六、合同的解除與終止雙方協(xié)商一致的,可以終止合同的履行。一方根本性違約的,另一方有權(quán)解除合同,但應(yīng)當及時書面通知到對方。
七、商業(yè)秘密乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均為甲方的商業(yè)秘密。無論何種原因終止、解除本合同的,乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或為履行本合同義務(wù)之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。乙方違反上述約定的,應(yīng)當賠償由此給甲方造成的全部損失。
八、違約責任本合同簽訂后,任何一方違約,都應(yīng)當承擔違約金元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應(yīng)當賠償給守約方造成的一切損失。
九、不可抗力因火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方終止合同的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后,雙方需要繼續(xù)履行合同的,由雙方另行協(xié)商。因不可抗力終止合同履行的一方,應(yīng)當于事件發(fā)生后____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的.證明文件并及時通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴大的,過錯方應(yīng)當承擔賠償責任。
十、其他約定事項。
1、乙方聯(lián)系人或授權(quán)代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。
2、簽訂或履行合同過程中,非經(jīng)甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構(gòu)成乙方對甲方的預(yù)付款或已付款款項。
3、乙方聯(lián)系地址、電話等發(fā)生變化的,應(yīng)當及時通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無法與乙方聯(lián)系的,由乙方承擔相應(yīng)的責任。
4、本合同未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同書具有同等法律效力。
5、乙方應(yīng)當在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件,并作為本合同的附件。
6、簽訂本合同時,雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同,同等法律效力。
十一、爭議解決本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的,雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十二、明示條款甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀,完全理解每一條款的真實意思表示,愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。
十三、本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
十四、本合同書一式四份,雙方各執(zhí)二份。
甲方:乙方:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
日期:日期:
在建房買賣合同訴訟篇十一
二、租賃房屋用途。
1、乙方租賃房屋為商業(yè)及輔助用房。
四、租金及支付方式(單位:人民幣)。
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。
2、甲方必須保證出租給乙方的房屋能夠從事商業(yè)經(jīng)營。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方按照本合同約定使用房屋,不承擔房屋自然損耗的賠償責任。
3、乙方經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的費用、稅收、債務(wù)均由乙方自行承擔。
4、乙方不得利用上述房屋從事非法經(jīng)營及任何違法犯罪活動。
5、按本協(xié)議第四條約定支付租金。
八、合同的變更和解除。
在建房買賣合同訴訟篇十二
甲方:身份證號碼:住址:聯(lián)系電話:
乙方:身份證號碼:住址:聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、資源、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本房屋買賣合同。
第一條、甲方自愿將坐落于的房產(chǎn)出售給乙方。
第二條、甲方保證所出售的房屋符合國家有關(guān)房地產(chǎn)交易的相關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,且不存在其他債權(quán)、債務(wù)糾紛,無抵押擔保。
第三條、甲、乙雙方約定購房總價款為人民幣元,大寫元。
第四條、合同簽訂后,甲、乙雙方均應(yīng)按過戶要求提供相應(yīng)過戶資料、證件到房屋交易部門辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。
第五條、雙方在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、過戶手續(xù)中所產(chǎn)生的契稅、印花稅、工本費、過戶費等稅費及費用均由乙方來承擔,甲方不承擔任何費用。
第六條、房屋產(chǎn)權(quán)過戶到乙方之日,乙方向甲方付清全部購房款元,大寫元。產(chǎn)權(quán)過戶之時,甲方保證該房產(chǎn)無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、入網(wǎng)費等。
第七條、本合同一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,因合同履行發(fā)生爭議,雙方可協(xié)商或訴訟解決。
第八條本合同未盡事宜,可另行補充約定,補充約定經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等效力。第九條為了降低辦理房產(chǎn)過程中的`相關(guān)費用,甲乙雙方另簽訂一份購房款為元的虛假合同。
甲方:簽名。
乙方:簽名。
________年____月____日。
在建房買賣合同訴訟篇十三
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《民法通則》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方就甲方將因房屋拆遷獲得的還建房轉(zhuǎn)讓給乙方事宜,達成如下條款,以資雙方共同遵守。
2、本協(xié)議生效后,其效力不受法律法規(guī)對還建房、小產(chǎn)權(quán)房買賣合同效力認定的影響。
1、甲方自愿將其基于房屋拆遷獲得的一套還建房(以下稱“房屋”)出售給乙方。
2、房屋坐落:建筑面積:房屋結(jié)構(gòu):。
3、價款及支付方式:
(2)雙方一致認可甲方已收到乙方支付的購房定金萬元;如同時滿足本合同生效及甲方已在《房屋拆遷補償協(xié)議》上將產(chǎn)權(quán)置換的受益人變更為乙方時,甲方有權(quán)要求乙方支付余下購房款,乙方應(yīng)在上述條件成就時支付完畢;如上述條件未成就,乙方有權(quán)拒絕付款。
(一)甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)在本合同約定的時間內(nèi)將《房屋拆遷補償協(xié)議》上產(chǎn)權(quán)置換的受益人變更為乙方。
2、甲方應(yīng)在本合同生效后3日內(nèi)將房屋交付給乙方,并由雙方對房屋進行驗收并簽署《房屋交割書》,以便于乙方裝飾裝修。
3、甲方應(yīng)保證待交付房屋已經(jīng)通水、電、寬帶、燃氣,否則,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理前述業(yè)務(wù)。
4、待該房屋具備辦證條件時,甲方應(yīng)全力協(xié)助乙方辦理房屋權(quán)屬證書。
5、甲方保證該房屋屬于甲方夫妻共同財產(chǎn),與其他人無關(guān),否則出現(xiàn)除甲方以外第三人向乙方就該房屋主張權(quán)利的,視為甲方違約,甲方應(yīng)向乙方支付違約金10萬元。
6、甲方有權(quán)基于本合同及履行進程取得合同約定的購房款。
(二)乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)在付款條件成就時積極履行付款義務(wù)。
2、該房屋辦證條件成就時,乙方自行承擔辦證費用。
1、甲、乙雙方均應(yīng)全面、誠實的履行本合同規(guī)定的義務(wù),任何一方違反的,視為違約,應(yīng)承擔違約責任,如雙方均違約,按過程程度承擔相應(yīng)的違約責任。
2、甲方違反本合同第三條第(一)款規(guī)定義務(wù)的,視為違約,乙方有權(quán)就甲方違約行為遭受的損失要求甲方賠償。
3、乙方基于本合同第二條第2、3款確定的建筑面積及房屋單價向甲方支付購房款,如乙方辦證時,房屋權(quán)屬證書上登記的權(quán)屬面積與本合同記載的建筑面積不符時,按以下情況處理:
(2)如本合同記載的建筑面積小于權(quán)屬證書上登記的建筑面積的,乙方有權(quán)就差額部分,按照乙方取得權(quán)屬證書時該房屋的市場價要求甲方賠償差價。
1、本合同一式兩份,雙方各持一份,經(jīng)雙方簽字蓋章確認生效,均具有同等效力。
2、本協(xié)議為清潔打印文本,手寫部分應(yīng)有捺手印確認,否則任何手寫部分均為無效。
簽訂日期:_____________________
在建房買賣合同訴訟篇十四
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元,違約金_______________元/天,(由20__年10月31日至20__年6月10日)逾期7個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣_______________元(大寫:_________________)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失_______________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內(nèi)的一切相關(guān)費用由被告承擔。
事實與理由。
原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于200_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側(cè)龍悅花園_____樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進行了詳細約定。原告于200_____年_____月_____日將首付款人民幣_______________元,于200_____年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付于被告賬戶,合計總房款_______________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于20__年10月31日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導(dǎo)致至今20__年_____月_____日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應(yīng)當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標準:_________________逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20__年房屋租賃市場指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)20__年住宅房屋指導(dǎo)租金》06-05邵公莊新區(qū)22元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自20__年10月31日至20__年6月10日的違約金為人民幣_______________元。
在建房買賣合同訴訟篇十五
本合同雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方):__(本人)(法定代表人)。
姓名:_。
國籍:__。
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):___。
地址:___。
郵政編碼:___。
聯(lián)系電話:___。
委托代理人:___。
國籍:__。
電話:__。
地址:__。
xx編碼:___。
買方(以下簡稱乙方):__(本人)(法定代表人)。
姓名:_。
國籍:__。
(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):___。
地址:___。
xx編碼:___。
聯(lián)系電話:___。
委托代理人:___。
國籍:__。
電話:__。
地址:__。
xx編碼:___。
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于__;位于第___層,共___(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為__,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積___平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積___平方米),房屋用途為___;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為__。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同。
第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的__%(不包括___%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的__%(包括__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按__利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
xxx。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自________年____月____日至________年____月____日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準文件號為_____;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應(yīng)于本合同生效之日起____日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同。
第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同。
第十一條規(guī)定的最后交付期限的。
第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家。
交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機關(guān)公證。
第十五條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民起訴。)。
第十六條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)(經(jīng)_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。
第十七條本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
甲方代理人(簽章):
乙方代理人(簽章):
________年____月____日。
________年____月____日。
簽于_____簽于_____。
在建房買賣合同訴訟篇十六
被告。
訴:
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35,680元整;。
2、訴訟費由二被告承擔。事實與理由:年12月5日,原、被告在上海房屋服務(wù)有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》,合同約定原告購買被告所有的上海市區(qū)路號幢室房屋,房價款為人民幣4萬元整。簽約當天,雙方簽署了補償協(xié)議,約定乙方另行補償甲方裝修及設(shè)備款人民幣8萬元整。原告于簽約當日支付被告人民幣5萬元整;于年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據(jù)本買賣合同補充條款約定,甲方于收到乙方貸款款項后3個工作日內(nèi),將該房屋交付乙方,交付標志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方,并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣、電話、有線電視等費用進行結(jié)算。同時,本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當日,直接支付甲方房款人民幣1萬元整。20__年2月3日,原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元,按照買賣合同約定,被告應(yīng)于3個工作日即20__年2月8日內(nèi)交房給原告。被告因故遲延交房,直至20__年2月21日,原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù),原告支付被告尾款人民幣1萬元?;谏鲜鍪聦?,原告認為,原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示,應(yīng)屬合法、有效,被告未按合同約定按時交付房屋已構(gòu)成違約,根據(jù)買賣合同約定,甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方,應(yīng)當向乙方支付違約金,違約金按乙方已付款日萬分之五計算,違約金自本合同約定應(yīng)當交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋,合計人民幣37,050元,扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1,370元,被告應(yīng)支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。
特此,懇請貴院依法判如所請。
此致區(qū)人民法院
具狀人:
在建房買賣合同訴訟篇十七
售房方:(以下簡稱甲方),身份證號:
購房方:(以下簡稱乙方),身份證號:
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
第一條:甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋的具體情況,自愿購買該房屋,該房屋的具體情況如下:
1、甲方所售房屋位于面積平方,土地證號:,建房許可證:。
2、本合同簽訂后,甲方對該房屋和該房屋所涉及土地的占有、使用、收益、出租、抵押、買賣、賠償、補償、辦理房產(chǎn)證和土地證等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
第二條:價款及付款方式:
1、房屋總價款為人民幣;
2、該價款為雙方的最終成交價款;
3、在雙方簽訂協(xié)議時,乙方以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式一次性支付給甲方。
第三條:房屋交付:
1、在乙方付清全額款項后,甲方將房屋交付乙方;
第四條:甲方職責和違約責任:
2、甲方及甲方相關(guān)人員就該房屋發(fā)生的產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù),均有甲方自行承擔;
第五條:未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補充條款,如補充條款與本協(xié)議有沖突,以補充條款為準。
第六條:本協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效。
甲方:乙方:
電話:電話:
日期:日期:
在建房買賣合同訴訟篇十八
甲方(出售人):
乙方(購房人):
身份證號碼:聯(lián)系電話:根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產(chǎn)管理法》及拆舊房建新房集資自建房的暫行銷售辦法之規(guī)定。甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就買賣集資自建房一事,達成如下合同:
1、土地位置邳州市鎮(zhèn)北一路南80米火車站正北處,甲方擁有該土地使用權(quán),甲方經(jīng)批準在上述地塊面積上集資自建房,除集資者自行居住外,余房對外出售。
2、該集資自建房的用途為住宅,屬磚混結(jié)構(gòu),陽臺是封閉式,簡裝配置(進戶防盜門、門窗)。
3、房屋建筑面積。
1、乙方在購買的住房層需是否購買車庫(價格另行計算),買賣雙方約定按建筑面積計算房屋總價格(不含車庫)。
2、乙方所購買房屋建筑面積元。
3、雙方同意于___年___月___日由甲方將上述自建房正式交付給乙方。該自建房交接給乙方后所使用權(quán)屬乙方。
4、甲方保證上述自建房權(quán)屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)產(chǎn)權(quán)糾紛概由甲方負責,并承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失由甲方賠償。
5。、違約責任:乙方中途毀約,乙方不得向甲方索要定金。甲方中途毀約的,甲方在毀約之日起日內(nèi)將定金退換給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,甲方不按期想乙方交付房屋。
6、乙方在和甲方約定交清余款日期內(nèi),未將余款付給甲方的,甲方責令乙方在十五日內(nèi)將余款交清,如十五日內(nèi)尚未交清,甲方有權(quán)解除合同,退給乙方預(yù)付款的20%,并將該房屋另行出售。
7、乙方所購買房作居室使用,使用期間不得擅自改變房屋的建筑主體結(jié)構(gòu)(包括承重梁和承重墻等,否則造成的一切損失由乙方負責)。
8、本合同契約在雙方履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人共同協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同經(jīng)雙方簽字生效,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章):乙方(簽章):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
___年___月___日。
在建房買賣合同訴訟篇十九
賣方(甲方):
買方(乙方):
根據(jù)中華人民共和國及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠實的基礎(chǔ)上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將合法取得的位于中北路延長線2、6、7號地還建房一套出售給乙方。房屋結(jié)構(gòu)為框架,房屋性質(zhì)為還建房,建筑面積90平方米。并保證已經(jīng)取得房屋其他產(chǎn)權(quán)人或利害關(guān)系人同意。
第二條經(jīng)過雙方商定,乙方應(yīng)支付的總房款為(人民幣)450000元整,大寫(人民幣)肆拾伍萬元整。雙方簽定合同時,乙方向甲方支付購房首付款人民幣肆拾萬元整,余款伍萬元等甲方將該房在市人民政府紅山街辦事處姚家?guī)X村村民委員會把合法、有效房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)變更為乙方所得后,乙方再向甲方支付。同時,甲方還可領(lǐng)?。玻埃保材辏保苍路莸倪€建房過渡費,從2012年12月后至交房日止的還建房過渡費歸乙方所有,甲方應(yīng)于簽訂合同當日將過渡費領(lǐng)取憑證交給乙方。
第三條甲方在收到乙方支付的購房款時必須向乙方出具收條。
第四條甲乙雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方應(yīng)于收到乙方所付購房款首付款后,不得擅自將該套房屋出售或出租給其他人,房屋產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)由甲方協(xié)助乙方辦理。如甲方無法在2013年3月30日前或房屋建成后點選房屋時將合法有效的房屋產(chǎn)權(quán)變更為乙方,將視同甲方違約,乙方有權(quán)單方解除本合同,并要求甲方按乙方主張權(quán)利時該房屋的市場評估價格的2倍賠償乙方損失。
2、甲方向乙方所售的還建房,進行搖號擇房時,優(yōu)先選擇權(quán)由乙方行使,由乙方進行搖號擇房。
3、甲方售給乙方本套房屋的實測發(fā)證面積大于或小于90平米時,所需補交及退還的房款與甲方無關(guān)。
4、甲方從本合同簽訂之日起到將房屋產(chǎn)權(quán)過戶給乙方期間,不得擅自將該套房屋出售或出租給其他人。甲方應(yīng)積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)事宜。
5、甲乙雙方均不得擅自解除本合同。
第五條費用分擔
因乙方購買該套房屋所產(chǎn)生的稅、費由乙方承擔,五通、大修基金及其他后期費用由乙方直接向有關(guān)部門繳納。甲方應(yīng)予以協(xié)助。
第六條違約責任
如甲方擅自將房屋出售、出租給他人或者其他因甲方原因?qū)е乱曳綗o法取得房屋產(chǎn)權(quán)的,乙方有權(quán)單方解除本合同,并要求甲方按乙方主張權(quán)利時該房屋的市場評估價格的2倍賠償乙方損失。
第七條本合同發(fā)生爭議的解決方式
本合同在履行中若發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第八條本合同共兩頁,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字按手印之日生效,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日 年 月 日
在建房買賣合同訴訟篇二十
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣元,違約金元/天,逾期個月。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣_______________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失_______________元。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內(nèi)的一切相關(guān)費用由被告承擔。事實與理由原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的____________________樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進行了詳細約定。原告于_____年_____月_____日將首付款人民幣_______________元,于_____年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付于被告賬戶,合計總房款_______________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于_____年_____月_____日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導(dǎo)致至今_____年_____月_____日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應(yīng)當以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標準:_________________逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布年房屋租賃市場指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)年住宅房屋指導(dǎo)租金》元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日的違約金為人民幣_______________元。
此致
________________人民法院。
申請人:_________________。
日期:_________________
在建房買賣合同訴訟篇二十一
在甲方保證該土地為甲方所有前提下,為解決住房問題甲乙雙方自愿合伙修建位于右鄰經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿共同協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂以下合同:
一、所有建房手續(xù)及完工后的新證件辦理,(大證)由甲方負責,如可以辦小證(分戶)由甲方負責辦理相關(guān)手續(xù),所需相關(guān)費用甲乙雙方按規(guī)定各自承擔。如遇拆遷,乙方享有按產(chǎn)權(quán)比例應(yīng)有各項權(quán)利。
二、甲方保證不能因產(chǎn)權(quán)爭議和乙方有任何沖突,甲方不能因房價上漲反悔,乙方也不能因房價下跌反悔。
三、該房由甲方按國家建筑規(guī)范施工完成,包括所有窗戶、入戶門安裝,廁所、廚房防水處理,水、電、閉路線入戶(不含閉路線的入戶費用,甲方須代手續(xù)),以及公共樓頂永久防水處理和公共樓梯使用協(xié)調(diào)共有使用人。
四、付款方式:總房款為__________元。
1、第一次付款
2、第二次簽合同時付款
3、余款在甲方如不能如期交房,余款抵違約金,乙方直接裝修房屋甲方不能
五、房屋面積約為,為該房鄰六樓,如能辦小證時(分戶),以測繪面積為準。
六、除辦理產(chǎn)權(quán)證小證(分戶)和以后處理樓頂按比例應(yīng)分擔費用外甲方不得加收其他任何費用。
七、和甲方有共有產(chǎn)權(quán)人以戶口本人數(shù)為準,必須簽字同意并承諾不反悔。
八、如乙方因故賣房時,甲方須配合辦理相關(guān)手續(xù)(簽訂新合約時須簽字和代辦手續(xù)不承擔任何費用)。
九、乙方如不能按時交納余款甲方有權(quán)拒絕交房。
十、乙方裝修房屋時不能擅自拆墻改變房屋結(jié)構(gòu)。
十一、本合同簽字后生效,合同雙方必須嚴格履行,均不能單方面終止合同,如有違約按現(xiàn)行《合同法》相關(guān)條款解決。履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成時依法起訴或提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
十二、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十三、本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商解決,以上各項具有同等法律效力。
甲方:__________
乙方:__________
__________年__________月__________日
在建房買賣合同訴訟篇二十二
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房屋事宜,為明確雙方權(quán)利義務(wù),達成如下協(xié)議:
一、房屋座落及面積:
本房屋座落在為:和府國用(筑面積)第,土地證編號號,現(xiàn)甲方將建成房屋的二樓出售給乙方,出售房屋建平方米,準確面積以房產(chǎn)證為準。___元整(元)。甲方將房屋交付給乙方使元(:___元)。
二、房屋概況及計價、付款方式:
三、甲方責任與權(quán)利
1、甲方保證出售的房屋為合法房產(chǎn),在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛。有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項等,甲方均在交易前辦妥,交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
2、本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人再訂立《買賣合同》。
3、甲方承諾在本合同簽訂后的24個月內(nèi)辦理好房產(chǎn)證,辦理房產(chǎn)證的所有費用均由甲方承擔,如因甲方原因造成合同簽訂24個月后仍沒有辦理好房產(chǎn)證,甲方需對乙方做出賠償。
四、乙方責任與權(quán)利
1、本合同簽訂后,乙方即享有該房屋的所有權(quán),甲方不得以任何方式及理由影響乙方享用該房屋的所有權(quán)。
2、乙方如有必要對房屋重新裝修時,不得影響該房屋本體結(jié)構(gòu)安全。
五、本合同未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
六、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由____縣仲裁委員會仲裁。
七、本合同連同附件《土地使用證》復(fù)印一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字(簽章)之日起生效,具有同等法律效力。
日期:___年___月___日 日期:___年___月___日
在建房買賣合同訴訟篇二十三
根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、基本情況:
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(qū)(縣)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________號________號廠房______層,廠房建筑面積_____________平方米,并配套場地______________平方米,按房產(chǎn)證為準。
2、土地使用權(quán)限為________年,自________年____月____日到________年____月____日止,實際年限按產(chǎn)權(quán)證。
3、廠____區(qū)域東側(cè)在_______米內(nèi)、南側(cè)到_________米內(nèi)、西側(cè)到_________米內(nèi)、北側(cè)到__________米內(nèi)。
二、廠房價格及其它費用:
1、廠房價格每平方米人民幣________________________元(大寫),總價(含人民幣土地價格)人民幣_________________________________元(大寫)。
2、土地使用稅費按國家有關(guān)規(guī)定由_______方每年支付給有關(guān)部門。
3、乙方在甲方園區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理費每年人民幣_____________________元(大寫)。
三、付款方式、期限及交房期:
1、廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣__________________萬__元(大寫)。
(2)其余房款應(yīng)在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易后(以產(chǎn)權(quán)交易中心核發(fā)產(chǎn)權(quán)證之日為準)____日內(nèi)一次性付清,在辦理中產(chǎn)生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可,()逾期交款處以滯納金按銀行利息的'二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權(quán)終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產(chǎn)二證,或?qū)⑼恋?、廠房抵押給任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規(guī)定:
1、甲方在辦理好產(chǎn)權(quán)證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產(chǎn)權(quán)房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè),但必須通知管理方,受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、廠房內(nèi)土地屬批租,廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設(shè)施配套使用給乙方,未經(jīng)有關(guān)部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。
4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規(guī)定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協(xié)助辦理,增容費用由乙方向有關(guān)部門按規(guī)定交納。
7、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權(quán)支配和使用該廠房,甲方無權(quán)干涉。
9、本廠房的質(zhì)量保修期為交付后________年內(nèi)有效。
五、本合同主體及責任:
2、乙方:_________________________法定代表人:______________委托代理人:____________(甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔保責任)。
六、本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式四份,甲、乙雙方和執(zhí)一份,房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。
甲方:代表(簽名蓋章):電話:
乙方:代表(簽名蓋章):電話:
簽約日期:________年____月____日
簽約地址。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/18940212.html】